2024版建筑工程分包意向协议书模板2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程分包意向协议书模板本合同目录一览1.总则1.1定义1.2解释1.3适用法律2.分包工程描述2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量3.分包商的义务和责任3.1分包商资质3.2分包商人员3.3分包商施工3.4分包商材料3.5分包商保险4.总包商的义务和责任4.1总包商协调4.2总包商支付4.3总包商监督4.4总包商变更5.合同价格5.1价格条款5.2价格调整5.3付款计划6.工期6.1工程进度6.2工期延误6.3工期提前7.违约责任7.1分包商违约7.2总包商违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律诉讼9.合同的变更和终止9.1合同变更9.2合同终止10.保密条款10.1保密义务10.2例外情况10.3泄露后果11.通知和送达11.1通知方式11.2送达地址11.3通知生效12.合同的生效、修改和解除12.1合同生效12.2合同修改12.3合同解除13.其他条款13.1附加条款13.2附录13.3附件14.签署页14.1双方签署14.2日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义1.2解释本合同所用术语，如“甲方”、“乙方”、“项目”等，除非上下文明确指出，否则其含义与本合同第一条1.1节中的定义相同。1.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。第二条分包工程描述2.1工程概述分包工程是指项目中的X工程，包括但不限于：（1）工程名称：X（2）工程地点：X（3）工程规模：X（4）工程内容：X2.2分包工程范围分包商应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作。2.3分包工程量分包工程的工程量详见附件一《分包工程量清单》。第三条分包商的义务和责任3.1分包商资质分包商应具备国家规定的完成分包工程所需的资质条件，并在合同签订前向甲方提供相关资质证明文件。3.2分包商人员分包商应按照甲方要求，配备具备相应资格和技能的施工人员，并保证施工人员遵守甲方的管理制度和安全生产规定。3.3分包商施工分包商应按照合同约定及施工图纸、施工规范等要求，组织施工，确保分包工程质量、安全、进度等满足甲方要求。3.4分包商材料分包商应按照甲方要求，采购、使用合格的材料、设备，并保证材料、设备的质量、安全、环保等符合相关法律法规和甲方要求。3.5分包商保险分包商应按照甲方要求，办理分包工程所需的各种保险，并将保险单据提交甲方备案。第四条总包商的义务和责任4.1总包商协调总包商应负责协调分包商与甲方、设计方、监理方等其他相关方的关系，确保分包工程的顺利实施。4.2总包商支付总包商应按照本合同约定，按时支付分包工程款项。4.3总包商监督总包商应对分包商的施工过程进行监督，确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方要求。4.4总包商变更如甲方要求对分包工程进行变更，总包商应及时通知分包商，并按照甲方的要求进行变更。第五条合同价格5.1价格条款分包工程的价格为人民币X元整（大写：X元整），包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、人工费、管理费、税金等。5.2价格调整合同执行过程中，如遇市场行情变动，双方可协商调整合同价格。5.3付款计划付款计划详见附件二《付款计划》。第六条工期6.1工程进度分包商应按照甲方要求，完成分包工程的施工，确保工程进度满足甲方要求。6.2工期延误如分包商原因导致工期延误，分包商应按照甲方要求，支付违约金。6.3工期提前如分包商提前完成分包工程，甲方应按照合同约定，支付提前完成奖励。第七条违约责任7.1分包商违约分包商违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。7.2总包商违约总包商违反本合同的约定，应承担违约责任，向分包商支付违约金，并赔偿分包商因此造成的损失。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，双方同意将争议提交至甲方所在地有管辖权的仲裁委员会进行仲裁。8.4法律诉讼仲裁裁决生效后，如任何一方不服仲裁裁决，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和终止9.1合同变更合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。9.2合同终止合同终止的条件如下：（1）合同约定的分包工程全部完成，并经甲方验收合格；（2）甲方提前书面通知分包商解除合同，且分包商同意；（3）分包商严重违反本合同，甲方书面通知分包商解除合同；（4）法律、法规规定的其他终止条件。第十条保密条款10.1保密义务双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2例外情况（1）依法应当向行政机关、司法机关提供的情况；（2）合同履行过程中，为维护双方合法权益，向关联企业或合作伙伴披露的情况。10.3泄露后果如任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十一条通知和送达11.1通知方式双方通过书面形式进行通知，通知应以邮递、电子邮件或传真等方式发送。11.2送达地址双方的送达地址如下：甲方：X乙方：X11.3通知生效通知自发送之日起视为送达，双方应确保通知的准确性和及时性。第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。12.2合同修改合同的修改必须经双方协商一致，并以书面形式签订修改协议。12.3合同解除合同的解除必须经双方协商一致，并以书面形式签订解除协议。第十三条其他条款13.1附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款，作为本合同的补充。13.2附录合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。13.3附件（1）分包工程量清单；（2）付款计划；（3）技术参数和要求；（4）设计图纸和施工图纸；（5）其他双方认为需要附件的文件。第十四条签署页14.1双方签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2日期本合同签署日期为2024年。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义本合同所称“第三方”是指除甲乙双方外，与本合同无关的其他自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）甲方或乙方因履行合同而与第三方发生合同关系；（2）甲方或乙方因履行合同而与第三方产生权利义务关系；（3）甲方或乙方因履行合同而需要第三方提供协助或服务。第十六条第三方责任16.1第三方责任限定第三方对甲乙双方的责任限额如下：（1）第三方应承担的赔偿责任总额不得超过其介入合同关系的金额；（2）第三方对甲乙双方造成的损失，包括但不限于直接损失和间接损失，均应承担赔偿责任；（3）第三方应承担的赔偿责任，甲乙双方均有权向其追偿。16.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在本合同中的义务，并保证其提供的产品或服务符合甲乙双方的要求。16.3第三方权利第三方对本合同项下的分包工程享有合同约定的权利，并应按照甲乙双方的约定行使权利。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的合同关系，不影响乙方对分包工程的履行义务。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的合同关系，不影响甲方对总包工程的履行义务。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的合同关系，互不干扰，各自独立履行合同义务。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约如第三方违反本合同的约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约处理（1）要求第三方继续履行合同；（2）要求第三方支付违约金；（3）要求第三方赔偿损失；（4）解除与第三方的合同关系。第十九条第三方变更19.1第三方变更处理如第三方因故不能继续履行合同，甲乙双方有权要求第三方提供担保，或者选择解除与第三方的合同关系。19.2第三方变更通知第三方变更时，应及时通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。第二十条第三方退出20.1第三方退出条件（1）合同约定的条件发生；（2）甲乙双方协商一致；（3）法律、法规规定的情形。20.2第三方退出程序第三方退出合同，应提前书面通知甲乙双方，并办理相关手续。第二十一条甲方与第三方之间的关系21.1甲方与第三方之间的关系甲方与第三方之间的合同关系，不影响甲方对乙方的履行义务。21.2甲方与第三方之间的关系甲方与第三方之间的合同关系，不影响乙方对甲方的履行义务。第二十二条乙方与第三方之间的关系22.1乙方与第三方之间的关系乙方与第三方之间的合同关系，不影响乙方对甲方的履行义务。22.2乙方与第三方之间的关系乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲方对乙方的履行义务。第二十三条第三方介入的附加条款本合同未尽事宜，甲乙双方可与第三方协商一致，签订附加条款，作为本合同的补充。第二十四条第三方介入的附录（1）第三方提供的产品或服务描述；（2）第三方提供的产品或服务技术参数和要求；（3）第三方提供的产品或服务质量标准；（4）其他甲乙双方认为需要附录的文件。第二十五条签署页本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份。第二十六条日期本合同签署日期为2024年。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细列出分包工程的所有工作内容、工程量、材料规格等详细信息。附件二：付款计划明确列出付款的时间、金额、条件等详细信息。附件三：技术参数和要求详细列出分包工程所需遵循的技术参数和施工要求。附件四：设计图纸和施工图纸提供分包工程所需的设计图纸和施工图纸，明确工程细节。附件五：施工方案详细列出分包商施工的具体方案，包括施工步骤、工艺流程等。附件六：安全生产措施列出分包商在施工过程中应遵守的安全生产措施和要求。附件七：质量保证措施详细列出分包商应采取的质量保证措施，确保工程质量。附件八：材料合格证提供分包工程所需材料的合格证和相关检测报告。附件九：分包商人员资质证明提供分包商施工人员的资质证明文件。附件十：保险单据提供分包商所购买的保险单据，以证明保险的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按照约定时间完成工程，或工程质量不符合甲方要求。2.分包商使用不合格的材料或设备，导致工程质量问题。3.分包商在施工过程中发生安全事故，未能及时报告甲方。4.分包商未能按照合同约定支付款项。5.甲方未能按照约定时间支付款项。6.甲方未提供施工图纸、设计图纸等必要文件。7.甲方未履行协调职责，导致分包商施工受阻。违约责任认定标准：1.对于分包商的违约行为，甲方有权要求分包商支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.对于甲方的违约行为，分包商有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。3.违约金的计算方式按照合同约定或双方协商确定。4.违约行为导致工程进度延误的，违约方应支付因延误产生的额外费用。5.违约方造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。示例说明：如果分包商未能按照约定时间完成工程，甲方可以要求分包商支付延迟完成部分的违约金，并赔偿因此导致的甲方损失，如工程进度延误导致的额外费用。如果甲方未能按照约定时间支付款项，分包商可以要求甲方支付延迟支付部分的违约金，并赔偿因此导致的分包商损失，如资金成本增加等。全文完。2024版建筑工程分包意向协议书模板1本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4分包工程内容2.合同主体2.1分包商信息2.2承包商信息3.分包工程范围和界限3.1分包工程的范围3.2分包工程的界限4.合同价格4.1分包工程总价4.2价格调整机制5.工程进度和交付5.1工程进度计划5.2工程交付时间6.质量标准和要求6.1工程质量标准6.2工程质量要求7.施工安全7.1安全管理制度7.2安全事故处理8.材料和设备8.1分包商提供的材料和设备8.2承包商提供的材料和设备9.技术支持和配合9.1技术支持事项9.2施工配合事项10.合同的履行和变更10.1合同履行方式10.2合同变更程序11.合同的解除和终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1分包商的违约责任12.2承包商的违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他条款14.1合同的生效和终止日期14.2合同的副本和复印件14.3保密条款14.4法律适用和管辖14.5合同修订记录第一部分：合同如下：1.分包工程概况1.1工程名称：2024版建筑工程分包项目1.2工程地点：位于市区街道，具体位置以承包商提供的图纸和资料为准1.3工程规模：总建筑面积约为平方米，包括但不限于栋建筑物、个配套设施等1.4分包工程内容：包括但不限于X、X、X等分包工程的具体施工内容和范围，具体以承包商提供的图纸和资料为准2.合同主体2.1分包商信息：分包商名称：X工程有限公司注册地址：市区街道营业执照号：法人代表：X联系人：X联系电话：X2.2承包商信息：承包商名称：X建设有限公司注册地址：市区街道营业执照号：法人代表：X联系人：X联系电话：X3.分包工程范围和界限3.1分包工程的范围：根据承包商提供的图纸和资料，分包商应负责完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作，并保证分包工程的质量和安全3.2分包工程的界限：分包工程的界限以承包商提供的图纸和资料为准，分包商应严格按照图纸和资料进行施工，不得超出范围4.合同价格4.1分包工程总价：人民币万元整（大写：）4.2价格调整机制：如遇市场行情变化或其他不可抗力因素导致工程成本发生较大变化，双方可协商调整合同价格，具体调整方式由双方另行签订补充协议确定5.工程进度和交付5.1工程进度计划：分包商应按照承包商的要求，制定详细的工程进度计划，并报承包商批准后执行。分包商应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成5.2工程交付时间：分包商应按照工程进度计划，按时完成分包工程，并将分包工程交付给承包商进行验收。具体交付时间以承包商的要求为准6.质量标准和要求6.1工程质量标准：分包工程应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求，并达到承包商提供的图纸和资料所确定的质量标准6.2工程质量要求：分包商应严格按照图纸和资料进行施工，保证分包工程的结构安全、使用功能和外观质量，并承担由于质量问题导致的一切责任和损失8.材料和设备8.1分包商提供的材料和设备：分包商应按照承包商的要求，提供合同约定的材料和设备，并保证其质量、性能和安全。分包商应负责材料和设备的运输、安装、调试等工作，并承担相关费用。8.2承包商提供的材料和设备：承包商应按照分包商的要求，提供合同约定的材料和设备，并保证其质量、性能和安全。承包商应负责材料和设备的运输、安装、调试等工作，并承担相关费用。9.技术支持和配合9.1技术支持事项：分包商在施工过程中遇到技术问题，应向承包商寻求技术支持。承包商应提供必要的技术指导和技术支持，确保分包工程的顺利进行。10.合同的履行和变更10.1合同履行方式：分包商应按照合同约定和承包商的要求，全面、正确、及时地履行合同义务。分包商应按照工程进度计划和质量要求，完成分包工程。10.2合同变更程序：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订补充协议，明确变更的内容、范围、价格、时间等事项。未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更合同内容。11.合同的解除和终止11.1合同解除条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，分包商应按照承包商的要求，做好分包工程的交接工作。11.2合同终止条件：合同履行完成后，合同自动终止。合同终止后，分包商应向承包商办理工程结算手续，并按照合同约定承担后续保修责任。12.违约责任12.1分包商的违约责任：分包商未按照合同约定履行义务，或者分包工程存在质量问题、安全隐患等，应当承担违约责任。分包商应按照承包商的要求，采取补救措施，承担违约造成的损失。12.2承包商的违约责任：承包商未按照合同约定履行义务，或者未按照分包商的要求提供材料和设备等，应当承担违约责任。承包商应按照分包商的要求，采取补救措施，承担违约造成的损失。13.争议解决13.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交合同签订地人民法院解决。13.2争议解决机构：如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。14.其他条款14.1合同的生效和终止日期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且保修期满之日终止。14.2合同的副本和复印件：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同的副本和复印件无效，不得作为合同履行和争议解决的依据。14.3保密条款：双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.4法律适用和管辖：本合同适用中华人民共和国法律，双方在合同履行过程中发生的争议，由合同签订地人民法院管辖。14.5合同修订记录：本合同如有修订，应以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。修订后的内容与原合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同无直接合同关系的个人或实体。第三方介入可能包括但不限于中介方、咨询方、监管机构、保险公司等。16.第三方责任16.1第三方责任限额：第三方对分包工程的任何缺陷、损害或损失承担的责任限额，由甲乙双方根据具体情况在补充协议中约定。该限额应符合相关法律法规的规定，并确保甲乙双方的合法权益得到保障。17.第三方义务17.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供必要的服务和支持，确保分包工程的顺利进行。第三方应遵守相关法律法规和行业标准，严格按照合同约定履行义务。18.第三方权利18.1第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务保障。第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行义务，确保分包工程的质量和安全。19.第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方之间不存在直接的合同关系。甲乙方应独立承担合同义务和责任，第三方不承担甲乙方的合同义务和责任。甲乙方不得要求第三方履行合同中未约定的义务。20.第三方介入的协调和管理20.1甲乙双方应负责协调和管理第三方的工作，确保第三方的工作与分包工程的要求相符合。甲乙双方应监督第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。21.第三方违约处理21.1如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三方应按照甲乙双方的要求，采取补救措施，承担违约造成的损失。22.第三方侵权处理22.1如第三方侵犯甲乙方的合法权益，甲乙双方有权要求第三方承担侵权责任。第三方应停止侵权行为，并赔偿甲乙方的损失。23.第三方退出23.1第三方如未经甲乙双方同意，提前退出合同，应承担违约责任。甲乙双方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因第三方退出导致的损失。24.第三方保函24.1甲乙双方可根据合同约定，要求第三方提供保函或其他担保措施，确保第三方履行合同义务。第三方应按照甲乙双方的要求，提供相应的保函或其他担保。25.第三方信息保密25.1第三方应对甲乙双方提供的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。第三方违反保密义务的，应承担违约责任。26.第三方法律适用和管辖26.1第三方与甲乙方的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交合同签订地人民法院解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸和技术规范详细要求和说明：工程图纸和技术规范是分包工程的基础文件，应详细描述工程的设计要求、施工标准和技术规范。甲乙双方应共同确认图纸和规范的准确性，并确保分包商根据图纸和规范进行施工。2.附件二：材料和设备清单详细要求和说明：材料和设备清单应详细列明分包工程所需