2024年门窗工程分包劳务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年门窗工程分包劳务合同本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2分包商的义务1.3合同的生效与终止2.工程范围与要求2.1工程概述2.2分包工程范围2.3工程质量标准2.4工程进度要求3.劳务人员与管理3.1分包商提供的劳务人员3.2劳务人员的管理3.3劳务人员的培训与考核3.4分包商对劳务人员的行为规范4.材料与设备4.1分包商提供的材料与设备4.2材料的质量与数量要求4.3设备的使用与维护4.4材料的保管与验收5.安全生产5.1分包商的安全生产责任5.2安全防护措施与应急预案5.3安全事故的处理5.4安全生产培训与教育6.合同价格与支付6.1合同价格的确定6.2支付方式与时间6.3价格调整的条件与方式6.4支付凭证的提供7.违约责任7.1分包商的违约行为7.2发包方的违约行为7.3违约责任的承担方式8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁地点与机构8.3仲裁裁决的执行9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3变更与解除的程序10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密责任的承担10.3保密信息的泄露处理11.合同的转让与继承11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序11.3合同继承的条件12.法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式与地点13.其他条款13.1合同的签订地与日期13.2分包商的授权代表13.3合同的副本与正本14.附件14.1工程图纸与技术资料14.2分包工程量清单14.3劳务人员名单与资格证书第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲乙双方就门窗工程的施工分包事宜所达成的明确双方权利义务关系的协议。1.1.2“甲乙双方”指甲方：_______（发包方名称），乙方：_______（分包方名称）。1.1.3“门窗工程”指甲方根据合同约定，将其拥有的工程项目的门窗部分分包给乙方施工的部分。1.1.4“合同工期”指合同约定的乙方完成门窗工程施工的时间，自合同约定的开工日期起至工程竣工交付日期止。1.1.5“合同价款”指甲乙双方约定的门窗工程分包总费用，具体金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。1.2分包商的义务1.2.1乙方应按照甲方的要求，提供符合资质的施工人员，并保证施工人员具备相应的技能和经验。1.2.2乙方应按照合同约定的工程范围、质量标准、进度要求完成施工任务。1.2.3乙方应对施工过程中的安全事故负责，并承担由此产生的全部责任。1.2.4乙方应遵守甲方的现场管理制度，服从甲方的协调和指挥。1.3合同的生效与终止1.3.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。1.3.2在合同约定的工期结束后，经甲方验收合格，乙方完成工程交付，合同即告终止。第二条工程范围与要求2.1工程概述2.1.1工程名称：_______（工程名称）。2.1.2工程地点：_______（工程地点）。2.1.3工程规模：_______（工程规模）。2.1.4工程内容：门窗的制作、安装、调试及验收等。2.2分包工程范围2.2.1乙方负责的工程范围包括但不限于：门窗的制作、安装、调试及验收等。2.2.2乙方应按照甲方的设计图纸、施工规范和工艺要求进行施工。2.3工程质量标准2.3.1乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。2.3.2乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工技术要求进行施工，确保工程质量。2.3.3乙方应承担因施工质量问题造成的返工、维修、更换等费用。2.4工程进度要求2.4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。2.4.2乙方应提前向甲方报告工程进度，确保甲方对工程进度的掌握。2.4.3乙方应承担因工期延误造成的违约责任。第三条劳务人员与管理3.1分包商提供的劳务人员3.1.1乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质和技能的施工人员。3.1.2乙方应对施工人员进行培训和管理，确保施工人员服从甲方的管理和指挥。3.1.3乙方应保证施工人员的人身安全，并承担由此产生的全部责任。3.2劳务人员的管理3.2.1乙方应对施工人员进行实名制管理，建立完善的考勤制度。3.2.2乙方应负责施工人员的工资发放和福利待遇，确保施工人员的合法权益。3.2.3乙方应承担因施工人员管理不善造成的质量问题、安全事故等责任。3.3劳务人员的培训与考核3.3.1乙方应对施工人员进行必要的技能培训和安全教育。3.3.2乙方应定期对施工人员进行考核，确保施工人员的技能和素质符合要求。3.4分包商对劳务人员的行为规范3.4.1乙方应要求施工人员遵守甲方的现场管理制度，不得违反法律法规和甲方规定。3.4.2乙方应对施工人员的行为进行监督和管理，确保施工人员的行为合法合规。第四条材料与设备4.1分包商提供的材料与设备4.1.1乙方应按照甲方的要求，提供合同约定的材料和设备。4.1.2乙方应对提供的材料和设备的质量、数量和规格负责，确保符合合同要求。4.1.3乙方应承担因第八条合同价格与支付8.1合同价格的确定8.1.1乙方向甲方提供的材料、设备及施工服务的总费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。8.1.2乙方应按照合同约定的支付方式，向甲方支付合同价款。8.1.3合同价款支付的具体金额、支付时间及支付方式由甲乙双方在专用条款中约定。8.2支付方式与时间8.2.1甲方支付方式可以为银行转账、现金支付等方式。8.2.2甲方应按照专用条款约定的时间向乙方支付合同价款。8.2.3乙方应在收到甲方支付的合同价款后，向甲方提供相应的税务发票。8.3价格调整的条件与方式8.3.1除专用条款另有约定外，合同价款在合同有效期内不做调整。8.3.2如遇不可抗力等特殊情况，导致工程成本发生重大变化的，甲乙双方可协商调整合同价款。8.3.3价格调整的方式和金额由甲乙双方在专用条款中约定。8.4支付凭证的提供8.4.1乙方应按照甲方的要求，提供合同价款的支付凭证。8.4.2支付凭证包括但不限于：发票、收据、银行转账凭证等。第九条违约责任9.1分包商的违约行为9.1.1乙方未按照约定完成施工任务的，应按照合同约定向甲方支付违约金。9.1.2乙方提供的材料、设备不符合合同约定的，应承担更换、修复、赔偿等责任。9.1.3乙方违反合同约定的，应承担甲方因此遭受的损失。9.2发包方的违约行为9.2.1甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照合同约定向乙方支付违约金。9.2.2甲方未按照约定提供施工条件的，应承担由此导致乙方损失的责任。9.2.3甲方违反合同约定的，应承担乙方因此遭受的损失。9.3违约责任的承担方式9.3.1甲乙双方应按照合同约定承担违约责任。9.3.2违约金的计算方式和金额由甲乙双方在专用条款中约定。9.3.3违约责任的具体承担方式由甲乙双方在专用条款中约定。第十条争议解决10.1争议的解决方式10.1.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构10.2.1如甲乙双方约定通过仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。10.2.2甲乙双方可共同选择认可的仲裁机构进行仲裁。10.3仲裁裁决的执行10.3.1仲裁裁决作出后，甲乙双方应按照裁决执行。10.3.2任何一方不履行仲裁裁决的，另一方有权向人民法院申请强制执行。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.1.1合同变更应符合国家相关法律法规的规定。11.1.2合同变更应征得双方同意，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件11.2.1合同解除应符合国家相关法律法规的规定。11.2.2合同解除应征得双方同意，并签订书面解除协议。11.3变更与解除的程序11.3.1合同变更或解除协议应由甲乙双方共同签订。11.3.2合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、时间等。第十二条保密条款12.1保密信息的定义与范围12.1.1保密信息指合同履行过程中双方交换的商业秘密、技术秘密、运营信息等。12.1.2保密信息的具体范围由甲乙双方在专用条款中约定。12.2保密第二部分：第三方介入后的修正13.第三方介入13.1定义与范围13.1.1第三方指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织。13.1.2第三方介入指在合同履行过程中，第三方直接或间接参与甲乙双方的权利与义务关系。13.1.3第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、验收方、融资方等。13.2第三方责任13.2.1第三方介入本合同的，应明确其身份和职责，并取得甲乙双方的同意。13.2.2第三方应按照甲乙双方的约定，履行其职责，并承担相应责任。13.2.3第三方如因故意或过失导致甲乙双方损失的，应承担赔偿责任。13.3第三方与甲乙方的关系13.3.1第三方与甲乙方的关系独立于本合同，甲乙双方不承担第三方行为的责任。13.3.2甲乙双方与第三方之间的权利义务，由甲乙双方与第三方另行约定。13.3.3第三方如因履行其职责导致甲乙双方损失的，由甲乙双方与第三方协商解决。14.第三方责任限额14.1第三方责任限额指第三方对甲乙双方承担的最高赔偿责任。14.2第三方责任限额的确定14.2.1甲乙双方应在专用条款中约定第三方的责任限额。14.2.2第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、影响力等因素综合考虑。14.3第三方责任限额的调整14.3.1甲乙双方可协商调整第三方的责任限额。14.3.2调整第三方责任限额的，应签订书面协议，并明确调整后的限额。15.第三方介入的程序与条件15.1第三方介入应符合国家相关法律法规的规定。15.2第三方介入前，应向甲乙双方提交介入申请，并说明介入的目的、范围、方式等。15.3甲乙双方应在收到第三方介入申请后，及时进行审查，并在专用条款中明确第三方介入的条件和程序。15.4第三方介入后，应按照甲乙双方的约定，履行其职责，并承担相应责任。16.第三方介入的终止16.1第三方介入终止指第三方不再参与甲乙双方的权利与义务关系。16.2第三方介入终止的条件和程序由甲乙双方在专用条款中约定。16.3第三方介入终止后，第三方不再享有合同约定的权利，也不再承担合同约定的义务。17.第三方介入的违约处理17.1第三方如违反合同约定，应承担违约责任。17.2第三方违约处理的方式和金额由甲乙双方在专用条款中约定。17.3甲乙双方均有权向第三方追究违约责任。18.其他相关事项18.1甲乙双方应保证第三方的介入不会侵犯他人的合法权益。18.2甲乙双方应对第三方的个人信息和商业秘密予以保密。18.3甲乙双方与第三方之间的争议，不影响本合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸与技术资料门窗设计图纸施工规范与技术要求材料与设备的技术参数安全防护措施与应急预案2.分包工程量清单工程量清单材料与设备清单施工人员名单与资质证书3.劳务人员名单与资格证书劳务人员花名册职业资格证书复印件身份证复印件4.合同价款支付凭证支付发票收据银行转账凭证5.违约行为及责任认定违约行为条款违约责任认定标准违约金计算方式6.争议解决的相关文件仲裁协议仲裁裁决书法院判决书7.其他相关附件合同变更协议合同解除协议保密协议说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成施工任务示例：乙方因自身原因导致工程进度严重延误，未能在合同约定的时间内完成施工。2.乙方提供的材料、设备不符合合同约定示例：乙方提供的门窗材料存在质量问题，不符合国家相关标准和甲方要求。3.乙方违反合同约定的其他事项示例：乙方未经甲方同意，擅自更换施工人员，导致工程质量受到影响。4.甲方未按照约定时间支付合同价款示例：甲方延迟支付合同价款，导致乙方施工资金不足，影响工程进度。5.甲方未按照约定提供施工条件示例：甲方未能按时提供施工场地、设备等必要的施工条件，导致乙方无法正常施工。6.甲方违反合同约定的其他事项示例：甲方未经乙方同意，擅自调整工程设计，导致乙方施工方案需要重新制定。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方为明确双方权利义务关系，就门窗工程分