2024版建筑工程抹灰劳务分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑工程抹灰劳务分包协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：甲方主体名称及资质1.2：乙方主体名称及资质1.3：丙方主体名称及资质第二条：工程概况2.1：工程名称2.2：工程地点2.3：工程规模2.4：工程周期第三条：劳务分包内容3.1：分包工程范围3.2：分包工程量3.3：分包工程质量标准第四条：劳务分包价格及支付方式4.1：分包价格4.2：价格调整条款4.3：支付方式及时间表第五条：劳务分包工期及进度5.1：合同工期5.2：施工进度计划5.3：工期延误及赔偿第六条：劳务分包方的义务与责任6.1：施工质量及安全6.2：材料供应及保管6.3：现场卫生及环境保护第七条：甲方权利与义务7.1：提供施工场地及条件7.2：提供技术及工艺要求7.3：监督施工过程及质量第八条：乙方权利与义务8.1：按照约定完成施工任务8.2：提供施工人员及资质8.3：负责施工过程中的安全事故处理第九条：丙方权利与义务9.1：提供专业技术支持9.2：协调解决施工中的问题9.3：监督工程质量及进度第十条：违约责任10.1：甲方违约责任10.2：乙方违约责任10.3：丙方违约责任第十一条：争议解决11.1：争议解决方式11.2：仲裁或诉讼地点及法院第十二条：合同的变更与解除12.1：合同变更条件12.2：合同解除条件第十三条：合同的终止与验收13.1：合同终止条件13.2：工程验收标准及流程第十四条：其他条款14.1：合同的生效条件14.2：合同的保密条款14.3：合同的继承与转让第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：甲方主体名称及资质甲方主体名称为：X建筑工程有限公司，资质证书编号：X，资质等级：一级。1.2：乙方主体名称及资质乙方主体名称为：X抹灰劳务有限公司，资质证书编号：X，资质等级：二级。1.3：丙方主体名称及资质丙方主体名称为：X工程监理有限公司，资质证书编号：X，资质等级：一级。第二条：工程概况2.1：工程名称工程名称为：X住宅小区建筑工程。2.2：工程地点工程地点位于：X市X区X路X号。2.3：工程规模工程规模为：地上层，地下层，建筑总面积为X平方米。2.4：工程周期工程周期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。第三条：劳务分包内容3.1：分包工程范围分包工程范围包括：建筑工程抹灰施工，包括但不限于墙面、天花板、地面等部位的抹灰作业。3.2：分包工程量分包工程量为：按照工程图纸及施工方案确定的抹灰工程量。3.3：分包工程质量标准分包工程质量标准应符合：国家及行业相关规范和标准，抹灰层应平整、坚实、牢固，无开裂、空鼓、脱落等现象。第四条：劳务分包价格及支付方式4.1：分包价格分包价格为：人民币X万元（大写：X万元整），详细价格明细见附件。4.2：价格调整条款价格调整的条件和方式如下：（1）遇国家政策调整，影响材料价格波动时，双方可按实际发生的变化进行价格调整。（2）工程变更导致分包工程量增减时，双方可按实际工程量进行价格调整。4.3：支付方式及时间表支付方式为：银行转账。支付时间表如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付分包价格的30%。（2）工程进度达到50%时，支付分包价格的30%。（3）工程验收合格后，支付分包价格的40%。第五条：劳务分包工期及进度5.1：合同工期合同工期为：自工程开工之日起至工程验收合格之日止。5.2：施工进度计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。5.3：工期延误及赔偿乙方如原因造成工期延误，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日延误工程量的工程造价的1%。第六条：劳务分包方的义务与责任6.1：施工质量及安全乙方应严格按照国家及行业相关规范和标准进行施工，确保施工质量。乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全。6.2：材料供应及保管乙方负责采购施工所需材料，并负责材料的保管和合理使用。6.3：现场卫生及环境保护乙方应做好施工现场的卫生管理，定期清理施工现场，确保施工环境的整洁。乙方应遵守国家及地方的环保法规，做好施工过程中的环境保护工作。第八条：乙方权利与义务8.1：按照约定完成施工任务乙方应按照甲方的要求，按时完成抹灰施工任务，确保施工质量。8.2：提供施工人员及资质乙方应提供具备相关资质的施工人员，确保施工的专业性和安全性。8.3：负责施工过程中的安全事故处理乙方应在施工过程中严格遵守安全生产规定，如发生安全事故，乙方应立即采取措施并负责处理。第九条：丙方权利与义务9.1：提供专业技术支持丙方应根据甲方的要求，提供抹灰施工的专业技术支持，确保施工质量。9.2：协调解决施工中的问题丙方应负责协调解决施工过程中出现的技术问题和其他相关问题。9.3：监督工程质量及进度丙方应对乙方的施工质量及进度进行监督，确保工程按期完成，并符合质量要求。第十条：违约责任10.1：甲方违约责任甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2：乙方违约责任乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3：丙方违约责任丙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一条：争议解决11.1：争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2：仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点为合同签订地人民法院。第十二条：合同的变更与解除12.1：合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并书面确认。12.2：合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，对方无法实现合同目的。第十三条：合同的终止与验收13.1：合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的工期结束；（3）双方协商一致终止合同。13.2：工程验收标准及流程工程验收应按照国家及行业相关规范和标准进行，验收流程如下：（1）甲方组织验收小组进行初步验收；（2）乙方对验收提出的问题进行整改；（3）甲方组织复验，确认工程质量合格。第十四条：其他条款14.1：合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2：合同的保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.3：合同的继承与转让合同的权利义务不随甲方、乙方、丙方的名称、地址、股权等变更而变更，如发生继承或转让，需经各方协商一致并书面确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1：第三方介入的定义1.2：第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：工程监理、质量检测、材料供应商、施工分包商、金融机构、法律顾问等。第二条：第三方的权利与义务2.1：第三方的权利第三方根据本合同的约定，有权对甲乙双方的履行行为进行监督、检查和评价。第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料、文件和信息。2.2：第三方的义务第三方应遵守国家法律法规，按照合同约定履行相关职责，确保合同的顺利执行。第三方应对甲乙双方提供的资料和信息予以保密，不得泄露给无关方。第三条：第三方介入的程序与方式3.1：第三方介入的程序第三方介入应按照甲乙双方的约定，通过书面形式通知甲乙双方。甲乙双方应在收到第三方介入通知后五个工作日内，与第三方协商确定介入的具体事项和方式。3.2：第三方介入的方式第三方可以以现场监督、资料审核、定期报告等形式介入合同履行过程。第三方可以根据合同履行情况，提出建议和意见，甲乙双方应予以重视并合理采纳。第四条：第三方介入的费用与支付4.1：第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并纳入合同总价款中。4.2：支付方式与时间第三方介入费用的支付方式与时间由甲乙双方在合同中约定。第五条：第三方责任限额5.1：第三方责任的限定第三方在本合同项下的责任限额为：第三方介入费用总额的%。5.2：第三方责任限额的调整第三方责任限额可以根据合同履行情况，由甲乙双方协商调整。第六条：第三方与甲乙方的关系6.1：第三方与甲乙方的划分第三方介入并不改变甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方仍应按照本合同履行各自的权利义务。6.2：第三方与甲乙方的沟通第七条：第三方介入的终止7.1：第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的工期结束；（3）甲乙双方协商一致终止第三方介入。7.2：第三方介入的终止程序甲乙双方应与第三方协商一致，并书面确认终止第三方介入。第八条：第三方介入后的合同变更8.1：合同变更条件合同变更需经甲乙双方协商一致，并书面确认。8.2：合同变更的内容合同变更内容应包括第三方介入的终止、费用的调整等。第九条：第三方介入后的争议解决9.1：争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2：仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点为合同签订地人民法院。第十条：第三方介入后的合同解除10.1：合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，对方无法实现合同目的。10.2：合同解除的程序甲乙双方应协商一致，并书面确认解除合同。第十一条：第三方介入后的合同效力11.1：合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2：合同的保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。11.3：合同的继承与转让合同的权利义务不随甲方、乙方、第三方的名称、地址、股权等变更而变更，如发生继承或转让，需经各方协商一致并书面确认。第十二条：第三方介入的违约责任12.1：第三方违约责任第三方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2：甲乙方的违约责任甲方、乙方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条：第三方介入的强制性规定13.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：建筑工程抹灰劳务分包合同协议书附件二：工程图纸及施工方案附件三：分包工程量清单附件四：分包价格明细表附件五：施工进度计划附件六：施工质量标准及要求附件七：安全事故处理流程及应急预案附件八：材料供应及保管协议附件九：现场卫生及环境保护协议附件十：第三方介入协议附件十一：违约金计算公式及支付时间表附件十二：工程验收标准及流程附件十三：合同变更、解除及终止协议附件十四：保密协议附件十五：合同继承与转让协议附件一：建筑工程抹灰劳务分包合同协议书本协议书是甲乙方之间签订的，用于明确双方在抹灰劳务分包合同中的权利义务。附件二：工程图纸及施工方案包含工程的详细图纸和施工方案，用于指导施工过程。附件三：分包工程量清单列出分包工程的详细工程量，用于确定分包工程的范围和工程量。附件四：分包价格明细表详细列出分包工程的价格构成，包括材料费、人工费等。附件五：施工进度计划明确施工的进度安排和时间表，用于监控施工进度。附件六：施工质量标准及要求列出施工质量的标准和要求，用于确保施工质量。附件七：安全事故处理流程及应急预案明确安全事故的处理流程和应急预案，用于应对施工过程中可能发生的安全事故。附件八：材料供应及保管协议明确材料供应和保管的协议，用于规范材料的供应和保管。附件九：现场卫生及环境保护协议明确现场卫生及环境保护的协议，用于维护施工现场的环境卫生。附件十：第三方介入协议明确第三方的介入范围、职责和权利，用于规范第三方的行为。附件十一：违约金计算公式及支付时间表提供违约金的计算公式和支付时间表，用于确定违约金的具体金额和支付时间。附件十二：工程验收标准及流程明确工程验收的标准和流程，用于指导工程验收的进行。附件十三：合同变更、解除及终止协议明确合同的变更、解除及终止的条件和程序，用于处理合同变更、解除及终止的情况。附件十四：保密协议明确双方的保密义务和保密内容，用于保护双方的商业秘密。附件十五：合同继承与转让协议明确合同的继承与转让条件和程序，用于处理合同的继承与转让情况。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定提供施工场地及条件，导致乙方无法正常施工。2.乙方未按约定完成施工任务，或施工质量不符合约定标准。3.丙方未按约定提供专业技术支持或协调解决施工中的问题。4.乙方未按约定提供施工人员或人员资质不符合要求。5.乙方未按约定支付分包价格或支付时间延迟。6.甲方、乙方、丙方违反合同约定的保密义务。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照附件十一提供的违约金计算公式进行计算。2.违约损失赔偿：根据实际损失情况进行赔偿，包括但不限于材料损失、人工费用、工期延误等。3.工期延误：按照合同约定的工期及进度计划进行计算，延迟一天扣除违约金元。4.安全事故处理：根据安全事故的严重程度和相关法律法规进行处理。示例说明：假设乙方未按约定完成施工任务，导致甲方无法按期交付工程，甲方有权要求乙方支