二零二五年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同3篇_第1页
二零二五年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同3篇_第2页
二零二五年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同3篇_第3页
二零二五年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同3篇_第4页
二零二五年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方的基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.合同标的4.1工程内容4.2施工材料4.3施工工艺5.施工期限5.1开始日期5.2结束日期5.3延期处理6.工程质量6.1质量标准6.2质量验收6.3质量保证7.工程进度7.1进度计划7.2进度调整7.3进度验收8.工程造价8.1工程量清单8.2造价组成8.3付款方式9.安全生产9.1安全责任9.2安全措施9.3安全培训10.保险10.1保险种类10.2保险金额10.3保险责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1解除条件12.2终止条件12.3解除或终止后的处理13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任14.其他约定14.1法律适用14.2合同生效14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指与总包方签订本合同的乙方,承担新型钢支撑施工安全保障劳务工作。1.1.2“总包方”指与分包方签订本合同的甲方,负责项目整体施工管理。1.1.3“项目”指本合同约定的新型钢支撑施工安全保障劳务工作。1.1.4“合同”指本《二零二四年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同》。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2除非另有约定,本合同中的“日”指公历日。2.双方的基本信息2.1分包方信息2.1.1名称:________________2.1.2地址:________________2.1.3法定代表人:________________2.1.4联系电话:________________2.2总包方信息2.2.1名称:________________2.2.2地址:________________2.2.3法定代表人:________________2.2.4联系电话:________________3.项目概述3.1项目名称:________________3.2项目地点:________________3.3项目规模:________________4.合同标的4.1工程内容:________________4.1.1新型钢支撑的安装、拆除及维护工作。4.1.2施工现场的安全防护措施。4.2施工材料:________________4.2.1分包方负责提供新型钢支撑等施工材料。4.2.2材料质量应符合国家标准和行业规范。4.3施工工艺:________________4.3.1分包方应按照总包方提供的施工图纸和施工工艺进行施工。4.3.2施工过程中应遵循安全生产相关规定。5.施工期限5.1开始日期:________________5.2结束日期:________________5.3延期处理5.3.1如因不可抗力等原因导致施工延期,双方应协商解决延期问题。5.3.2延期期间,总包方应支付分包方相应的工程款。6.工程质量6.1质量标准:________________6.1.1分包方应确保工程质量达到国家相关标准和行业规范。6.1.2总包方有权对工程质量进行监督检查。6.2质量验收6.2.1分包方应在施工过程中进行自检,并按要求提交验收报告。6.2.2总包方有权对分包方的工程质量进行验收。6.3质量保证6.3.1分包方应保证工程质量在保修期内无质量问题。7.工程造价7.1工程量清单:________________7.1.1分包方应按照工程量清单进行施工。7.1.2工程量清单应包括工程内容、材料、人工、机械等费用。7.2造价组成:________________7.2.1工程造价由材料费、人工费、机械费、管理费、利润等组成。7.3付款方式7.3.1分包方应在施工过程中提交工程进度款申请。7.3.2总包方应在收到申请后,按照合同约定支付工程进度款。8.工程造价8.1工程量清单8.1.1工程量清单应详细列明每一项工程内容和相应的工程量。8.1.2工程量清单应由总包方和分包方共同确认,并在合同中附后。8.2造价组成8.2.1材料费:包括钢支撑材料、辅料、运输费等。8.2.2人工费:包括施工人员工资、津贴、奖金等。8.2.3机械费:包括施工机械租赁费、燃油费、维修费等。8.2.4管理费:包括项目管理人员的工资、办公费、差旅费等。8.2.5利润:按照双方约定的比例计算。8.3付款方式8.3.1分包方应在合同签订后提交详细的工程量清单和报价。8.3.2总包方应在收到报价后进行审核,并在10个工作日内确认。8.3.3付款进度按照工程进度和验收情况分阶段支付。8.3.4首付款:合同签订后5个工作日内支付工程总价的30%。8.3.5进度款:每个阶段完成后,分包方提交进度款申请,总包方在收到申请后10个工作日内支付。8.3.6结算款:工程完工并验收合格后,总包方在收到最终验收报告后15个工作日内支付剩余工程款的70%。8.3.7验收合格后的保修期内,总包方根据保修范围和期限支付保修费用。9.安全生产9.1安全责任9.1.1分包方负责施工过程中的安全管理工作。9.1.2总包方负责整个项目现场的安全监督和管理。9.2安全措施9.2.1分包方应制定详细的安全施工方案,并确保其执行。9.2.2分包方应定期进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识。9.3安全培训9.3.1分包方应在施工前对全体施工人员进行安全培训。9.3.2培训内容应包括安全操作规程、应急预案等。10.保险10.1保险种类10.1.1分包方应购买工程一切险和意外伤害险。10.2保险金额10.2.1保险金额应不低于工程总价的100%。10.3保险责任10.3.1保险责任范围应包括因施工原因造成的工程损失和人员伤害。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.2争议解决机构11.2.1如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同解除与终止12.1解除条件12.1.1双方协商一致,可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,经双方确认无法履行合同时,可以解除合同。12.2终止条件12.2.1合同约定的工期届满,工程完工且验收合格。12.3解除或终止后的处理12.3.1解除或终止合同后,双方应按照合同约定进行清算。12.3.2任何一方违约,应承担相应的违约责任。13.违约责任13.1违约行为13.1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不合格。13.1.2总包方未按合同约定支付工程款。13.2违约责任13.2.1违约方应支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。13.2.2违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、安全施工方案等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指在合同执行过程中,由甲乙双方共同认可或指定,提供专业服务、咨询、监督或其他相关支持的个人或机构。15.1.2第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联方。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据合同约定或甲乙双方的要求,提供专业服务或支持。15.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.3.2第三方有权根据合同约定或实际情况提出建议或要求。15.4第三方的选择与变更15.4.1第三方的选择应经甲乙双方协商一致。15.4.2第三方的变更需经甲乙双方书面同意。16.第三方介入的具体条款16.1第三方的介入范围16.1.1第三方的介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全监督、造价咨询等。16.1.2第三方的具体介入范围应在合同中明确。16.2第三方的责任16.2.1第三方应对其提供的服务质量承担相应的责任。16.2.2第三方的责任范围和责任限额应在合同中明确。16.3第三方的责任限额16.3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和风险程度确定。16.3.2第三方的责任限额应在合同中明确,并不得超过其能够承担的赔偿责任。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供独立的服务,不得接受甲方的指令。17.1.2第三方与甲方之间的沟通和协调应由甲方负责。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方提供独立的服务,不得接受乙方的指令。17.2.2第三方与乙方之间的沟通和协调应由乙方负责。17.3第三方与项目相关方的划分17.3.1第三方应与项目相关方保持独立,不得受到任何一方的不当影响。17.3.2第三方应公正、客观地履行职责,维护项目的整体利益。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用应在合同中明确。18.2第三方介入的费用由甲乙双方共同承担,或根据合同约定由一方承担。19.第三方介入的合同变更19.1如需变更第三方介入的内容或范围,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议,应由第三方与甲乙双方协商解决。20.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单及报价详细列明工程内容、工程量、材料规格、人工工日、机械台班等。报价应包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。2.施工图纸包括总平面图、剖面图、详图等,需符合国家相关标准和规范。3.安全施工方案包括安全组织机构、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。4.施工进度计划包括施工顺序、施工节点、关键线路等,需与合同工期一致。5.质量保证措施包括质量管理体系、质量检验标准、质量验收程序等。6.付款计划包括付款节点、付款金额、付款方式等。7.第三方资质证明文件包括第三方营业执照、资质证书、相关人员的资格证书等。8.保险单包括工程一切险、意外伤害险等保险单据。9.合同补充协议包括对合同内容的变更、补充或修改。10.验收报告包括工程质量、工程量、施工进度等方面的验收结果。11.违约金支付凭证包括违约金支付金额、支付日期、支付方式等。12.争议解决相关文件包括争议解决协议、仲裁或诉讼裁决书等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不合格。1.2总包方未按合同约定支付工程款。1.3第三方未按合同约定提供专业服务或支持。1.4任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的标准应根据合同约定或法律法规确定。2.3赔偿损失的标准应根据实际损失确定。3.违约责任示例说明3.1分包方未按合同约定完成工程,导致工期延误,应支付违约金,并赔偿总包方因此造成的损失。3.2总包方未按合同约定支付工程款,分包方有权要求支付逾期付款利息,并有权解除合同。3.3第三方未按合同约定提供专业服务,导致工程质量不合格,应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同1结构本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方信息1.2.承包方信息2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.施工内容3.1.施工范围3.2.施工内容详细描述3.3.施工工艺要求4.安全生产保障措施4.1.安全管理制度4.2.安全责任划分4.3.安全防护设施4.4.安全教育培训5.质量保证措施5.1.质量标准5.2.质量检查与验收5.3.质量保证期6.进度保证措施6.1.施工进度计划6.2.进度控制措施6.3.进度调整7.资金支付7.1.支付方式7.2.支付进度7.3.预付款7.4.结算方式8.材料供应8.1.材料采购8.2.材料质量8.3.材料供应进度9.机械设备9.1.机械设备供应9.2.机械设备质量9.3.机械设备使用维护10.人员配备10.1.人员资质要求10.2.人员培训10.3.人员配备计划11.环境保护11.1.环境保护措施11.2.环境监测11.3.环境污染事故处理12.合同变更与解除12.1.合同变更12.2.合同解除13.违约责任13.1.违约情形13.2.违约责任承担14.争议解决与合同生效14.1.争议解决方式14.2.合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包方信息1.1.1.分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2.分包方法定代表人:1.1.3.分包方注册地址:省市区路号1.1.4.分包方联系电话:13856781.2.承包方信息1.2.1.承包方名称:建筑集团有限公司1.2.2.承包方法定代表人:1.2.3.承包方注册地址:省市区路号1.2.4.承包方联系电话:13956782.项目概述2.1.项目名称:新型钢支撑施工项目2.2.项目地点:省市区路号2.3.项目规模:总建筑面积万平方米,包含栋楼2.4.项目工期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.施工内容3.1.施工范围:包括新型钢支撑的设计、制作、运输、安装及拆除等工作3.2.施工内容详细描述:3.2.1.设计:根据施工图纸要求,进行新型钢支撑的设计工作3.2.2.制作:按照设计要求,制作新型钢支撑构件3.2.3.运输:将制作完成的钢支撑构件运输至施工现场3.2.4.安装:按照施工图纸要求,进行钢支撑的安装工作3.2.5.拆除:工程结束后,按照规定进行钢支撑的拆除工作4.安全生产保障措施4.1.安全管理制度:4.1.1.制定安全生产规章制度,明确安全生产责任4.1.2.建立安全生产责任制,落实安全生产责任到人4.1.3.定期开展安全生产检查,确保安全生产措施落实到位4.2.安全责任划分:4.2.1.分包方负责施工过程中的安全生产管理4.2.2.承包方负责对分包方的安全生产进行监督和指导4.3.安全防护设施:4.3.1.按照施工要求,配备必要的安全防护设施4.3.2.确保安全防护设施的质量和性能符合国家标准4.4.安全教育培训:4.4.1.对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识4.4.2.定期组织安全教育培训,更新安全知识5.质量保证措施5.1.质量标准:5.1.1.符合国家及行业标准5.1.2.达到合同约定的质量要求5.2.质量检查与验收:5.2.1.施工过程中,定期进行质量检查5.2.2.工程完成后,进行质量验收,确保工程质量符合要求5.3.质量保证期:5.3.1.质量保证期为工程验收合格之日起一年6.进度保证措施6.1.施工进度计划:6.1.1.制定详细的施工进度计划,明确各阶段的施工任务6.1.2.按照施工进度计划,合理安排施工资源6.2.进度控制措施:6.2.1.定期对施工进度进行跟踪和检查6.2.2.发现进度偏差,及时采取措施进行调整6.3.进度调整:6.3.1.如遇特殊情况,经双方协商一致,可对施工进度进行调整8.材料供应8.1.材料采购8.1.1.承包方负责新型钢支撑所需材料的采购,确保材料质量符合国家标准。8.1.2.采购材料需提供供应商资质证明、产品合格证、质量检测报告等文件。8.2.材料质量8.2.1.材料进场前,由承包方组织验收,确保材料质量合格。8.2.2.如发现材料质量不合格,承包方有权要求供应商更换或退货。8.3.材料供应进度8.3.1.材料供应进度应与施工进度相匹配,确保施工顺利进行。8.3.2.材料供应延误导致施工进度滞后,承包方有权要求分包方承担相应责任。9.机械设备9.1.机械设备供应9.1.1.分包方负责提供施工所需的机械设备,包括但不限于吊装设备、焊接设备等。9.1.2.机械设备应满足施工要求,并经过定期检查和维护。9.2.机械设备质量9.2.2.如发现机械设备故障,分包方应及时维修或更换。9.3.机械设备使用维护9.3.1.分包方应按照设备操作规程使用机械设备。9.3.2.定期对机械设备进行保养和维护,确保设备性能稳定。10.人员配备10.1.人员资质要求10.1.1.分包方应提供具备相应资质的施工人员。10.1.2.施工人员需经过安全教育和技能培训。10.2.人员培训10.2.1.定期对施工人员进行安全教育和技能培训。10.2.2.培训内容包括安全生产知识、施工技能、应急预案等。10.3.人员配备计划10.3.1.分包方应根据施工进度编制人员配备计划。10.3.2.人员配备计划应报承包方备案。11.环境保护11.1.环境保护措施11.1.1.施工过程中,采取有效措施减少对环境的影响。11.1.2.遵守国家和地方环保法规,确保施工过程中不产生环境污染。11.2.环境监测11.2.1.定期对施工场地进行环境监测,确保环境质量符合标准。11.2.2.如发现环境污染问题,立即采取措施进行整改。11.3.环境污染事故处理11.3.1.发生环境污染事故时,立即启动应急预案,采取措施减少损失。11.3.2.及时向相关部门报告,并配合进行调查和处理。12.合同变更与解除12.1.合同变更12.1.1.如遇特殊情况,经双方协商一致,可对合同内容进行变更。12.1.2.变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件。12.2.合同解除12.2.1.如一方违约,另一方有权解除合同。13.违约责任13.1.违约情形13.1.1.分包方未按合同约定完成施工任务。13.1.2.分包方未按时提交工程进度报告和质量检验报告。13.1.3.分包方未按约定履行安全生产责任。13.2.违约责任承担13.2.1.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。13.2.2.违约责任的具体赔偿金额由双方协商确定。14.争议解决与合同生效14.1.争议解决方式14.1.1.双方发生争议,应友好协商解决。14.1.2.如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2.合同生效条件14.2.1.本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2.本合同一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义:本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司、仲裁机构等,其介入旨在监督、评估、咨询或提供专业服务。15.2.介入目的:第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中各方的合法权益,提高工程质量,确保施工安全,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方选择与授权16.1.选择:第三方由甲乙双方协商确定,或根据项目需要,由一方推荐,另一方同意。16.2.授权:第三方介入后,甲乙双方应授权第三方行使相应的职责,并明确其权限范围。17.第三方职责17.1.监理单位:17.1.1.对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。17.1.2.对施工安全进行监控,发现安全隐患及时报告并采取措施。17.2.检测机构:17.2.1.对施工材料、半成品、成品进行质量检测。17.2.2.对工程质量进行检测,出具检测报告。17.3.咨询顾问:17.3.1.提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决施工中的技术问题。17.3.2.参与施工方案的设计和评审。17.4.保险公司:17.4.1.为施工过程中的财产损失和人身伤害提供保险保障。17.4.2.处理保险理赔事宜。17.5.仲裁机构:17.5.1.受理合同履行过程中的争议,并作出仲裁裁决。17.5.2.确保仲裁程序的公正性和权威性。18.第三方责任限额18.1.责任范围:第三方在其职责范围内行使职权,如因第三方自身原因导致合同履行受阻或造成损失,第三方应承担相应的责任。18.2.限额责任:18.2.1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,或根据第三方提供的保险合同确定。18.2.2.如第三方责任限额不足,甲乙双方应共同承担超出部分的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1.职责划分:19.1.1.第三方负责其职责范围内的业务,甲乙双方负责合同履行的主体责任。19.1.2.第三方在执行职责时,应尊重甲乙双方的合法权益。19.2.权利划分:19.2.1.第三方有权获得甲乙双方提供的必要信息和资料。19.2.2.第三方有权要求甲乙双方配合其履行职责。19.3.责任划分:19.3.1.第三方对其职责范围内的行为承担责任。19.3.2.甲乙双方对其自身行为承担责任。20.第三方变更与退出20.1.变更:如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并通知对方。20.2.退出:第三方在合同履行过程中,如因故退出,甲乙双方应协商解决由此产生的问题,并确保合同履行的连续性。21.第三方介入的合同条款变更21.1.如第三方介入导致合同条款需要变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改合同。21.2.修改后的合同条款作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方的身份证明文件说明:包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等。2.附件二:项目施工图纸及技术规范说明:详细列出项目施工所需图纸及技术规范,包括设计图纸、施工图纸、材料规范等。3.附件三:安全生产管理制度说明:详细列出安全生产管理制度,包括安全操作规程、应急预案等。4.附件四:材料采购清单及质量检测报告说明:列出项目所需材料清单,包括材料名称、规格、数量、供应商信息等,并附上相应的质量检测报告。5.附件五:机械设备清单及使用维护记录说明:列出施工所需的机械设备清单,包括设备名称、型号、数量、供应商信息等,并记录设备的使用和维护情况。6.附件六:人员配备计划及培训记录说明:列出施工人员配备计划,包括人员姓名、岗位、资质等,并记录人员培训情况。7.附件七:环境保护措施及监测报告说明:详细列出环境保护措施,包括污染防治措施、环境监测计划等,并附上环境监测报告。8.附件八:合同变更记录说明:记录合同履行过程中发生的变更,包括变更原因、变更内容、变更日期等。9.附件九:违约行为处理记录说明:记录合同履行过程中发生的违约行为,包括违约事实、处理措施、处理结果等。10.附件十:争议解决及仲裁裁决书说明:记录合同履行过程中发生的争议,包括争议事实、解决方式、裁决结果等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1.分包方未按合同约定完成施工任务。1.2.分包方未按时提交工程进度报告和质量检验报告。1.3.分包方未按约定履行安全生产责任。1.4.第三方未履行其职责,导致合同履行受阻。1.5.甲乙双方未按照合同约定履行合同义务。2.责任认定标准:2.1.违约行为的认定:根据合同约定及事实情况,由甲乙双方共同认定。2.2.责任承担:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。3.违约责任认定示例:3.1.分包方未按合同约定完成施工任务,导致工程延期交付,违约方应支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。3.2.第三方未履行其职责,导致工程安全事故,第三方应承担相应的责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.3.甲乙双方未按照合同约定履行合同义务,导致合同无法履行,双方应根据合同约定承担相应的责任。全文完。二零二四年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同履行期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程概况描述3.工程施工内容3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工材料3.4施工设备4.施工安全责任4.1施工安全管理制度4.2安全生产责任4.3安全教育培训4.4安全生产费用5.劳务分包方责任5.1劳务分包方资质要求5.2劳务分包方人员要求5.3劳务分包方设备要求5.4劳务分包方施工责任6.付款方式及进度6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件6.4付款期限7.税收及费用7.1税收政策7.2费用承担7.3费用计算方法8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2合同解除程序12.合同终止条件12.1合同终止情形12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:二零二四年度新型钢支撑施工安全保障劳务分包合同1.2合同编号:LS202400011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同双方基本信息:1.4.1分包方名称:[分包方名称]1.4.2分包方地址:[分包方地址]1.4.3分包方法定代表人:[分包方法定代表人]1.4.4总包方名称:[总包方名称]1.4.5总包方地址:[总包方地址]1.4.6总包方法定代表人:[总包方法定代表人]1.5合同履行期限:自2024年1月2日至2024年12月31日第二条工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点]2.3工程规模:[工程规模]2.4工程概况描述:[工程概况描述]第三条工程施工内容3.1施工范围:[施工范围]3.2施工工艺:[施工工艺]3.3施工材料:[施工材料]3.4施工设备:[施工设备]第四条施工安全责任4.1施工安全管理制度:[施工安全管理制度]4.2安全生产责任:[安全生产责任]4.3安全教育培训:[安全教育培训]4.4安全生产费用:[安全生产费用]第五条劳务分包方责任5.1劳务分包方资质要求:[劳务分包方资质要求]5.2劳务分包方人员要求:[劳务分包方人员要求]5.3劳务分包方设备要求:[劳务分包方设备要求]5.4劳务分包方施工责任:[劳务分包方施工责任]第六条付款方式及进度6.1付款方式:[付款方式]6.2付款进度:[付款进度]6.3付款条件:[付款条件]6.4付款期限:[付款期限]第七条税收及费用7.1税收政策:[税收政策]7.2费用承担:[费用承担]7.3费用计算方法:[费用计算方法]第八条合同变更及解除8.1合同变更:8.1.1变更条件:[变更条件]8.1.2变更程序:[变更程序]8.1.3变更通知:[变更通知]8.2合同解除:8.2.1解除条件:[解除条件]8.2.2解除程序:[解除程序]8.2.3解除通知:[解除通知]第九条违约责任9.1违约情形:9.1.1分包方违约:[分包方违约]9.1.2总包方违约:[总包方违约]9.2违约责任承担:9.2.1违约责任形式:[违约责任形式]9.2.2违约责任赔偿:[违约责任赔偿]9.3违约赔偿:9.3.1赔偿标准:[赔偿标准]9.3.2赔偿程序:[赔偿程序]第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1协商解决:[协商解决]10.1.2仲裁解决:[仲裁解决]10.2争议解决机构:10.2.1仲裁委员会:[仲裁委员会]10.2.2仲裁规则:[仲裁规则]10.3争议解决程序:10.3.1提起仲裁:[提起仲裁]10.3.2仲裁审理:[仲裁审理]10.3.3仲裁裁决:[仲裁裁决]第十一条合同解除条件11.1合同解除情形:11.1.1分包方严重违约:[分包方严重违约]11.1.2总包方严重违约:[总包方严重违约]11.1.3不可抗力:[不可抗力]11.2合同解除程序:11.2.1解除通知:[解除通知]11.2.2解除确认:[解除确认]11.2.3解除生效:[解除生效]第十二条合同终止条件12.1合同终止情形:12.1.1合同履行完毕:[合同履行完毕]12.1.2合同解除:[合同解除]12.1.3不可抗力:[不可抗力]12.2合同终止程序:12.2.1终止通知:[终止通知]12.2.2终止确认:[终止确认]12.2.3终止生效:[终止生效]第十三条合同附件13.1附件清单:13.1.1附件一:[附件一]13.1.2附件二:[附件二]13.1.3附件三:[附件三]13.2附件内容:13.2.1附件一内容:[附件一内容]13.2.2附件二内容:[附件二内容]13.2.3附件三内容:[附件三内容]第十四条其他约定事项14.1其他约定事项内容:14.1.1保密条款:[保密条款]14.1.2通知方式:[通知方式]14.1.3不可抗力条款:[不可抗力条款]14.2其他约定事项效力:14.2.1效力范围:[效力范围]14.2.2效力期限:[效力期限]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称“第三方”是指除甲乙双方外的任何自然人和法人,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、检测方等。2.第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:2.1.1合同履行过程中的质量控制、进度控制、成本控制等需要第三方提供专业服务的;2.1.2甲乙双方约定需要第三方参与的项目评审、验收等;2.1.3法律法规规定必须由第三方介入的情况。3.第三方责任限额3.1第三方介入后,其责任限额如下:3.1.1第三方在履行合同过程中,因其自身原因导致的损失,由第三方承担全部责任;3.1.2第三方在履行合同过程中,因其违反合同约定导致的损失,由第三方承担相应的责任;3.1.3第三方在履行合同过程中,因其违反相关法律法规导致的损失,由第三方承担相应的法律责任。4.第三方介入程序4.1第三方介入的程序如下:4.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性、职责范围和具体事项;4.1.2甲乙双方共同向第三方发出邀请或委托函,明确第三方介入的条件和预期目标;4.1.3第三方在收到邀请或委托函后,如有异议,应及时通知甲乙双方;4.1.4甲乙双方与第三方达成一致后,签订三方合作协议,明确各自的权利义务。5.第三方权利义务5.1第三方的权利:5.1.1第三方有权根据合同约定和自身专业能力,独立开展相关工作;5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持;5.1.3第三方有权要求甲乙双方支付合理的费用。5.2第三方的义务:5.2.1第三方应按照合同约定和自身专业能力,保证工作质量、进度和成本;5.2.2第三方应遵守相关法律法规,确保工作合规;5.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方应服从甲方的工作安排,接受甲方的监督和管理;6.1.2第三方与甲方之间的争议,由甲方负责协调和解决。6.2第三方与乙方的划分:6.2.1第三方应服从乙方的工作安排,接受乙方的监督和管理;6.2.2第三方与乙方之间的争议,由乙方负责协调和解决。6.3第三方与甲乙双方的划分:6.3.1第三方与甲乙双方之间的争议,由甲乙双方协商解决;6.3.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论