




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度耐候性阀门井施工与安全评估合同本合同目录一览1.施工准备1.1施工现场勘察1.2施工图纸及技术要求1.3施工组织设计及施工方案2.施工人员及设备2.1施工人员资质要求2.2施工人员培训2.3施工设备清单及要求3.施工进度安排3.1施工阶段划分3.2施工进度计划3.3进度调整及管理4.质量控制4.1施工质量控制标准4.2质量检验及验收4.3质量事故处理5.安全生产管理5.1安全生产责任制5.2安全生产教育培训5.3安全生产检查与整改6.环境保护与文明施工6.1环境保护要求6.2文明施工措施6.3施工现场环境保护设施7.施工变更及索赔7.1施工变更程序7.2索赔条件及处理8.合同价款及支付8.1合同价款确定及调整8.2支付方式及时间8.3拖欠工程款的违约责任9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约责任类型11.2违约责任承担方式12.合同解除与终止后的责任12.1合同解除后的责任12.2合同终止后的责任13.合同附件13.1施工图纸及技术文件13.2施工组织设计13.3施工合同附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条施工准备1.1施工现场勘察1.1.1施工单位应在合同签订后10日内,对施工现场进行勘察。1.1.2勘察内容应包括地质条件、地下管线、周边环境等。1.1.3勘察结束后,施工单位应向监理单位提交勘察报告。1.2施工图纸及技术要求1.2.1施工单位应按照合同约定的施工图纸及技术要求进行施工。1.2.2施工图纸及技术要求由设计单位提供,经监理单位审核后生效。1.2.3施工单位在施工过程中发现图纸及技术要求与实际情况不符时,应及时向监理单位报告。1.3施工组织设计及施工方案1.3.1施工单位应根据施工图纸及技术要求,编制施工组织设计和施工方案。1.3.2施工组织设计和施工方案应经监理单位审核批准后方可实施。1.3.3施工单位应确保施工组织设计和施工方案的科学性、合理性和可行性。第二条施工人员及设备2.1施工人员资质要求2.1.1施工单位应配备符合国家相关规定的施工人员。2.1.2施工人员应具备相应的资质证书,并经过专业培训。2.1.3施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训。2.2施工人员培训2.2.1施工单位应组织施工人员进行岗前培训。2.2.2培训内容应包括安全生产、施工技术、工程管理等。2.2.3培训结束后,应进行考核,合格后方可上岗。2.3施工设备清单及要求2.3.1施工单位应根据施工组织设计和施工方案,配备必要的施工设备。2.3.2施工设备应满足施工要求,并符合国家相关标准。2.3.3施工单位应定期对施工设备进行检查和维护,确保设备完好。第三条施工进度安排3.1施工阶段划分3.1.1施工阶段应划分为勘察、设计、施工、验收等阶段。3.1.2各阶段的时间安排应符合合同约定。3.1.3施工单位应确保各阶段工作按时完成。3.2施工进度计划3.2.1施工单位应根据施工阶段划分,编制施工进度计划。3.2.2进度计划应包括各阶段的起止时间、主要工作内容等。3.2.3施工进度计划应经监理单位审核批准。3.3进度调整及管理3.3.1施工单位应根据实际情况,对施工进度计划进行调整。3.3.2进度调整应经监理单位批准。3.3.3施工单位应加强进度管理,确保工程按期完成。第四条质量控制4.1施工质量控制标准4.1.1施工单位应按照国家相关标准进行施工质量控制。4.1.2施工质量控制标准应明确质量要求、检验方法等。4.1.3施工单位应确保工程质量达到合同约定的标准。4.2质量检验及验收4.2.1施工单位应进行施工过程中的质量检验。4.2.2检验内容应包括原材料、施工过程、工程质量等。4.2.3施工单位应按合同约定进行工程验收。4.3质量事故处理4.3.1发生质量事故时,施工单位应及时上报监理单位。4.3.2质量事故处理应按照国家相关法规和合同约定进行。4.3.3施工单位应采取措施,防止质量事故扩大。第五条安全生产管理5.1安全生产责任制5.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制。5.1.2各级人员应明确安全生产责任,确保安全生产。5.1.3施工单位应定期对安全生产责任制进行考核。5.2安全生产教育培训5.2.1施工单位应组织施工人员进行安全生产教育培训。5.2.2培训内容应包括安全生产知识、操作技能、应急预案等。5.2.3培训结束后,应进行考核,合格后方可上岗。5.3安全生产检查与整改5.3.1施工单位应定期进行安全生产检查。5.3.2检查内容应包括施工现场、施工设备、人员操作等。5.3.3发现安全隐患,应及时整改,确保安全生产。第六条环境保护与文明施工6.1环境保护要求6.1.1施工单位应遵守国家环境保护法律法规。6.1.2施工现场应设置环境保护设施,防止环境污染。6.1.3施工单位应采取有效措施,降低施工对周边环境的影响。6.2文明施工措施6.2.1施工单位应建立健全文明施工管理制度。6.2.2施工现场应保持整洁、有序。6.2.3施工单位应加强施工现场管理,确保文明施工。6.3施工现场环境保护设施6.3.1施工单位应根据工程特点,设置必要的环境保护设施。6.3.2环境保护设施应满足环境保护要求,并定期维护。第八条合同价款及支付8.1合同价款确定及调整8.1.1合同价款应包括工程量清单中的各项费用。8.1.2合同签订后,如遇政策性调整,合同价款应相应调整。8.1.3合同价款调整应根据国家相关政策及市场价格变化确定。8.2支付方式及时间8.2.1合同价款支付分为预付款、进度款、竣工结算款及保修金。8.2.2预付款比例不得超过合同价款的10%,在开工前支付。8.2.3进度款按月支付,每月支付比例根据工程进度确定。8.2.4竣工结算款在工程验收合格后30日内支付。8.2.5保修金在保修期满后30日内无息退还。8.3拖欠工程款的违约责任8.3.1任何一方拖欠工程款,应按每日千分之二的滞纳金支付。8.3.2拖欠工程款超过合同总价款的10%,另一方有权解除合同。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行时,可解除合同。9.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。9.1.3经双方协商一致,可以解除合同。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工程全部完成,验收合格。9.2.2合同约定的保修期满。9.2.3双方协商一致,终止合同。9.3合同解除及终止后的处理9.3.1合同解除或终止后,双方应尽快进行工程结算。9.3.2合同解除或终止后,应妥善处理遗留问题。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,可向合同所在地人民法院提起诉讼。10.1.3也可双方共同选定仲裁机构进行仲裁。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后,双方应立即停止争议行为。10.2.2双方应积极协商,寻求解决方案。10.2.3如协商不成,应按照约定的争议解决方式进行处理。第十一条规定了违约责任11.1违约责任类型11.1.1明确违约责任包括延迟履行、不履行、不完全履行等。11.1.2违约责任包括支付违约金、赔偿损失、解除合同等。11.2违约责任承担方式11.2.1违约方应按合同约定承担相应的违约责任。11.2.2违约责任承担方式应具体、明确,便于执行。第十二条规定了合同解除与终止后的责任12.1合同解除后的责任12.1.1合同解除后,双方应按照约定进行结算。12.1.2合同解除后,双方应妥善处理遗留问题。12.2合同终止后的责任12.2.1合同终止后,双方应按照约定进行结算。12.2.2合同终止后,双方应妥善处理遗留问题。第十三条规定了合同附件13.1施工图纸及技术文件13.1.1合同附件应包括完整的施工图纸及技术文件。13.1.2施工图纸及技术文件应经双方确认。13.2施工组织设计13.2.1合同附件应包括施工组织设计。13.2.2施工组织设计应经监理单位审核批准。13.3施工合同附件13.3.1合同附件应包括双方签字盖章的合同副本。13.3.2合同附件应妥善保管,作为合同履行的重要依据。第十四条规定了其他约定事项14.1合同未尽事宜,双方应协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同未尽事宜,以双方补充协议为准。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义15.1本合同所指第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与合同履行或提供相关服务的个人、法人或其他组织。第十六条第三方介入的类型16.1第三方介入的类型包括但不限于:监理方、检测方、咨询方、保险方、融资方等。第十七条第三方介入的引入程序17.1甲乙双方协商一致后,可引入第三方介入合同履行。17.2引入第三方前,甲乙双方应书面通知对方,并说明第三方介入的具体原因、类型及预期效果。第十八条第三方的责任与权利18.1第三方在合同中的责任:18.1.1第三方应按照合同约定履行其职责,确保服务质量。18.1.2第三方应对其提供的服务或产品承担相应的法律责任。18.1.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担赔偿责任。18.2第三方的权利:18.2.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。18.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。18.2.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。第十九条甲乙双方的额外条款19.1.1明确第三方介入的具体职责和服务内容。19.1.2规定第三方介入的期限和退出机制。19.1.3约定第三方介入的费用及支付方式。19.1.4规定第三方介入的违约责任。19.2甲乙双方应根据第三方介入的具体情况,调整合同条款,确保合同履行不受影响。第二十条第三方责任限额的明确20.1第三方责任限额的确定:20.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务或产品的性质、风险程度及市场行情等因素确定。20.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。20.2责任限额的调整:20.2.1如第三方责任限额在合同履行过程中发生变化,双方应及时书面通知对方,并协商调整。20.2.2调整后的责任限额应书面通知甲乙双方,并作为合同附件。第二十一条第三方与其他各方的划分说明21.1第三方介入后,各方的责任划分如下:21.1.1甲乙双方仍承担合同约定的主要责任,第三方作为辅助或支持角色。21.1.2第三方对甲乙双方的责任承担具有补充性质,不影响甲乙双方的基本责任。21.1.3第三方与其他方的权利义务关系应另行约定,不得侵犯甲乙双方的权利。21.2第三方与其他方的沟通与协调:21.2.1第三方应与甲乙双方保持密切沟通,确保合同履行顺利。21.2.2第三方应积极配合甲乙双方的协调工作,共同推进合同履行。第二十二条第三方介入的监督与管理22.1第三方介入的监督:22.1.1甲乙双方应共同对第三方进行监督,确保其履行合同约定的职责。22.1.2监督内容包括服务质量、进度、费用等。22.2第三方介入的管理:22.2.1第三方应遵守甲乙双方的管理规定,不得擅自变更合同内容。22.2.2第三方应定期向甲乙双方汇报工作进展,接受甲乙双方的检查。第二十三条第三方介入的变更与解除23.1第三方介入的变更:23.1.1第三方介入的变更应经甲乙双方协商一致。23.1.2变更内容应书面通知甲乙双方,并作为合同附件。23.2第三方介入的解除:23.2.1第三方介入的解除应经甲乙双方协商一致。23.2.2解除原因包括但不限于:第三方无法履行职责、合同履行完毕、合同解除等。23.2.3解除后的责任和费用承担按合同约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术文件详细要求:应包括完整的施工图纸、设计说明、技术规范等,确保施工过程中的技术要求明确。附件说明:施工图纸及技术文件是施工的重要依据,应清晰、准确,符合国家相关标准。2.施工组织设计详细要求:应包括施工方案、进度计划、资源配置、质量控制、安全管理等内容。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应科学合理,确保施工顺利进行。3.施工合同附件详细要求:包括合同副本、合同变更记录、会议纪要、通知等。附件说明:施工合同附件是合同履行的重要补充,应完整保存,以备查证。4.质量检验报告详细要求:应包括原材料检验、施工过程检验、工程质量验收报告等。附件说明:质量检验报告是工程质量的重要证明,应真实、准确。5.安全生产检查报告详细要求:应包括安全生产检查、隐患整改、安全事故处理等内容。附件说明:安全生产检查报告是安全生产的重要记录,应详细、完整。6.环境保护监测报告详细要求:应包括施工现场环境监测、污染治理、环保设施运行等情况。附件说明:环境保护监测报告是环境保护的重要依据,应真实、准确。7.施工进度报告详细要求:应包括施工进度、工程量完成情况、存在问题及解决方案等。附件说明:施工进度报告是施工进度管理的重要工具,应定期提交。8.工程验收报告详细要求:应包括验收时间、验收内容、验收结果、验收结论等。附件说明:工程验收报告是工程完工的标志,应真实、准确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程。施工单位未按合同约定质量标准施工。施工单位未按合同约定时间完成工程。乙方拖欠工程款。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:违约行为发生后,由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、解除合同等。违约金的比例根据违约行为的严重程度确定。3.示例说明:示例一:施工单位未按合同约定完成工程,导致工期延误10天,应支付每日千分之二的违约金。示例二:施工单位施工过程中,发现工程质量问题,经鉴定为不合格,应返工重做,并承担返工费用。示例三:乙方拖欠工程款,超过合同约定时间30天,应支付每日千分之二的违约金。示例四:第三方未按合同约定履行职责,导致工程延误,应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度耐候性阀门井施工与安全评估合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同签订日期及生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及主要技术指标2.4工程质量要求3.工程施工3.1施工范围3.2施工工期3.3施工方法及工艺流程3.4施工现场管理3.5施工安全及环境保护4.安全评估4.1安全评估范围4.2安全评估方法4.3安全评估报告5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2价格组成及计算方式5.3支付方式及期限5.4付款条件及违约责任6.合同工期及进度6.1合同工期6.2工程进度计划6.3进度控制措施6.4迟期违约责任7.合同变更及解除7.1变更条件及程序7.2解除条件及程序7.3变更及解除的补偿8.质量保证及保修8.1质量保证期8.2保修范围及期限8.3质量责任及处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约责任赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.合同附件及补充条款12.1合同附件12.2补充条款13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件及补充条款的效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方(承包方):[甲方全称]地址:[甲方详细地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]授权代表:[甲方授权代表姓名]乙方(发包方):[乙方全称]地址:[乙方详细地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]授权代表:[乙方授权代表姓名]1.2合同签订日期及生效日期本合同签订日期为:[签订日期],自双方签字盖章之日起生效。2.工程概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体位置]2.3工程规模及主要技术指标[工程规模描述][主要技术指标]2.4工程质量要求[工程质量等级][质量标准及验收规范]3.工程施工3.1施工范围[具体施工内容]3.2施工工期[施工总工期][各分部分项工程工期安排]3.3施工方法及工艺流程[施工方法描述][工艺流程图及说明]3.4施工现场管理[施工现场管理制度][安全文明施工要求]4.安全评估4.1安全评估范围[安全评估具体内容]4.2安全评估方法[评估方法及工具]4.3安全评估报告[报告提交时间及内容要求]5.合同价格及支付方式5.1合同总价[合同总价金额]5.2价格组成及计算方式[价格组成明细][计算方式说明]5.3支付方式及期限[支付方式][支付期限安排]5.4付款条件及违约责任[付款条件][违约责任及处理]6.合同工期及进度6.1合同工期[合同工期安排]6.2工程进度计划[进度计划表]6.3进度控制措施[进度控制措施及方法]6.4迟期违约责任[违约责任及赔偿标准]8.质量保证及保修8.1质量保证期[具体质量保证期限,如:自工程竣工验收合格之日起一年内]8.2保修范围及期限[保修项目及具体期限,如:阀门井主体结构保修期为五年]8.3质量责任及处理[质量责任界定][质量问题处理流程及措施]9.违约责任9.1违约情形[具体违约情形,如:工期延误、质量不符合要求等]9.2违约责任承担方式[违约责任承担方式,如:赔偿损失、支付违约金等]9.3违约责任赔偿[赔偿金额计算及支付方式]10.争议解决10.1争议解决方式[争议解决方式,如:协商、调解、仲裁或诉讼]10.2争议解决机构[争议解决机构名称及地址]10.3争议解决程序[争议解决程序及期限]11.合同解除及终止11.1合同解除条件[合同解除的具体条件,如:严重违约、不可抗力等]11.2合同终止条件[合同终止的具体条件,如:工程完成、合同到期等]11.3合同解除及终止后的处理[合同解除及终止后的善后处理,如:工程移交、费用结算等]12.合同附件及补充条款12.1合同附件[附件清单及说明]12.2补充条款[补充条款内容]13.合同签署及生效13.1合同签署[合同签署程序及要求]13.2合同生效[合同生效条件及日期]14.其他约定事项14.1法律适用[合同适用的法律及法规]14.2合同份数[合同份数及保管责任]14.3合同附件及补充条款的效力[附件及补充条款作为合同组成部分,具有同等法律效力]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方定义本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致或法律规定,介入合同履行、监督、评估或其他相关活动的独立第三方机构、个人或组织。1.2第三方介入范围a.中介服务,如招标代理、造价咨询等;b.监理服务,如工程监理、安全监理等;c.评估服务,如工程质量评估、安全评估等;d.其他甲乙双方约定的活动。2.第三方介入的条件及程序2.1介入条件a.甲乙双方同意;b.符合法律法规及政策要求;c.第三方具备相应的资质和能力。2.2介入程序第三方介入程序如下:a.甲乙双方协商确定第三方;b.第三方提交相关资质证明及服务方案;c.甲乙双方签署第三方介入协议;d.第三方正式介入合同履行。3.第三方介入的职责及权利3.1第三方职责a.严格按照甲乙双方约定及法律法规要求,履行中介、监理、评估等职责;b.对合同履行过程进行监督,确保工程质量和安全;c.及时向甲乙双方报告合同履行情况及存在问题;d.按时提交相关报告和评估结果。3.2第三方权利a.获得甲乙双方提供的必要资料和文件;b.依法向甲乙双方收取中介、监理、评估等费用;c.要求甲乙双方配合履行合同义务。4.第三方责任限额4.1责任界定第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。4.2责任赔偿a.依据法律法规及第三方介入协议;b.责任赔偿金额不超过第三方责任限额;c.第三方赔偿后,有权向甲乙双方追偿。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系为委托代理关系,甲方为委托方,第三方为受托方。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系为委托代理关系,乙方为委托方,第三方为受托方。5.3第三方与合同履行相关方的关系第三方与合同履行相关方(如供应商、施工方等)之间的关系为监督、评估等合作关系,第三方有权对相关方进行监督、评估,并提出改进建议。6.第三方介入协议的效力第三方介入协议作为本合同的补充协议,与本合同具有同等法律效力。7.本合同其他条款的适用本合同其他条款在第三方介入的情况下仍适用,除非第三方介入协议另有约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同双方签字盖章页合同附件清单2.项目资料工程设计文件施工图纸施工组织设计工程量清单工程预算书3.施工资料施工许可证施工现场管理制度施工日志施工验收记录质量检验报告4.质量评估资料安全评估报告质量评估报告质量验收证书5.付款凭证付款申请单付款凭证付款确认单6.违约责任证明违约行为通知书违约赔偿协议违约赔偿凭证7.合同变更文件合同变更申请合同变更协议合同变更通知书8.合同解除文件合同解除申请合同解除协议合同解除通知书9.争议解决文件争议解决申请争议调解协议争议仲裁裁决书或法院判决书说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为a.工期延误b.质量不符合要求c.安全事故发生d.未按约定支付款项e.违反合同约定2.责任认定标准a.工期延误:根据合同约定的时间延误,每延误一天,承担一定比例的违约金。b.质量不符合要求:根据国家或行业标准,对不合格部分进行返工或修复,并承担相应费用。c.安全事故发生:根据事故等级,承担相应的赔偿责任,包括但不限于医疗费、赔偿金等。d.未按约定支付款项:每逾期支付一日,承担一定比例的滞纳金。e.违反合同约定:根据合同约定,承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明a.工期延误:若施工方未能在合同约定的工期内完成工程,每延误一天,需向甲方支付合同总价1%的违约金。b.质量不符合要求:若施工方施工的阀门井主体结构经检测不符合国家标准,需对不合格部分进行返工,并承担返工期间的施工费用。c.安全事故发生:若施工过程中发生安全事故,施工方需承担全部赔偿责任,包括但不限于事故调查、处理、赔偿等。d.未按约定支付款项:若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期支付一天,需向施工方支付合同总价0.5%的滞纳金。e.违反合同约定:若施工方违反合同约定,如擅自更改设计方案,需向甲方支付合同总价2%的违约金。全文完。二零二四年度耐候性阀门井施工与安全评估合同2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同有效期限1.4合同标的物1.5施工地点及范围1.6施工内容1.7施工方案及工艺1.8施工进度计划1.9质量标准及验收要求1.10施工安全措施及要求1.11合同价格及支付方式1.12工期延误及违约责任1.13不可抗力及免责条款1.14争议解决方式1.15合同附件1.16合同生效条件1.17其他约定事项第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(发包方):[甲方全称],注册地址:[甲方注册地址],法定代表人:[甲方法定代表人],联系电话:[甲方联系电话]。1.1.2乙方(承包方):[乙方全称],注册地址:[乙方注册地址],法定代表人:[乙方法定代表人],联系电话:[乙方联系电话]。1.2合同签订日期1.2.1本合同于2024年[签订具体日期]在[签订地点]签订。1.3合同有效期限1.3.1本合同自签订之日起生效,至[合同完成日期]止。1.4合同标的物1.4.1本合同标的物为耐候性阀门井的施工与安全评估。1.5施工地点及范围1.5.1施工地点:[具体施工地点]。1.5.2施工范围:[具体施工范围描述]。1.6施工内容1.6.1.1阀门井基础施工;1.6.1.2阀门井主体结构施工;1.6.1.3阀门井内部管道及阀门安装;1.6.1.4阀门井外观装饰及防护;1.6.1.5施工现场的清理与恢复。1.7施工方案及工艺1.7.1乙方应按照国家有关标准和规范,结合工程实际情况,制定合理的施工方案和工艺。1.7.2乙方应确保施工方案和工艺符合合同要求,并在施工前向甲方进行汇报。1.8施工进度计划1.8.1乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工,并确保工程按期完工。1.8.2.1施工阶段划分;1.8.2.2各阶段工期;1.8.2.3施工进度控制措施。1.9质量标准及验收要求1.9.1乙方应按照国家有关标准和规范,确保施工质量符合合同要求。1.9.2验收标准:1.9.2.1符合国家有关标准和规范;1.9.2.2施工质量达到合同约定要求;1.9.2.3验收合格后,甲方应在验收报告上签字确认。1.10施工安全措施及要求1.10.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。1.10.2安全措施:1.10.2.1制定安全施工方案;1.10.2.2配备必要的安全防护设施;1.10.2.3加强施工人员的安全教育培训。1.11合同价格及支付方式1.11.1合同价格:[合同总价]元。1.11.2支付方式:1.11.2.1首付款:合同签订后[天数]日内支付总额的[百分比];1.11.2.2进度款:按工程进度分期支付;1.11.2.3尾款:工程验收合格后[天数]日内支付总额的[百分比]。1.12工期延误及违约责任1.12.1乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。1.13不可抗力及免责条款1.13.1不可抗力事件是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.13.2因不可抗力事件导致合同不能履行或履行困难,双方应协商解决,并按相关法律法规处理。1.14争议解决方式1.14.1双方因履行合同发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。1.15合同附件1.15.1.1施工方案;1.15.1.2施工进度计划;1.15.1.3验收标准;1.15.1.4付款计划;1.15.1.5其他相关文件。1.16合同生效条件1.16.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.17其他约定事项1.17.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。1.17.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。8.1合同价格及支付方式(续)8.1.3支付时间:8.1.3.1首付款:合同签订后5个工作日内支付;8.1.3.2进度款:每完成合同约定工程量的一定比例后支付,具体比例由双方在合同中约定;8.1.3.3尾款:工程竣工验收合格后30日内支付。8.2工期延误及违约责任(续)8.2.1若因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任,并支付乙方因工期延误造成的合理损失。8.3不可抗力及免责条款(续)8.3.1不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争等自然灾害和社会事件。8.3.2发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取一切可能措施减轻损失。8.3.3因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行时,双方可协商解除合同或部分解除合同,并免除相应的违约责任。8.4争议解决方式(续)8.4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.5合同附件(续)8.5.1.1设计图纸及技术规范;8.5.1.2施工组织设计;8.5.1.3施工进度计划;8.5.1.4质量保证措施;8.5.1.5安全生产措施;8.5.1.6付款计划;8.5.1.7其他双方认为需要作为合同附件的文件。8.6合同生效条件(续)8.6.1.1双方已按照合同约定支付了首付款;8.6.1.2甲方已按照合同约定完成了工程准备工作;8.6.1.3双方已就合同履行事宜达成一致意见。8.7其他约定事项(续)8.7.1乙方在施工过程中,应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施防止环境污染。8.7.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8.8合同解除及终止8.8.1合同解除:8.8.1.1双方协商一致,可以解除合同;8.8.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行成本过高时,双方可以解除合同;8.8.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。8.9合同变更8.9.1合同变更需经双方书面同意,任何一方不得擅自变更合同内容。8.10合同解除后的责任8.10.1合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任,并妥善处理合同解除后的善后事宜。8.11合同的履行与监督8.11.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。8.11.2甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保施工质量、安全和进度符合合同要求。第二部分:第三方介入后的修正9.1第三方定义9.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方外的,为履行本合同需要介入的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询机构、融资机构、保险公司等。9.2第三方介入的目的和方式9.2.1第三方介入的目的:9.2.1.1保证合同履行的高效性和专业性;9.2.1.2提高工程质量、安全和进度;9.2.1.3降低合同风险。9.2.2第三方介入的方式:9.2.2.1第三方作为咨询服务提供者,为甲乙双方提供专业意见或建议;9.2.2.2第三方作为监理单位,对施工过程进行监督和检查;9.2.2.3第三方作为检测机构,对工程材料、设备进行检测;9.2.2.4第三方作为保险公司,为合同履行提供保险保障。9.3第三方责任限额9.3.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的赔偿责任。9.3.2第三方责任限额:9.3.2.1第三方责任限额应根据第三方服务内容、服务范围和合同约定进行确定;9.3.2.2第三方责任限额应不低于合同总价的[百分比]。9.4第三方与甲乙双方的关系9.4.1第三方与甲乙双方之间的关系为服务与被服务、监督与被监督的关系。9.4.2第三方应严格按照合同约定和甲乙双方的要求提供服务。9.5第三方介入的程序9.5.1第三方介入需经过甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。9.5.2第三方介入后,甲乙双方应将第三方介入的相关信息通知对方,包括第三方名称、服务内容、责任限额等。9.6第三方变更9.6.1第三方变更需经过甲乙双方同意,并签订相应的变更协议。9.6.2第三方变更后,甲乙双方应根据变
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- DB31/T 699-2013政府系统值守应急管理要求
- DB31/T 378-2018旅馆服务质量要求
- DB31/T 1386-2022穴位贴敷服务规范
- DB31/T 1110.2-2018食品和食用农产品信息追溯第2部分:数据元
- CAB 1018-2013汽车皮革类方向盘套
- CAB 1001-2013水性聚氨酯(PU)合成革
- 2025股票发行合同范本下载
- 2024年有机磷系阻燃剂资金申请报告代可行性研究报告
- 智能教育机器人展示屏幕租赁与智能教学方案设计服务协议
- 高端市场汽车LED车灯模组定制合作协议
- 家具供货结算协议书
- 2025届湖南省邵阳市高三下学期第三次联考物理试卷(含答案)
- 2025年公证员资格考试全国范围真题及答案
- 叉车作业安全协议书
- 房屋解除转让协议书
- 小学生美术讲课课件
- 新闻采访考试试题及答案
- 2025年北京市西城区高三语文二模考试卷附答案解析
- JJF 2215-2025移动源排放颗粒物数量检测仪校准规范
- DLT 593-2016 高压开关设备和控制设备
- 6.2《青纱帐-甘蔗林》-【中职专用】高一语文课件(高教版2023·基础模块下册)
评论
0/150
提交评论