




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025别墅建筑拆除与重建工程施工合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同用语解释2.双方当事人2.1当事人名称2.2当事人地址2.3当事人代表3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.拆除工程4.1拆除范围4.2拆除标准4.3拆除进度4.4拆除费用5.重建工程5.1重建范围5.2重建标准5.3重建进度5.4重建费用6.设计与施工图6.1设计要求6.2施工图审核6.3设计变更7.工程款项7.1款项支付方式7.2款项支付时间7.3款项支付条件7.4款项支付争议8.施工进度8.1进度计划8.2进度调整8.3进度违约责任9.施工质量9.1质量标准9.2质量检查9.3质量责任10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全生产事故处理11.材料供应11.1材料供应方式11.2材料质量要求11.3材料供应责任12.施工现场管理12.1施工现场布置12.2施工现场秩序12.3施工现场环保13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止与解除后的责任承担第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指双方就2025别墅建筑拆除与重建工程施工所签订的合同。1.1.2“承包人”指承担本合同工程拆除与重建施工任务的单位。1.1.3“业主”指委托承包人进行拆除与重建施工的别墅建筑的所有者。1.1.4“工程”指本合同中约定的拆除与重建施工的别墅建筑。1.1.5“工程量”指根据施工图纸和工程量清单确定的工程量。1.2合同用语解释1.2.1“拆除工程”指对原有别墅建筑进行拆除的工程。1.2.2“重建工程”指在拆除原有别墅建筑基础上进行的新建工程。1.2.3“施工图纸”指由设计单位提供的、用于指导施工的图纸。1.2.4“工程量清单”指列明工程内容和相应工程量的清单。2.双方当事人2.1当事人名称2.1.1承包人:[承包人全称]2.1.2业主:[业主全称]2.2当事人地址2.2.1承包人地址:[承包人详细地址]2.2.2业主地址:[业主详细地址]2.3当事人代表2.3.1承包人代表:[承包人代表姓名]2.3.2业主代表:[业主代表姓名]3.工程概况3.1工程名称3.1.12025别墅建筑拆除与重建工程3.2工程地点3.2.1[具体地址]3.3工程规模3.3.1占地面积:[平方米]3.3.2建筑面积:[平方米]3.4工程内容3.4.1拆除工程:包括但不限于结构拆除、装修拆除等。3.4.2重建工程:包括但不限于主体结构、装修、景观等。4.拆除工程4.1拆除范围4.1.1拆除原有别墅建筑的所有结构、装修、设备等。4.2拆除标准4.2.1拆除工程应严格按照施工图纸和拆除规范进行。4.3拆除进度4.3.1拆除工程应在合同约定的时间内完成。4.4拆除费用4.4.1拆除工程费用按工程量清单和合同约定计算。5.重建工程5.1重建范围5.1.1重建工程包括主体结构、装修、景观等。5.2重建标准5.2.1重建工程应按照设计图纸和施工规范进行。5.3重建进度5.3.1重建工程应在合同约定的时间内完成。5.4重建费用5.4.1重建工程费用按工程量清单和合同约定计算。6.设计与施工图6.1设计要求6.1.1设计单位应根据业主需求和合同约定进行设计。6.2施工图审核6.2.1业主和承包人应共同审核施工图,确保施工图纸的准确性和可行性。6.3设计变更6.3.1设计变更应经双方协商一致后,由设计单位出具变更通知单。7.工程款项7.1款项支付方式7.1.1工程款项支付采用分期支付方式。7.1.2首付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的10%。7.1.3进度款:根据工程进度,每月支付一次,金额为已完工程量的10%。7.1.4结算款:工程完工并通过验收后30日内支付,金额为合同总价的60%。7.1.5保修金:工程完工验收合格后,支付合同总价的10%作为保修金,保修期满后无质量问题退还。7.2款项支付时间7.2.1首付款支付时间:合同签订后5个工作日内。7.2.2进度款支付时间:每月的[具体日期]前。7.2.3结算款支付时间:工程完工验收合格后30日内。7.2.4保修金支付时间:工程完工验收合格后。7.3款项支付条件7.3.1业主确认已完工程量及质量符合合同要求。7.3.2承包人提供相应的工程进度报告和验收报告。7.4款项支付争议7.4.1如发生款项支付争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.施工进度8.1进度计划8.1.1承包人应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划。8.1.2进度计划应包括关键节点、施工顺序、资源分配等。8.2进度调整8.2.1如因不可抗力或业主原因导致进度延误,承包人应及时通知业主,并协商调整进度计划。8.2.2任何进度调整均应书面通知业主,并经双方确认。8.3进度违约责任8.3.1如承包人未按计划完成工程,每延误一日,应向业主支付合同总价的0.1%作为违约金。9.施工质量9.1质量标准9.1.1施工质量应符合国家有关建筑工程质量标准。9.1.2业主有权对施工质量进行监督和验收。9.2质量检查9.2.1承包人应定期进行自检,确保施工质量。9.2.2业主有权随时进行现场检查,承包人应予以配合。9.3质量责任9.3.1承包人对施工质量负责,如因承包人原因导致质量问题,承包人应承担全部责任。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1承包人负责施工现场的安全生产,确保施工人员的安全。10.1.2业主应提供必要的安全生产条件,并对施工现场进行监督。10.2安全生产措施10.2.1承包人应制定安全生产措施,并严格执行。10.2.2业主应协助承包人落实安全生产措施。10.3安全生产事故处理10.3.1发生安全生产事故,承包人应立即采取措施,并报告业主。10.3.2事故处理应按照国家有关安全生产事故处理的规定进行。11.材料供应11.1材料供应方式11.1.1业主或承包人可自行采购材料,但需满足合同约定的质量要求。11.1.2采购材料应提供合格证明文件。11.2材料质量要求11.2.1材料质量应符合国家有关建筑工程质量标准。11.2.2材料供应商应提供材料质量保证书。11.3材料供应责任11.3.1业主或承包人负责材料的采购和供应。11.3.2业主或承包人应确保材料及时供应到施工现场。12.施工现场管理12.1施工现场布置12.1.1承包人应根据工程需要合理布置施工现场。12.1.2施工现场布置应符合安全、环保、文明施工的要求。12.2施工现场秩序12.2.1承包人应维护施工现场的秩序,确保施工顺利进行。12.2.2施工现场不得乱堆乱放,不得影响周围环境和居民生活。12.3施工现场环保12.3.1承包人应采取有效措施,减少施工对环境的影响。12.3.2施工现场产生的废弃物应按规定进行处理。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。13.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请。13.2.2争议解决期间,双方应继续履行合同义务。14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.1.1工程按合同约定全部完成并验收合格。14.1.2双方协商一致解除合同。14.2合同解除条件14.2.1承包人严重违约,业主有权解除合同。14.2.2业主严重违约,承包人有权解除合同。14.3合同终止与解除后的责任承担14.3.1合同终止或解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任。14.3.2任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方指本合同约定外的,为合同履行提供专业服务或参与合同执行的个人或组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、咨询、检测、评估、仲裁等。2.第三方介入的程序2.2第三方介入前,需经对方同意,并签订相应的合作协议。2.3第三方介入后,应向业主和承包人提交工作计划和报告。3.第三方介入的条件3.1第三方具备相应的资质和专业知识。3.2第三方介入不违反国家法律法规和本合同约定。3.3第三方介入有利于合同履行和提高工程质量。4.第三方的责任与权利4.1第三方应按照合作协议履行职责,并对提供的服务负责。4.2第三方有权获得合同约定的报酬和费用。4.3第三方有权要求业主和承包人提供必要的资料和条件。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与业主之间的关系由合作协议约定。5.2第三方与承包人之间的关系由合作协议约定。5.3第三方与业主、承包人之间的关系不改变各自在合同中的权利和义务。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由合作协议约定,但不得超过合同总价的[具体百分比]。6.2第三方的责任限额包括但不限于因第三方原因造成的损失、损害赔偿等。6.3第三方的责任限额不包括因业主或承包人原因造成的损失。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由业主或承包人承担,具体金额在合作协议中约定。7.2如第三方介入导致工程进度延误,延误费用由责任方承担。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,由业主、承包人和第三方协商解决。8.2协商不成的,可提交合同签订地人民法院或仲裁机构裁决。9.第三方介入的合同变更9.1第三方介入后,如需变更合同内容,应经业主、承包人和第三方协商一致。9.2合同变更应签订补充协议,并作为本合同的一部分。10.第三方介入的保密义务10.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露业主、承包人的商业秘密和技术秘密。10.2保密期限自合同终止之日起[具体年限]。11.第三方介入的终止11.1第三方介入完成后,业主或承包人可终止其介入。12.第三方介入的后续工作12.1第三方介入终止后,业主、承包人和第三方应就后续工作达成一致。12.2后续工作包括但不限于工程验收、保修等。13.第三方介入的合同解除13.1如第三方违反合作协议,业主或承包人有权解除合同。13.2第三方解除合同后,应承担相应的违约责任。14.第三方介入的其他条款14.1本合同中未规定的第三方介入事项,按合作协议执行。14.2本合同与本合同中未规定的第三方介入事项,如有冲突,以本合同为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及说明详细要求:包含所有施工图纸、设计说明、材料清单、施工规范等。附件说明:施工图纸是施工的依据,必须完整、准确、详细。2.工程量清单详细要求:列明所有工程内容和相应工程量,单位、数量、单价等。附件说明:工程量清单是计算工程款项的依据,必须准确无误。3.合同签订文件详细要求:包括合同文本、双方签字盖章的原件。附件说明:合同签订文件是合同的正式文件,具有法律效力。4.施工进度计划详细要求:包括施工顺序、时间节点、关键线路等。附件说明:施工进度计划是控制施工进度的依据,必须合理可行。5.质量检验报告详细要求:包括材料检验、施工过程检验、竣工检验等报告。附件说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据。6.安全生产措施及记录详细要求:包括安全生产规章制度、安全事故记录、安全检查记录等。附件说明:安全生产措施及记录是保障施工人员安全的依据。7.环境保护措施及记录详细要求:包括环境保护规章制度、环保设施运行记录、环保检查记录等。附件说明:环境保护措施及记录是确保施工过程环保的依据。8.付款凭证详细要求:包括银行转账凭证、现金支付凭证等。附件说明:付款凭证是证明款项支付情况的依据。9.争议解决文件详细要求:包括争议解决申请、调解协议、仲裁裁决等。附件说明:争议解决文件是解决合同履行过程中争议的依据。10.其他相关文件详细要求:包括双方认为有必要提供的其他文件。附件说明:其他相关文件是合同履行过程中的补充材料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为承包人未按合同约定的时间完成工程。承包人未按合同约定完成工程,导致工程不合格。承包人未按合同约定提供材料,导致工程延误或质量问题。业主未按合同约定支付款项。业主未按合同约定提供施工条件,导致工程延误。第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准违约行为的认定以合同约定为准。责任认定标准根据违约行为的严重程度、影响范围等因素确定。3.违约责任认定示例承包人未按合同约定的时间完成工程,每延误一日,支付合同总价的0.1%作为违约金。承包人未按合同约定完成工程,导致工程不合格,承包人应无条件返工并承担由此产生的费用。承包人未按合同约定提供材料,导致工程延误,承包人应赔偿业主因此造成的损失。业主未按合同约定支付款项,每逾期一日,支付合同总价的0.05%作为滞纳金。业主未按合同约定提供施工条件,导致工程延误,业主应赔偿承包人因此造成的损失。第三方未按合作协议履行职责,应承担相应的违约责任。全文完。2025别墅建筑拆除与重建工程施工合同范本1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程类型2.4工程规模2.5工程进度三、工程拆除3.1拆除范围3.2拆除内容3.3拆除方法3.4拆除时间3.5拆除费用四、工程重建4.1重建范围4.2重建内容4.3重建设计4.4重建材料4.5重建时间4.6重建费用五、合同双方责任与义务5.1发包方责任与义务5.2承包方责任与义务5.3双方共同责任与义务六、合同工期与验收6.1工期安排6.2验收标准6.3验收程序6.4验收时间七、合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3付款时间7.4付款条件八、合同变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序九、违约责任9.1发包方违约责任9.2承包方违约责任9.3双方共同违约责任十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点十一、合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序十二、其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同附件十三、合同附件13.1工程设计图纸13.2工程量清单13.3工程施工方案十三、合同签署13.1签署日期13.2签署人姓名13.3签署人职务13.4签署人单位13.5签署人联系方式合同编号_________一、合同概述1.1合同名称:2025别墅建筑拆除与重建工程施工合同1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:_______1.4合同双方基本信息:1.4.1发包方:名称:地址:联系人:联系电话:1.4.2承包方:名称:地址:联系人:联系电话:1.5合同签订地点:_______二、工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程类型:拆除与重建2.4工程规模:_______2.5工程进度:_______三、工程拆除3.1拆除范围:_______3.2拆除内容:_______3.3拆除方法:_______3.4拆除时间:_______3.5拆除费用:_______四、工程重建4.1重建范围:_______4.2重建内容:_______4.3重建设计:_______4.4重建材料:_______4.5重建时间:_______4.6重建费用:_______五、合同双方责任与义务5.1发包方责任与义务:5.1.1提供拆除与重建所需的场地和施工条件。5.1.2按时支付工程款项。5.1.3配合承包方进行工程验收。5.2承包方责任与义务:5.2.1按照合同约定进行工程拆除与重建。5.2.2保证工程质量,符合国家相关标准。5.2.3按时完成工程任务。5.3双方共同责任与义务:5.3.1遵守国家法律法规和行业标准。5.3.2保障施工安全,防止事故发生。六、合同工期与验收6.1工期安排:_______6.2验收标准:_______6.3验收程序:_______6.4验收时间:_______七、合同价款及支付方式7.1合同价款:_______7.2支付方式:7.2.1预付款:合同签订后_______日内支付合同价款的_______%。7.2.2进度款:按照工程进度分期支付,每完成一定比例的工程量后支付相应款项。7.2.3结算款:工程完工验收合格后_______日内支付合同价款的_______%。7.3付款时间:_______7.4付款条件:_______八、合同变更与解除8.1变更条件:8.1.1发包方因特殊原因需变更工程范围或内容。8.1.2因不可抗力导致工程无法按原计划进行。8.2变更程序:8.2.1双方协商一致,签署变更协议。8.2.2变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。8.3解除条件:8.3.1发包方严重违约,承包方有权解除合同。8.3.2承包方严重违约,发包方有权解除合同。8.4解除程序:8.4.1提出解除合同的一方应书面通知对方。8.4.2双方应在接到解除通知之日起_______日内协商解决合同解除后的相关事宜。九、违约责任9.1发包方违约责任:9.1.1未按时支付工程款项,应支付违约金。9.1.2未按时提供施工条件,应承担相应责任。9.2承包方违约责任:9.2.1工程质量不符合约定,应承担修复或赔偿责任。9.2.2工程进度延误,应承担相应责任。9.3双方共同违约责任:9.3.1因双方共同原因导致合同无法履行,应各自承担相应责任。十、争议解决10.1争议解决方式:10.1.1通过协商解决。10.1.2协商不成,提交_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序:10.2.1双方在争议发生后_______日内提出仲裁申请。10.2.2仲裁委员会受理后,依法进行仲裁。10.3争议解决地点:10.3.1_______仲裁委员会所在地。十一、合同生效与终止11.1合同生效条件:11.1.1双方签署并加盖公章。11.1.2发包方支付预付款。11.2合同终止条件:11.2.1工程完工并验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同终止程序:11.3.1双方签署终止协议。11.3.2清理工程现场,处理相关事宜。十二、其他约定事项12.1保密条款:12.1.1双方对本合同内容负有保密义务。12.2不可抗力条款:12.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。12.3合同附件:12.3.1工程设计图纸。12.3.2工程量清单。12.3.3工程施工方案。十三、合同签署13.1签署日期:_______13.2签署人姓名:13.3签署人职务:13.4签署人单位:13.5签署人联系方式:十四、合同附件14.1工程设计图纸14.2工程量清单14.3工程施工方案多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方的决策权说明:在合同执行过程中,甲方对工程的整体规划和决策具有最终决定权。具体包括工程进度、设计变更、材料选择、施工方法等。1.2甲方的监督责任说明:甲方应指定专人负责对工程的监督工作,确保工程按照合同约定和质量标准进行施工。甲方监督人员有权对施工现场进行检查,并提出整改意见。1.3甲方的变更通知义务说明:甲方在工程实施过程中,如需对工程进行变更,应提前通知承包方,并书面确认变更内容、时间、费用等。1.4甲方的付款责任说明:甲方应按照合同约定,在工程进度达到约定节点时,及时支付相应的工程款项。1.5甲方的风险承担说明:甲方应承担因政策调整、市场波动等因素导致工程成本增加的风险。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方的施工计划制定权说明:乙方有权根据工程实际情况,制定详细的施工计划,包括施工顺序、进度安排、资源配置等。2.2乙方的材料采购权说明:乙方有权根据工程需求和设计要求,自行采购所需材料,并保证材料质量。2.3乙方的施工质量责任说明:乙方应严格按照合同约定和质量标准进行施工,确保工程质量。2.4乙方的进度保证说明:乙方应确保工程按期完工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。2.5乙方的风险规避说明:乙方应采取有效措施,降低施工过程中的风险,如自然灾害、材料供应不足等。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责说明:第三方中介负责对工程进行监督管理,包括工程质量、进度、费用等方面。3.2第三方中介的监督权限说明:第三方中介有权对施工现场进行检查,对施工过程中发现的问题提出整改意见。3.3第三方中介的协调义务说明:第三方中介应协调甲乙双方的关系,确保工程顺利进行。3.4第三方中介的验收责任说明:第三方中介应负责对工程进行验收,确保工程符合合同约定和质量标准。3.5第三方中介的费用承担说明:第三方中介的费用由甲乙双方按照约定比例承担。3.6第三方中介的争议解决权说明:在甲乙双方发生争议时,第三方中介有权进行调解,并提出解决方案。如调解不成,可提交仲裁或诉讼解决。3.7第三方中介的保密义务说明:第三方中介应对工程信息、商业秘密等负有保密义务,不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.工程量清单3.工程施工方案4.合同变更协议5.付款凭证6.验收报告7.第三方中介机构资质证明8.争议解决协议9.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲乙任何一方未按时支付工程款项。承包方未按合同约定完成工程任务或工程质量不符合要求。发包方未按合同约定提供施工条件或变更工程内容未及时通知承包方。第三方中介机构未能履行监督职责或泄露工程信息。2.违约行为的认定:通过双方协商或第三方调解确定。通过仲裁或诉讼程序进行认定。三、法律名词及解释:1.合同:指甲乙双方在平等、自愿的基础上,就工程拆除与重建事宜达成的具有法律约束力的协议。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政策调整等。3.仲裁:指双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指双方将争议提交给人民法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现材料供应不足。解决办法:及时与供应商沟通,确保材料供应。2.问题:工程进度延误。解决办法:分析延误原因,制定赶工措施,确保工程按期完成。3.问题:工程质量问题。解决办法:加强质量监控,发现问题及时整改,确保工程质量。4.问题:争议解决困难。解决办法:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。五、所有应用场景:1.适用于别墅建筑的拆除与重建工程。2.适用于甲方为主导或乙方为主导的工程。3.适用于有第三方中介机构参与监督的工程。4.适用于涉及重大投资和风险的工程。5.适用于需要明确双方责任和义务的工程。全文完。2025别墅建筑拆除与重建工程施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:____________________甲方地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方名称:____________________乙方地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拥有位于________________的别墅,现因________________原因,需对现有别墅进行拆除与重建。为明确双方的权利、义务和责任,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方友好协商,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工合同条例》及国家有关法律法规、政策制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)拆除:指将现有建筑物全部或部分拆除,使之成为空地或土地。(2)重建:指在原有土地基础上,按照甲方的要求重新建造建筑物。(3)施工图:指由设计单位提供的、包含建筑物结构、设备、装饰等方面的详细图纸。3.2关键词解释(1)工期:指本合同约定乙方完成拆除与重建工程施工的时间。(2)质量:指本合同约定乙方施工完成的建筑物在结构、设备、装饰等方面达到的符合国家标准和合同约定的要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成拆除与重建工程施工。(2)甲方有权监督乙方在施工过程中的质量和进度。(3)甲方有权对乙方施工过程中出现的问题提出意见和建议。(4)甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家有关法律法规、政策。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成拆除与重建工程施工。(2)乙方应遵守国家有关法律法规、政策,确保施工安全。(3)乙方应按照甲方要求提供施工图纸、施工方案等相关资料。(4)乙方应接受甲方对施工过程中出现的问题的监督和检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点本合同约定的拆除与重建工程施工地点为:________________。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,在施工过程中合理组织、安排施工人员,确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,工程竣工验收合格。(2)经双方协商一致,解除本合同。6.3终止程序(1)终止合同前,双方应就合同终止事宜进行协商。(2)协商一致后,双方应在合同终止前签订终止协议。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将工程现场清理干净。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,结算工程款。(3)合同终止后,双方应按照国家有关法律法规处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)拆除工程费用:包括拆除工程的人工费、材料费、机械使用费、安全防护费等。(2)重建工程费用:包括建筑工程费用、装饰工程费用、设备安装费用、绿化工程费用等。(3)设计费用:包括设计方案的编制费、修改费、图纸费等。(4)监理费用:包括监理人员的酬金、设备费、资料费等。(5)其他费用:包括但不限于临时设施费、临时用电费、垃圾清运费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款。(2)进度款:在工程进度达到合同约定节点时,甲方应按照实际完成工程量向乙方支付相应款项。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应按照合同约定的结算方式支付剩余款项。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____日内。(2)进度款支付时间:每完成合同约定工程量后____日内。(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后____日内。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供付款凭证。(2)乙方应在收到付款凭证后____日内,将款项汇入甲方指定账户。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定时间支付工程款项,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按约定提供施工图纸、场地等,导致工程延期,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定时间完成工程,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程设计图纸等信息均属于保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式双方应采取一切必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然因素或社会因素导致无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方。(2)双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例本合同中的不可抗力实例包括地震、洪水、台风等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家秘密的。(2)法律法规规定不得转让的。(3)合同中约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程质量和安全监督的权利。(2)乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或存在安全隐患的修改权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方同意,乙方不得将工程分包或转包。(2)在合同履行期间,未经乙方同意,甲方不得擅自改变工程设计和施工方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工条件,如场地、水源、电源等。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工图纸、施工方案等相关资料。15.2协作与配合方式双方应本着相互尊重、相互配合的原则,共同完成工程任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改。16.3增减条款未经双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.工程量清单3.预付款支付凭证4.进度款支付凭证5.竣工验收报告6.保修单7.保密协议8.不可抗力事件证明9.争议解决相关文件10.合同修改和补充协议
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 薄壁空心墩施工专项方案指南
- 牛津树-自然拼读-等级2-level 2 -U1-Lesson2
- 部编版三年级下册第三单元《纸的发明》教案
- 建筑施工特种作业-桥(门)式起重机司机真题库-3
- 建筑施工特种作业-建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)真题库-10
- 日语基础阅读题目及答案
- 2023-2024学年山东省聊城市高二下学期期末教学质量抽测数学试题(解析版)
- 2023-2024学年河南省濮阳市高二下学期期末学业质量监测数学试题(解析版)
- 回复函建议意见
- 饱和蒸汽压力温度热焓对照表
- 无人机驾驶员雇佣合同协议
- 湖南省长沙市华益中学2023-2024学年八年级下学期期末考试英语试卷(含答案)
- 海南省琼海市2023-2024学年七年级下学期期末考试历史试卷(含答案)
- 浙江宁波历年中考作文题与审题指导(2007-2021)
- 儿童乐园用工合同范本
- 小儿烫伤个案护理
- 山东省肥城市2025年化学高二下期末监测试题含解析
- 冶金天车作业安全培训
- (重庆康德三诊)2025年重庆市高三第三次联合诊断检测政治试卷(含答案解析)
- (人教版)2025年中考化学真题试题(含解析)
- 煤炭行业的企业战略布局与资源整合考核试卷
评论
0/150
提交评论