建筑材料制作施工合同

建筑材料制作施工合同合同编号：__________建筑材料制作施工合同甲方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建筑项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的建筑材料制作和施工单位，双方为了共同完成建筑项目，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（填写工程名称）1.2工程地点：（填写工程地点）1.3工程规模：（填写工程规模）1.4工程预算：（填写工程预算）二、合同范围和内容2.2乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成制作和施工任务。三、合同价格3.1双方确认，本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的价格支付乙方。四、合同工期4.1双方确认，本合同的工期为：（填写工期）天。4.2乙方应按照约定的工期完成制作和施工任务。五、质量标准5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证制作和施工的建筑材料质量。5.2乙方应对其制作和施工的建筑材料承担质量保证责任。六、付款方式6.1双方确认，本合同的付款方式为：（填写付款方式，如预付款、进度付款、验收合格后付款等）6.2甲方应按照本合同约定的付款方式支付乙方。七、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成制作和施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×1%。7.2乙方制作和施工的建筑材料不符合约定质量标准的，乙方应负责修复或更换，并承担由此产生的费用。八、争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：（填写有效期）天。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建筑材料制作和施工方案2.工程设计图纸和技术要求3.建筑材料样品和质量检测报告4.乙方资质证明和施工人员名单5.付款凭证和进度报告6.工程验收报告和质量保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成制作和施工任务的，属于违约行为。2.乙方制作和施工的建筑材料不符合约定质量标准的，属于违约行为。3.甲方未按照约定价格支付乙方的，属于违约行为。4.甲方未按照约定时间提供施工场地的，属于违约行为。5.任何一方未按照约定履行合同义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指建筑项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的建筑材料制作和施工单位。3.合同总价：指双方约定的完成建筑材料制作和施工任务的总费用。4.工期：指双方约定的完成建筑材料制作和施工任务的时间。5.违约金：指因违约行为而产生的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误的问题，双方应立即协商调整工期，必要时可请第三方调解。2.遇到建筑材料质量问题，乙方应立即进行修复或更换，并承担由此产生的费用。3.遇到付款问题，双方应按照约定及时支付，必要时可请第三方调解。4.遇到争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于建筑项目中需要制作和施工建筑材料的情况。2.适用于甲方为建筑项目业主，乙方为具有相应资质和能力的建筑材料制作和施工单位的情况。3.适用于双方为了共同完成建筑项目，达成合