2024版建筑工程项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑工程项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工场地1.4施工项目1.5工程质量1.6工程量1.7工程进度第二条合同金额及支付方式2.1合同金额2.2预付款2.3进度付款2.4竣工付款2.5质量保证金2.6支付方式第三条合同工期及进度3.1合同工期3.2施工进度计划3.3工期延误3.4工期提前第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验4.3质量争议的处理第五条安全生产与环保5.1安全生产要求5.2安全事故的处理5.3环保要求第六条变更及调整6.1合同变更6.2合同调整第七条违约责任7.1发包人的违约责任7.2承包人的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的处理第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让通知第十三条附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3工程量清单第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同的解释14.3合同的修订14.4合同的送达14.5联系方式的变更14.6合同的复印件效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工场地1.4施工项目1.5工程质量工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求，达到优质工程标准。1.6工程量工程量以甲方提供的工程量清单为准，乙方应按照清单完成施工。1.7工程进度乙方应按照甲方要求的时间节点完成各阶段施工，确保工程进度顺利。第二条合同金额及支付方式2.1合同金额2.2预付款甲方应在合同签订后七个工作日内支付乙方合同金额的10%作为预付款，即人民币亿元（大写：人民币玖亿玖仟捌佰万元整）。2.3进度付款乙方完成工程进度达到70%时，甲方应支付乙方合同金额的30%进度款，即人民币亿元（大写：人民币叁拾亿元整）。2.4竣工付款乙方完成本项目并经验收合格后，甲方应支付乙方合同金额的60%竣工款，即人民币亿元（大写：人民币陆拾亿元整）。2.5质量保证金乙方在项目验收合格后，应按照甲方要求扣除质量保证金，保证金比例为合同金额的5%，即人民币亿元（大写：人民币伍亿元整）。2.6支付方式支付方式为银行转账，甲方将款项转账至乙方指定的银行账户。第三条合同工期及进度3.1合同工期本项目的合同工期为个月，自乙方入场施工之日起计算。3.2施工进度计划乙方应根据项目特点和工程量清单，制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。3.3工期延误因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。3.4工期提前乙方提前完成工程，经甲方验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应的竣工款。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2质量检验乙方应按照甲方要求进行质量检验，检验合格后方可进入下一道工序。4.3质量争议的处理如甲方对工程质量有异议，应书面通知乙方，乙方应在接到通知后七个工作日内进行整改。如乙方不能整改或甲方不满意整改结果，甲方有权要求乙方承担违约责任。第五条安全生产与环保5.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工现场安全。5.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并报告甲方及相关部门。5.3环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场环境保护工作，防止环境污染。第六条变更及调整6.1合同变更合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额、工期等发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同调整合同履行过程中，如甲方要求调整合同内容，乙方应根据甲方要求进行调整，并签订书面调整协议。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁如双方同意，争议可提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。8.3诉讼如双方未达成仲裁协议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且乙方支付完毕合同金额及相关费用时终止。9.2合同变更合同履行过程中，甲乙双方如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。9.3合同终止合同终止后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，并将施工场地恢复至原状。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起五年内有效。10.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商采取措施减轻损失，并根据实际情况调整合同履行期限和方式。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让通知如一方需转让合同权利和义务，应提前三十日书面通知对方，并提交相关证明文件。第十三条附件13.1施工图纸附件中包含本项目施工所需的所有图纸和设计文件。13.2技术说明书附件中包含本项目施工所涉及的技术标准、工艺要求等详细说明。13.3工程量清单附件中包含本项目的详细工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的解释本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的修订本合同的修订需经双方书面同意，修订内容与原合同具有同等法律效力。14.4合同的送达本合同及其附件的送达地址为双方签字盖章时确认的地址，如有变更，应及时书面通知对方。14.5联系方式的变更如一方联系方式发生变更，应及时书面通知对方，并确保对方能够及时收到通知。14.6合同的复印件效力本合同及其附件的复印件与原件具有同等法律效力，除非另有约定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括建筑设计图纸、结构施工图纸、水电施工图纸等，详细展示建筑物的外观、结构、水电系统等施工细节。图纸应采用标准图号，并标明施工要求、材料规格、施工工艺等。附件二：技术说明书详细要求和说明：技术说明书应详细阐述施工项目的技术标准、工艺要求、材料要求等，包括施工过程中的各项技术指标、质量要求等。附件三：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出本项目所有工程项目的名称、数量、单位、单价等，确保清单准确无误，便于双方核对和结算。附件四：合同变更协议详细要求和说明：合同变更协议应详细记录合同履行过程中双方就合同内容进行变更的书面协议，包括变更的内容、理由、日期等。附件五：合同调整协议详细要求和说明：合同调整协议应详细记录合同履行过程中双方就合同内容进行调整的书面协议，包括调整的内容、理由、日期等。附件六：安全事故应急预案详细要求和说明：安全事故应急预案应详细阐述施工现场安全事故的预防措施、应急响应程序、救援措施等，以确保施工现场的安全。附件七：环保措施方案详细要求和说明：环保措施方案应详细阐述施工现场环境保护措施、污染治理措施等，以符合国家环保要求。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定时间节点完成工程进度，构成工期延误。2.乙方施工质量不符合合同约定，构成工程质量问题。3.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密等，构成违约泄露。4.乙方未能按照合同约定支付合同金额及相关费用，构成违约支付。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定每延误一天，乙方应支付甲方违约金元。2.工程质量问题：如工程质量不符合约定，乙方应负责整改并承担相应违约金。3.违约泄露：按照泄露信息的重要性和甲方遭受的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。4.违约支付：乙方未按约定支付合同金额及相关费用，应支付甲方滞纳金，并承担违约责任。示例说明：若乙方未能在合同约定的时间内完成工程进度，导致工期延误，乙方应按照合同约定支付甲方违约金。例如，合同约定工期为个月，乙方实际完成时间为+1个月，乙方应支付甲方违约金元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且乙方支付完毕合同金额及相关费用时终止。3.合同变更：合同履