2024通讯工程劳务分包合同范本(含数据中心建设)3篇_第1页
2024通讯工程劳务分包合同范本(含数据中心建设)3篇_第2页
2024通讯工程劳务分包合同范本(含数据中心建设)3篇_第3页
2024通讯工程劳务分包合同范本(含数据中心建设)3篇_第4页
2024通讯工程劳务分包合同范本(含数据中心建设)3篇_第5页
已阅读5页,还剩71页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024通讯工程劳务分包合同范本(含数据中心建设)本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程劳务分包3.1分包范围3.2分包内容3.3分包方式3.4分包单位资质要求4.工程进度4.1工程进度计划4.2进度调整4.3进度违约责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理6.工程费用6.1工程费用组成6.2工程费用结算方式6.3工程费用支付7.付款方式7.1付款进度7.2付款条件7.3付款违约责任8.保证金8.1保证金金额8.2保证金缴纳及退还8.3保证金违约责任9.保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险费用10.甲方责任10.1甲方提供的条件10.2甲方配合义务10.3甲方违约责任11.乙方责任11.1乙方施工义务11.2乙方配合义务11.3乙方违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约争议解决13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位)名称:__________________1.1.2甲方(建设单位)地址:__________________1.1.3甲方(建设单位)联系人:__________________1.1.4甲方(建设单位)联系电话:__________________1.1.5乙方(劳务分包单位)名称:__________________1.1.6乙方(劳务分包单位)地址:__________________1.1.7乙方(劳务分包单位)联系人:__________________1.1.8乙方(劳务分包单位)联系电话:__________________1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间:__________________1.2.2签订地点:__________________1.3合同生效时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:__________________2.2工程地点2.2.1工程地点:__________________2.3工程规模2.3.1工程规模:__________________2.4工程建设内容2.4.1工程建设内容:__________________3.工程劳务分包3.1分包范围3.1.1分包范围:__________________3.2分包内容3.2.1分包内容:__________________3.3分包方式3.3.1分包方式:__________________3.4分包单位资质要求3.4.1分包单位资质要求:__________________4.工程进度4.1工程进度计划4.1.1工程进度计划:__________________4.2进度调整4.2.1进度调整:__________________4.3进度违约责任4.3.1进度违约责任:__________________5.工程质量5.1质量标准5.1.1质量标准:__________________5.2质量检验5.2.1质量检验:__________________5.3质量问题处理5.3.1质量问题处理:__________________6.工程费用6.1工程费用组成6.1.1工程费用组成:__________________6.2工程费用结算方式6.2.1工程费用结算方式:__________________6.3工程费用支付6.3.1工程费用支付:__________________7.付款方式7.1付款进度7.1.1付款进度:__________________7.2付款条件7.2.1付款条件:__________________7.3付款违约责任7.3.1付款违约责任:__________________8.保证金8.1保证金金额8.1.1保证金金额:人民币______元整(大写:______元整)。8.2保证金缴纳及退还8.2.1乙方应在合同签订后______日内向甲方缴纳保证金。8.2.2保证金退还条件:合同履行完毕且无违约行为。8.2.3保证金退还时间:合同解除或终止后______日内退还。8.3保证金违约责任8.3.1若乙方违反合同约定,甲方有权扣除相应比例的保证金。9.保险9.1保险种类9.1.1乙方应购买工程意外险,保险金额不低于______元。9.2保险责任9.2.1保险责任范围:因施工过程中发生意外事故导致的财产损失和人身伤亡。9.3保险费用9.3.1保险费用由乙方承担,具体金额根据保险条款计算。10.甲方责任10.1甲方提供的条件10.1.1甲方应按合同约定提供施工场地、图纸及必要的技术资料。10.1.2甲方应确保施工期间所需材料、设备等及时到位。10.2甲方配合义务10.2.1甲方应配合乙方进行施工前的准备工作。10.3甲方违约责任10.3.1甲方违反上述义务,应承担相应的违约责任。11.乙方责任11.1乙方施工义务11.1.1乙方应按照合同约定和甲方要求进行施工。11.1.2乙方应确保施工质量,符合相关国家标准和规范。11.2乙方配合义务11.2.1乙方应积极配合甲方进行工程验收。11.3乙方违约责任11.3.1乙方违反上述义务,应承担相应的违约责任。12.违约责任12.1违约情形12.1.1双方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约争议解决12.3.1双方应友好协商解决违约争议;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构:合同签订地仲裁委员会或合同签订地人民法院。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序:按照相关法律法规和争议解决机构的规定执行。14.合同解除14.1合同解除条件14.1.1双方协商一致解除合同。14.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。14.2合同解除程序14.2.1解除合同应书面通知对方,并说明解除原因。14.3合同解除后的处理第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、调解、仲裁或其他服务的企业、机构或个人。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入的原因包括但不限于合同履行过程中出现的技术难题、争议解决、质量检测、进度管理等。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式包括但不限于聘请、委托、推荐或自行选择。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在提供相关服务时,应遵守相关法律法规和行业标准。16.1.2第三方在履行职责过程中,因其过错导致的损失,由第三方自行承担。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额根据第三方提供的具体服务类型和合同约定确定。16.2.2责任限额不得超过合同总金额的______%。17.甲乙双方责任17.1甲方责任17.1.1甲方负责与第三方签订服务协议,明确第三方责任和权利。17.1.2甲方应监督第三方履行职责,确保其服务质量符合合同要求。17.2乙方责任17.2.1乙方应配合第三方进行相关工作,提供必要的信息和条件。17.2.2乙方应接受第三方提出的技术建议和监督意见。18.第三方权利18.1第三方有权根据合同约定和要求,独立开展工作。18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。18.1.2第三方有权在合同约定的范围内,对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方与甲方是服务合同关系,甲方是服务购买方。19.1.2第三方应向甲方负责,甲方对第三方的服务承担监督和验收责任。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方与乙方是配合关系,乙方应提供必要的条件和支持。19.2.2第三方对乙方的施工过程进行监督,乙方对第三方的监督工作予以配合。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的流程20.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项。20.1.2甲乙双方共同与第三方签订服务协议。20.1.3第三方根据协议开始提供服务。20.2第三方介入的监督20.2.1甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其服务质量。20.2.2第三方的工作成果应经甲乙双方共同验收。20.3第三方介入的终止20.3.1当第三方完成合同约定的服务内容后,甲乙双方应共同确认并终止第三方介入。20.3.2若第三方在履行职责过程中出现重大失误,甲乙双方有权终止第三方介入。21.第三方介入的争议解决21.1若第三方介入过程中出现争议,甲乙双方应通过协商解决。21.2协商不成的,可提交第三方介入的争议解决机构进行调解或仲裁。22.第三方介入的保密条款22.1第三方在提供服务过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。23.第三方介入的其他条款23.1第三方介入的具体条款由甲乙双方与第三方在服务协议中约定。23.2本合同中未约定的第三方介入事项,由甲乙双方另行协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程劳务分包合同要求:合同双方签字盖章,合同内容完整,附件一应为合同主体文件的副本。说明:附件一为本合同的基础文件,详细规定了甲乙双方的权利和义务。2.附件二:工程进度计划要求:计划内容详细,包括各阶段施工时间、质量标准、安全措施等。说明:附件二用于指导施工进度,确保工程按期完成。3.附件三:工程质量标准要求:标准内容明确,符合国家相关法律法规和行业标准。说明:附件三用于规范工程质量,确保工程达到预期效果。4.附件四:工程费用预算要求:预算内容详细,包括人工费、材料费、设备费等。说明:附件四用于控制工程成本,确保工程经济合理。5.附件五:保险单要求:保险单内容完整,保险金额符合要求。说明:附件五用于证明甲乙双方已购买相关保险,降低风险。6.附件六:第三方服务协议要求:协议内容明确,包括服务内容、费用、责任等。说明:附件六用于规范第三方介入的行为,确保服务质量。7.附件七:工程验收报告要求:报告内容详细,包括工程完成情况、质量检验结果等。说明:附件七用于证明工程已按合同要求完成,为合同解除或终止提供依据。8.附件八:违约责任证明要求:证明内容真实,包括违约行为、损失金额等。说明:附件八用于证明违约方的违约行为,为违约责任认定提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:1.1未按合同约定提供施工场地或图纸。1.2未按合同约定支付工程款项。1.3未按合同约定配合乙方工作。乙方违约行为:2.1未按合同约定完成施工任务。2.2施工过程中出现重大质量事故。2.3未按合同约定配合甲方工作。2.责任认定标准甲方违约责任:2.1甲方未按合同约定提供施工场地或图纸,每延误一天,应支付乙方______元赔偿金。2.2甲方未按合同约定支付工程款项,每延误一天,应支付乙方______元违约金。2.3甲方未按合同约定配合乙方工作,每延误一天,应支付乙方______元赔偿金。乙方违约责任:3.1乙方未按合同约定完成施工任务,每延误一天,应支付甲方______元赔偿金。3.2施工过程中出现重大质量事故,乙方应承担全部责任,赔偿甲方损失。3.3乙方未按合同约定配合甲方工作,每延误一天,应支付甲方______元赔偿金。3.违约责任示例说明示例一:甲方未按合同约定提供施工场地,导致乙方工期延误5天,甲方应支付乙方赔偿金______元。示例二:乙方在施工过程中,由于操作不当导致工程质量不合格,乙方应承担全部责任,赔偿甲方损失______元。全文完。2024通讯工程劳务分包合同范本(含数据中心建设)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程建设标准3.合同工期及进度3.1工期安排3.2进度要求3.3工期延误责任4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包内容4.3劳务分包人员要求4.4劳务分包人员配备5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款节点5.4付款期限5.5付款条件6.材料供应及管理6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料检验6.4材料管理7.工程质量管理7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任7.4质量纠纷处理8.安全生产管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理8.4安全生产责任追究9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除责任11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止责任12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:劳务分包人员名单12.3附件三:材料清单12.4附件四:安全生产措施12.5附件五:其他相关文件13.合同生效及终止13.1合同生效日期13.2合同终止日期13.3合同解除日期14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同履行地点14.3合同变更及补充14.4合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:通信工程有限责任公司乙方:劳务分包公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称市区数据中心建设通信工程2.2工程地点市区数据中心2.3工程内容包括通信线路铺设、设备安装、调试、验收等。2.4工程规模总面积约10000平方米,通信线路总长度约5000米。2.5工程建设标准按照国家相关通信工程标准执行。3.合同工期及进度3.1工期安排合同工期为6个月,自合同签订之日起计算。3.2进度要求每月完成工程总量的20%,一个月完成剩余工程。3.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。4.劳务分包内容4.1劳务分包范围包括通信线路铺设、设备安装、调试、验收等劳务工作。4.2劳务分包内容具体内容详见附件一:工程量清单。4.3劳务分包人员要求乙方派遣的劳务人员应具备相关资质,身体健康,能够胜任工作。4.4劳务分包人员配备乙方应按照工程进度要求,配备足够的劳务人员,确保工程顺利进行。5.合同价款及支付方式5.1合同价款合同总价款为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。5.2支付方式合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的40%;工程验收合格后,甲方支付合同总价款的20%;质保期满无质量问题后,甲方支付合同总价款的10%。5.3付款节点具体付款节点详见附件一:工程量清单。5.4付款期限每个付款节点应在接到乙方提交的合法有效发票后15个工作日内支付。5.5付款条件乙方提交的发票、工程进度报告、验收报告等文件齐全,且经甲方审核无误。6.材料供应及管理6.1材料供应方式甲方负责提供部分材料,乙方负责提供部分材料。6.2材料质量要求所有材料应符合国家相关标准,质量合格。6.3材料检验材料进场前,乙方应进行检验,合格后方可使用。6.4材料管理材料应妥善保管,确保不丢失、不损坏。8.工程质量管理8.1质量标准8.2质量检验工程过程中,乙方应定期进行自检,并接受甲方组织的质量检查。8.3质量责任若因乙方施工原因导致工程质量不合格,乙方应负责返工、修复,并承担由此产生的全部费用。8.4质量纠纷处理如发生质量纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。9.安全生产管理9.1安全生产责任制双方应共同落实安全生产责任制,确保施工过程中安全无事故。9.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于现场安全防护、消防设施、应急预案等。9.3安全生产事故处理发生安全生产事故时,乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告甲方。9.4安全生产责任追究如因乙方责任导致安全生产事故,乙方应承担相应的法律责任和经济责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2争议解决程序协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。10.3争议解决机构争议解决机构为市区人民法院。11.合同解除11.1合同解除条件(1)乙方严重违反合同约定,经甲方书面通知后仍不改正;(2)乙方无法继续履行合同,经甲方书面通知后仍不采取补救措施;(3)发生不可抗力事件,影响合同履行超过三个月。11.2合同解除程序甲方解除合同,应提前30日书面通知乙方。11.3合同解除责任12.合同终止12.1合同终止条件(1)合同约定的工期届满;(2)合同约定的工程内容全部完成;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同终止程序合同终止前,双方应就合同终止后的相关事宜进行协商。12.3合同终止责任13.合同附件13.1附件一:工程量清单详细列明工程内容及工程量。13.2附件二:劳务分包人员名单列明乙方派遣的劳务人员名单及资质。13.3附件三:材料清单列明工程所需材料名称、规格、数量及质量要求。13.4附件四:安全生产措施详细列明安全生产措施及应急预案。13.5附件五:其他相关文件包括但不限于合同变更协议、工程进度报告等。14.其他约定事项14.1合同签订日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同履行地点合同履行地点为市区数据中心。14.3合同变更及补充本合同如有变更或补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.4合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)之外的,参与合同履行、监督、咨询或提供服务的个人或机构,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.2第三方介入方式(1)监理:第三方对工程进度、质量、安全等方面进行监督;(2)检测:第三方对工程材料、设备进行检测;(3)咨询:第三方提供专业咨询意见;(4)金融服务:第三方提供资金支持或金融服务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失或损害,需承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定第三方责任限额由合同双方在签订合同时约定,并在合同中明确。16.3责任限额适用范围(1)第三方在履行合同过程中,因自身过错导致工程延误、质量不合格或安全事故;(2)第三方在履行合同过程中,违反合同约定,给甲方或乙方造成损失。17.第三方责权利17.1责任第三方应按照合同约定和法律规定,履行其在合同中的义务,对因其自身原因造成的损失承担赔偿责任。17.2权利(1)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和支持;(2)第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用;(3)第三方有权要求甲方或乙方对其提供的咨询意见保密。17.3义务(1)第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务;(2)第三方应遵守国家相关法律法规,确保其行为合法合规;(3)第三方应保护甲方和乙方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方保持密切沟通,及时反馈工程进度、质量、安全等信息,并接受甲方的监督。18.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持良好合作关系,共同推进工程进度,确保工程质量。18.3第三方与其他第三方的关系如合同中有多个第三方介入,第三方之间应相互配合,协调工作,共同完成合同约定的任务。19.第三方介入的具体条款19.1监理条款(1)监理单位应按照合同约定,对工程进度、质量、安全等方面进行监督;(2)监理单位有权要求甲方和乙方提供相关资料和报告;(3)监理单位对工程进度、质量、安全等方面的问题,有权提出整改意见。19.2检测条款(1)检测机构应按照合同约定,对工程材料、设备进行检测;(2)检测机构应保证检测结果的准确性和可靠性;(3)检测机构有权要求甲方和乙方提供相关样品和资料。19.3咨询条款(1)咨询顾问应按照合同约定,提供专业咨询意见;(2)咨询顾问有权要求甲方和乙方提供必要的信息和数据;20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入费用第三方介入产生的费用,包括但不限于监理费、检测费、咨询费等,由合同双方按照合同约定承担。20.2费用支付方式第三方介入费用按照合同约定,由甲方或乙方支付,具体支付方式和时间由合同双方另行约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列明工程内容及工程量,包括但不限于通信线路铺设、设备安装、调试等。2.附件二:劳务分包人员名单列明乙方派遣的劳务人员名单,包括姓名、工种、资质、联系方式等。3.附件三:材料清单列明工程所需材料名称、规格、数量、质量要求及供应商信息。4.附件四:安全生产措施详细列明安全生产措施,包括但不限于现场安全防护、消防设施、应急预案等。5.附件五:合同变更协议记录合同履行过程中发生的任何变更,包括但不限于工期调整、工程内容变更等。6.附件六:工程进度报告定期报告工程进度,包括已完成工程量、剩余工程量、存在问题等。7.附件七:验收报告工程验收合格后,由甲方和乙方共同签署的验收报告。8.附件八:付款凭证记录合同履行过程中的付款情况,包括付款金额、时间、凭证等。9.附件九:争议解决文件记录合同履行过程中发生的争议及解决过程的相关文件。10.附件十:其他相关文件包括但不限于设计变更、施工图纸、技术规范等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方施工过程中出现质量问题;(3)乙方违反安全生产规定,导致安全事故;(4)乙方未按合同约定支付工程款项;(5)甲方未按合同约定提供材料或设备;(6)甲方未按合同约定支付工程款项。2.责任认定标准:(1)工期延误:乙方每延误一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金;(2)质量问题:乙方负责返工、修复,并承担由此产生的全部费用;(3)安全事故:乙方承担相应法律责任和经济责任;(4)未支付工程款项:乙方应向甲方支付逾期付款的利息,并承担违约责任;(5)未提供材料或设备:甲方应向乙方支付违约金,并承担由此造成的损失;(6)未支付工程款项:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,并承担违约责任。示例说明:1.若乙方因自身原因导致工期延误5天,则应向甲方支付违约金,计算公式为:合同总价款×1%×5=违约金。2.若乙方施工过程中出现质量问题,导致甲方经济损失2万元,则乙方应承担全部损失,并支付赔偿金。全文完。2024通讯工程劳务分包合同范本(含数据中心建设)2本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方联系方式1.3合同双方地址2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量4.劳务分包内容4.1分包劳务项目4.2分包劳务人员4.3分包劳务期限5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3工程验收标准6.工程进度及支付方式6.1工程进度安排6.2工程款支付方式6.3工程款支付节点7.工程款结算及支付7.1工程款结算方式7.2工程款结算程序7.3工程款支付方式8.工程保险8.1工程保险种类8.2保险责任8.3保险期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:其他相关文件13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期14.其他约定事项14.1法律适用14.2争议管辖14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:第一条合同当事人基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方:通信有限公司法定代表人:乙方:劳务分包公司法定代表人:1.2合同双方联系方式甲方联系人:联系电话方联系人:赵六联系电话:139001390001.3合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号第二条项目概述2.1项目名称数据中心建设项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模数据中心占地面积:5000平方米数据中心机房面积:3000平方米2.4项目工期合同工期:自合同生效之日起12个月第三条项目范围及内容3.1工程范围数据中心土建工程、电气工程、网络工程、综合布线工程等。3.2工程内容土建工程:基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。电气工程:高低压配电系统、照明系统、防雷接地系统等。网络工程:数据中心内部网络布线、网络设备安装调试等。综合布线工程:语音、数据、视频等综合布线。3.3工程量工程量详见附件一:工程量清单。第四条劳务分包内容4.1分包劳务项目数据中心土建工程、电气工程、网络工程、综合布线工程等劳务分包。4.2分包劳务人员乙方提供具备相应资质的劳务人员,负责上述工程项目的施工。4.3分包劳务期限合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第五条工程质量及验收标准5.1工程质量标准工程必须符合国家及行业相关质量标准,确保工程质量合格。5.2工程验收程序工程完工后,乙方应按照国家及行业相关规定进行自检,并向甲方提交验收申请。5.3工程验收标准工程验收标准详见附件一:工程量清单。第六条工程进度及支付方式6.1工程进度安排工程进度安排详见附件二:工程进度计划。6.2工程款支付方式甲方按工程进度支付工程款,具体支付方式如下:1.验收合格后支付合同总价款的30%;2.第一年度末支付合同总价款的20%;3.第二年度末支付合同总价款的20%;4.第三年度末支付合同总价款的15%;5.第四年度末支付合同总价款的10%;6.工程竣工验收合格后支付合同总价款的5%作为质保金。6.3工程款支付节点具体支付节点详见附件二:工程进度计划。第七条工程款结算及支付7.1工程款结算方式乙方应在每个工程款支付节点前,向甲方提交结算报告,包括工程量、工程款等。7.2工程款结算程序甲方收到乙方提交的结算报告后,应在5个工作日内进行审核,并支付相应工程款。7.3工程款支付方式甲方通过银行转账方式支付工程款。第八条工程保险8.1工程保险种类1.工程建筑一切险;2.第三者责任险;3.人员意外伤害险。8.2保险责任1.工程建筑一切险:负责因自然灾害、意外事故等原因造成的工程损失;2.第三者责任险:负责因工程原因造成第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任;3.人员意外伤害险:负责因施工原因造成乙方施工人员意外伤害的赔偿责任。8.3保险期限保险期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第九条违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间、质量完成工程;2.乙方擅自变更工程内容或减少工程量;3.甲方未按合同约定支付工程款;4.任何一方违反合同约定的其他义务。9.2违约责任2.乙方擅自变更工程内容或减少工程量的,应赔偿甲方因此遭受的损失;3.甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款金额的1%;4.任何一方违反合同约定的其他义务,应承担相应的法律责任。9.3违约处理违约方应在违约事实发生后5个工作日内向对方书面通知违约情况,并采取补救措施。如违约方未采取补救措施或补救措施不力,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序1.双方应在争议发生后30日内进行协商;2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行。11.2合同终止条件1.工程竣工验收合格;2.双方协商一致终止合同。11.3合同解除与终止程序1.双方协商一致解除或终止合同的,应签订书面协议;2.因不可抗力导致合同无法履行的,应提供相关证明文件;3.一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行的,对方有权解除合同。第十二条合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:其他相关文件第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同因下列原因终止:1.工程竣工验收合格;2.双方协商一致终止合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。13.3合同生效日期本合同自2024年1月1日起生效。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议管辖因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同份数及效力本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及范围15.1第三方的概念在本合同中,第三方指除甲乙双方外的任何自然人或法人,包括但不限于工程监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于:1.工程监理:负责对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。2.设计单位:负责工程的设计工作,确保设计方案符合国家标准和合同要求。3.咨询机构:提供专业的咨询服务,如技术、管理、法律等方面的咨询。4.检测机构:对工程材料、产品、工程实体进行检测,确保质量符合标准。5.保险公司:提供工程保险、人员意外伤害保险等保险服务。第十六条甲乙双方与第三方的关系16.1合作关系甲乙双方与第三方应建立合作关系,共同保证工程项目的顺利进行。16.2独立责任第三方在执行职责时,应独立承担责任,不因甲乙双方之间的任何争议而影响其独立判断和执行。第十七条第三方的责任限额17.1责任限额的设定第三方在执行职责时,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并明确在第三方合同中。17.2责任限额的调整在合同履行过程中,如因客观原因导致责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。第十八条第三方介入的程序18.1第三方的选择甲乙双方应根据工程项目的需要,共同选择合适的第三方。18.2第三方的介入第三方介入后,应按照合同约定或甲乙双方的要求,及时开展相关工作。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论