储能系统建设合同

储能系统建设合同合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________电子邮箱：__________乙方（以下简称“承包方”）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________电子邮箱：__________第一章总则1.1合同目的本合同旨在明确业主与承包方之间就储能系统建设项目的权利义务关系，保证项目按照约定的时间、质量和技术标准顺利完成。1.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经双方友好协商，自愿签订。1.3合同范围本合同约定的储能系统建设项目包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试及验收等全过程服务。1.4合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为自生效之日起至项目质保期满止。第二章定义与解释2.1定义2.1.1“储能系统”指用于储存电能并在需要时释放电能的设备和系统的总称。2.1.2“项目”指本合同约定的储能系统建设项目的全部工作内容。2.1.3“工作范围”指承包方根据本合同约定需完成的全部工作内容及服务。2.2解释2.2.1本合同中的标题仅为方便阅读，不影响条款的解释。2.2.2本合同中的“包括但不限于”表示列举的事项并非穷尽，尚包括其他相关事项。第三章项目范围与工作内容3.1项目范围3.1.1承包方负责储能系统的设计、设备采购、施工安装、调试及验收等工作。3.1.2项目具体范围详见附件一《项目技术规格书》。3.2工作内容3.2.1设计阶段：承包方需提供详细的设计方案，包括系统布局图、电气接线图等。3.2.2采购阶段：承包方负责采购符合技术规格书要求的设备材料。3.2.3施工安装阶段：承包方按设计方案进行施工安装，保证工程质量。3.2.4调试阶段：承包方对储能系统进行全面调试，保证系统正常运行。3.2.5验收阶段：承包方配合业主进行项目验收，提供相关技术资料。第四章合同价款与支付方式4.1合同价款4.1.1本合同总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。4.1.2合同价款包括设计费、设备材料费、施工安装费、调试费及税费等全部费用。4.2支付方式4.2.1预付款：合同生效后____天内，业主向承包方支付合同总价款的____%作为预付款。4.2.2进度款：根据项目进度，业主按节点支付进度款，具体支付比例及时间详见附件二《付款计划表》。4.2.3竣工款：项目竣工验收合格后____天内，业主支付合同总价款的____%。4.2.4质保金：合同总价款的____%作为质保金，质保期满且无质量问题后____天内支付。4.3支付条件4.3.1承包方需提供合法有效的发票作为付款凭证。4.3.2每期付款前，承包方需提交相应的进度报告及验收证明文件。第五章项目进度与工期5.1项目进度5.1.1承包方需制定详细的项目进度计划，并提交业主审核确认。5.1.2项目进度计划应包括各阶段的工作内容、起止时间及关键节点。5.2工期5.2.1本项目的总工期为____天，自合同生效之日起计算。5.2.2如因不可抗力或其他非承包方原因导致工期延误，双方协商确定顺延工期。5.3进度管理5.3.1承包方需定期向业主报告项目进展情况，业主有权对项目进度进行监督。5.3.2如发觉进度滞后，承包方应及时采取措施，保证按期完成项目。5.4工期延误5.4.1因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件三《违约责任条款》。5.4.2因业主原因导致工期延误的，双方协商确定顺延工期，业主不承担违约责任。第六章质量标准与验收6.1质量标准6.1.1项目质量应符合国家现行相关标准和规范，具体标准详见附件四《质量标准清单》。6.1.2承包方应保证所用设备材料符合设计要求和相关质量标准，并提供相应的产品合格证明。6.2验收程序6.2.1初步验收：项目完工后，承包方应向业主提交初步验收申请，业主组织相关人员进行初步验收。6.2.2竣工验收：初步验收合格后，承包方应提交竣工验收申请，业主组织专家进行竣工验收。6.3验收标准6.3.1系统功能：储能系统的功能指标应符合设计要求和技术规格书的规定。6.3.2设备安装：设备安装应符合相关安装规范，保证安全可靠。6.3.3调试运行：系统调试运行应稳定，各项参数符合设计要求。6.4验收资料6.4.1承包方应提供完整的验收资料，包括但不限于设计文件、施工记录、设备材料清单、调试报告等。6.4.2验收资料应真实、准确、完整，符合相关规范要求。6.5验收结果6.5.1验收合格：如项目符合本合同约定的质量标准，业主应出具验收合格证明。6.5.2验收不合格：如项目不符合质量标准，承包方应按业主要求进行整改，直至验收合格。第七章保密条款7.1保密义务7.1.1双方应对本合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。7.1.2保密信息包括但不限于技术资料、设计方案、商业计划、财务数据等。7.2保密期限7.2.1保密义务自合同生效之日起至合同终止后____年内有效。7.2.2如法律法规对保密期限有更长期限要求的，从其规定。7.3保密措施7.3.1双方应采取合理的保密措施，保证保密信息不被泄露。7.3.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。7.4例外情况7.4.1法律法规要求披露的保密信息除外。7.4.2已为公众所知的信息除外。第八章不可抗力8.1不可抗力定义8.1.1不可抗力指双方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、行为等。8.2不可抗力通知8.2.1发生不可抗力事件的一方应在____天内书面通知对方，并提供相关证明。8.2.2未及时通知的，不得以不可抗力为由免除责任。8.3不可抗力影响8.3.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方均有权解除合同，不承担违约责任。8.3.2因不可抗力导致部分合同义务无法履行的，双方可协商调整合同内容或顺延履行期限。8.4不可抗力处理8.4.1双方应尽力减少不可抗力事件造成的损失。8.4.2不可抗力事件结束后，双方应协商确定合同继续履行或解除事宜。第九章违约责任9.1业主违约责任9.1.1业主未按合同约定支付款项的，应按逾期金额的____%支付违约金，并承担承包方因此造成的损失。9.1.2业主无故终止合同的，应按合同总价款的____%支付违约金，并赔偿承包方因此造成的损失。9.2承包方违约责任9.2.1承包方未按合同约定完成项目或质量不符合标准的，应按合同总价款的____%支付违约金，并承担业主因此造成的损失。9.2.2承包方无故终止合同的，应按合同总价款的____%支付违约金，并赔偿业主因此造成的损失。9.3违约金支付9.3.1违约金应在违约行为发生后的____天内支付。9.3.2支付违约金不影响违约方继续履行合同义务。9.4免责条款9.4.1因不可抗力导致的违约行为，双方不承担违约责任。9.4.2因对方违约行为导致的自身违约，不承担违约责任。第十章争议解决10.1协商解决10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖10.2.1本合同项下发生的争议，双方约定由合同签订地人民法院管辖。10.2.2如法律法规对管辖有特殊规定的，从其规定。10.3法律适用10.3.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3.2如法律法规有变更，双方应按变更后的法律法规执行。10.4争议期间履行10.4.1争议解决期间，双方应继续履行合同未发生争议的部分。10.4.2如继续履行合同会造成更大损失的，双方可协商中止履行。第十一章合同变更与解除11.1合同变更11.1.1双方协商一致，可以变更本合同的内容。11.1.2合同变更应以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2合同解除11.2.1双方协商一致，可以解除本合同。11.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行的，双方均有权解除合同。11.3解除通知11.3.1解除合同的一方应提前____天书面通知对方，并说明解除理由。11.3.2通知送达对方后，合同解除生效。11.4解除后果11.4.1合同解除后，双方应按照合同约定进行清算，互不追究违约责任。11.4.2合同解除不影响双方已履行部分的效力。第十二章知识产权12.1知识产权归属12.1.1项目设计、施工过程中产生的知识产权归业主所有。12.1.2承包方提供的设备材料涉及的知识产权归承包方或其供应商所有。12.2使用许可12.2.1业主有权在项目范围内使用承包方提供的知识产权。12.2.2承包方应保证其提供的知识产权不侵犯第三方的合法权益。12.3知识产权保护12.3.1双方应共同保护项目涉及的知识产权，防止侵权行为发生。12.3.2如发生知识产权纠纷，责任方应承担相应的法律责任。第十三章保险13.1保险责任13.1.1承包方应负责办理项目施工期间的保险，包括但不限于工程险、第三者责任险等。13.1.2业主应负责办理项目运营期间的保险，包括但不限于财产险、责任险等。13.2保险费用13.2.1承包方办理的保险费用包含在合同总价款中。13.2.2业主办理的保险费用由业主自行承担。13.3保险理赔13.3.1发生保险时，责任方应及时通知对方，并协助办理理赔手续。13.3.2保险理赔款项应用于损失的赔偿。第十四章合同附件14.1附件效力14.1.1本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.1.2附件包括但不限于项目技术规格书、付款计划表、质量标准清单、违约责任条款等。14.2附件修改14.2.1附件的修改应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.2.2附件修改不得与本合同约定相抵触。第十五章其他条款15.1通知方式15.1.1双方的通知应以书面形式送达，送达地址为合同约定的联系地址。15.1.2通知自送达对方之日起生效。15.2合同份数15.2.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。15.3合同解释15.3.1本合同的解释权归双方共同所有。15.3.2如合同条款存在歧义，双方应协商确定解释内容。15.4合同效力15.4.1本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。15.4.2本合同的有效期为自生效之日起至项目质保期满止。15.5继