2024版建设工程施工合同合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4施工场地第二条合同范围与工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5最终支付第四条工期与进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程进度计划4.4延期及违约责任第五条质量与标准5.1工程质量标准5.2材料与设备要求5.3检验与验收5.4质量争议的处理第六条安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求6.4安全事故处理第七条变更与调整7.1合同变更条件7.2变更程序7.3变更费用及工期调整第八条违约责任8.1发包人的违约8.2承包人的违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解9.3仲裁9.4诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条合同的附件11.1工程图纸11.2技术说明书11.3施工组织设计第十二条合同的转让12.1权利与义务的转让12.2转让的条件与程序第十三条合同的保管与复印件13.1合同正本与副本13.2合同的保管13.3合同复印件的使用第十四条其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3不可抗力14.4合同的解释与修订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即工程项目的投资主体或者项目法人。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，承担工程项目的施工、设备供应及安装等义务，享有合同约定的权利的一方。1.3监理人监理人是指根据本合同约定，对工程项目施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标实现的一方。1.4施工场地施工场地是指本合同约定的工程项目施工的地点，包括施工区域、临时设施用地等。第二条合同范围与工程内容2.1工程概述工程概述包括工程项目的名称、性质、规模、建设地点、工程内容等。2.2施工范围施工范围包括根据工程概述，明确承包人应承担的施工任务，包括土建、安装、装修等。2.3工程量清单工程量清单是指根据施工范围，明细列出工程项目所需的各项工程量，作为计算合同价格的依据。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价是指根据工程量清单和合同约定的单价，计算出的工程项目的总费用。3.2预付款预付款是指发包人按照合同约定，在工程项目开工前支付给承包人的一部分款项。3.3工程进度款工程进度款是指根据工程项目实际完成的工程量，按照合同约定的单价计算的款项。3.4质量保证金质量保证金是指发包人按照合同约定，从承包人的工程进度款中扣除的一定比例的款项，作为保证工程质量的一种措施。3.5最终支付最终支付是指工程竣工验收合格后，发包人按照合同约定，支付给承包人的剩余款项。第四条工期与进度4.1开工日期开工日期是指根据本合同约定，工程项目正式开工的日期。4.2竣工日期竣工日期是指根据本合同约定，工程项目达到合同约定的竣工标准，通过验收的日期。4.3工程进度计划工程进度计划是指承包人根据工程项目的要求，制定的工程进度安排，包括各阶段的完成时间等。4.4延期及违约责任延期及违约责任是指由于承包人原因导致工程进度延误，应承担的违约责任和费用。第五条质量与标准5.1工程质量标准工程质量标准是指根据国家法律法规、行业标准和合同约定，对工程项目的质量要求。5.2材料与设备要求材料与设备要求是指根据工程质量标准，对工程项目所需材料和设备的技术要求。5.3检验与验收检验与验收是指对工程项目施工过程中的材料、设备、工序等进行检查、试验、评定，以确保工程质量满足合同约定。5.4质量争议的处理质量争议的处理是指当发包人与承包人在工程质量方面发生争议时，按照本合同约定处理争议的程序和办法。第六条安全生产与环保6.1安全生产责任安全生产责任是指发包人和承包人根据国家法律法规和合同约定，对工程项目的安全生产承担的责任。6.2安全防护措施安全防护措施是指为保证工程项目施工过程中的安全生产，承包人应采取的措施，包括安全设施、个人防护等。6.3环保要求环保要求是指根据国家法律法规和合同约定，对工程项目施工过程中的环境保护要求。6.4安全事故处理安全事故处理是指当工程项目施工过程中发生安全事故时，发包人和承包人应按照本合同约定，采取紧急措施，并报告相关部门处理。第八条违约责任8.1发包人的违约发包人如有下列行为之一，应承担违约责任：

1)未按合同约定支付款项；

2)未按合同约定提供施工场地、施工条件、材料和设备；

3)因发包人原因导致工程进度延误；

4)未按合同约定办理工程验收手续。8.2承包人的违约承包人如有下列行为之一，应承担违约责任：

1)未按合同约定完成工程；

2)工程质量、工程安全、环境保护不符合合同约定和国家法律法规要求；

3)未按合同约定交付材料和设备；

4)泄露发包人的商业秘密。8.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定或者损失赔偿额计算。第九条争议解决9.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。9.2调解协商解决不成时，可以向工程所在地的建设行政主管部门或者其他依法设立的调解组织申请调解。9.3仲裁双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。9.4诉讼如双方对仲裁裁决不服，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和补充必须以书面形式进行，经双方确认后生效。10.2合同变更程序合同变更应书面协商一致，并报原合同审批部门批准。10.3合同解除条件合同解除应符合国家法律法规和合同约定，双方协商一致并报原合同审批部门批准。第十一条合同的附件11.1工程图纸工程图纸是本合同的组成部分，是承包人施工的依据。11.2技术说明书技术说明书是本合同的组成部分，是承包人施工的依据。11.3施工组织设计施工组织设计是本合同的组成部分，是承包人施工的依据。第十二条合同的转让12.1权利与义务的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让的条件与程序合同转让应书面协商一致，并报原合同审批部门批准。第十三条合同的保管与复印件13.1合同正本与副本合同正本一式两份，双方各执一份；合同副本及其他相关文件应妥善保管。13.2合同的保管合同正本、副本及相关文件应由双方指定的专人负责保管。13.3合同复印件的使用合同复印件供双方内部使用，不具备法律效力，不得对外使用。第十四条其他约定14.1保密条款双方应对合同内容及在合同履行过程中获取的对方商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.4合同的解释与修订本合同的解释与修订应符合国家法律法规和双方约定，经双方协商一致后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以详细表示工程的外观、结构、材料、尺寸、工艺等。图纸应采用国家标准图号，并标明设计单位、绘制日期、比例尺等信息。附件二：技术说明书详细要求和说明：技术说明书应包括工程所用材料、构件、设备的技术性能、规格、用途、安装要求等，以及施工工艺、质量标准、验收规范等技术要求。附件三：施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工平面图、施工安全措施等，用以指导承包人的施工活动。附件四：材料和设备清单详细要求和说明：材料和设备清单应列明工程所需的所有材料和设备名称、型号、规格、数量、质量标准等信息，以便于发包人核对和承包人采购。附件五：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出各项工程量，包括工程项目的名称、单位、工程量、工程内容等，作为计算合同价格的依据。附件六：合同协议书详细要求和说明：合同协议书是本合同的法律文件，应包括合同主体、合同范围、合同价格、工期与进度、质量与标准、安全生产与环保、违约责任等条款。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按合同约定支付款项、提供施工场地、施工条件、材料和设备，导致工程进度延误等。2.承包人未按合同约定完成工程、未交付材料和设备、工程质量、工程安全、环境保护不符合合同约定和国家法律法规要求等。3.双方未履行合同约定的保密义务，泄露对方的商业秘密。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定或者损失赔偿额计算。2.违约方因违约导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担赔偿责任。3.违约方在合同履行过程中出现违约行为的，守约方有权要求违约方及时改正，并承担因此产生的费用。示例说明：如果发包人未按合同约定及时支付工程进度款，导致承包人无法正常进行施工，那么发包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿承包人因工程进度延误而产生的损失。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即工程项目的投资主体或者项目法人。2.承包人：指根据本合同约定，承担工程项目的施工、设备供应及安装等义务，享有合同约定的权利的一方。3.监理人：指根据本合同约定，对工程项目施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标实现的一方。4.工程量清单：指根据施工范围，明细列出工程项目所需的各项工程量，作为计算合同价格的依据。5.违约金：指违约方应向守约方支付的