2024版建筑工程内部承包责任制合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑工程内部承包责任制合同范本本合同目录一览1.承包范围与工程概况1.1承包范围1.2工程概况2.承包责任2.1承包人责任2.2发包人责任3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整4.合同工期4.1工期要求4.2工期延误5.质量标准5.1工程质量5.2质量监督6.支付与结算6.1进度支付6.2结算方式7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应8.安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效12.2合同变更12.3合同终止13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律法规14.附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3合同协议书第一部分：合同如下：第一条承包范围与工程概况1.1承包范围（1）承包人同意按照本合同约定的工程概况，完成本工程的设计、采购、施工、竣工、验收、保修等工作。（2）承包人应根据工程需要，提供施工组织设计、施工方案、施工进度计划等，并按合同约定的时间、质量和数量完成工程。1.2工程概况（1）工程名称：__________（2）工程地点：__________（3）工程规模：__________（4）工程总投资：__________（5）工程工期：__________第二条承包责任2.1承包人责任（1）承包人应按照合同约定的设计和施工标准、工艺和质量要求，完成本工程的施工。（2）承包人应承担本工程的安全、环保、质量等责任，确保工程安全、环保、质量达到合同约定的要求。（3）承包人应按照合同约定的时间、质量和数量完成工程，确保工程按时交付。（4）承包人应按照合同约定的价格，承担本工程的施工。2.2发包人责任（1）发包人应按照合同约定的时间和地点，向承包人提供施工场地、施工条件、施工资料等。（2）发包人应按照合同约定的时间和方式，向承包人支付合同价款。（3）发包人应协助承包人办理本工程的相关审批、验收等手续。（4）发包人应承担发包人应承担的其他责任。第三条合同价格3.1合同总价（1）本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（2）合同总价包括：工程设计费、工程采购费、工程施工费、工程竣工验收费、工程保修费等。3.2价格调整（1）合同价格调整的方式和金额，按照合同约定的价格调整条款执行。第四条合同工期4.1工期要求（1）本工程的合同工期为__________个月，自合同签订之日起计算。（2）承包人应按照合同约定的工期要求，完成本工程的施工。4.2工期延误（1）如承包人原因导致工程延期，应按照合同约定的工期延误条款承担相应的违约责任。（2）如发包人原因导致工程延期，应按照合同约定的工期延误条款承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1工程质量（1）本工程的质量应符合国家、行业和地方有关标准和规定。（2）本工程的质量应符合合同约定的设计和施工标准、工艺和质量要求。5.2质量监督（1）承包人应按照合同约定的质量要求，对工程质量进行自检、互检和专检。（2）发包人应按照合同约定的质量要求，对工程质量进行监督和检查。第六条支付与结算6.1进度支付（1）发包人应按照合同约定的进度支付条款，向承包人支付合同价款。（2）进度支付的比例和时间，按照合同约定的进度支付条款执行。6.2结算方式（1）本工程的结算方式为：__________。（2）结算价款的比例和时间，按照合同约定的结算方式执行。第八条材料与设备8.1材料供应（1）承包人应按照合同约定的材料供应要求，向工程现场提供所需的材料。（2）发包人应按照合同约定的时间、质量和数量，向承包人提供材料。8.2设备供应（1）承包人应按照合同约定的设备供应要求，向工程现场提供所需的设备。（2）发包人应按照合同约定的时间、质量和数量，向承包人提供设备。第九条安全生产9.1安全生产要求（1）承包人应按照有关法律法规、国家标准和行业规定，组织本工程的安全生产。（2）承包人应制定本工程的安全生产规章制度，并对施工现场进行定期安全检查。9.2安全事故处理（1）如发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。（2）安全事故的处理及责任划分，按照有关法律法规和合同约定执行。第十条变更与解除9.1合同变更（1）合同变更应书面签订，并经双方协商一致。（2）合同变更的内容包括：工程范围、工程量、工程进度、合同价款等。9.2合同解除（1）合同解除应书面签订，并经双方协商一致。（2）合同解除的原因包括：不可抗力、双方协商一致、违约等。第十一条违约责任10.1承包人违约（1）承包人未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。（2）承包人未按照合同约定质量要求完成工程，应承担违约责任。10.2发包人违约（1）发包人未按照合同约定时间支付合同价款，应承担违约责任。（2）发包人未按照合同约定提供施工条件，应承担违约责任。第十二条争议解决11.1争议解决方式（1）双方发生合同争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。11.2仲裁或诉讼（1）仲裁地点为：__________。（2）仲裁适用法律为：__________。第十三条合同的生效、变更和终止12.1合同生效（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）本合同的有效期为__________年，自合同生效之日起计算。12.2合同变更（1）合同变更应书面签订，并经双方协商一致。（2）合同变更的内容包括：合同条款、工程范围、工程量、工程进度、合同价款等。12.3合同终止（1）合同终止的条件包括：工程竣工、合同解除、违约等。（2）合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程保修工作。第十四条附件14.1工程图纸（1）工程图纸作为本合同的附件，具有同等法律效力。（2）工程图纸的变更和修改，应经双方确认并书面签订。14.2技术规范（1）技术规范作为本合同的附件，具有同等法律效力。（2）技术规范的变更和修改，应经双方确认并书面签订。14.3合同协议书（1）本合同协议书一式两份，双方各执一份。（2）双方签字（或盖章）后，本合同即告生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸工程图纸是本合同的重要组成部分，包括工程设计图、施工图、竣工图等。工程图纸应符合国家相关标准和规范，详细表示工程项目的各个方面，包括建筑结构、安装系统、施工要求等。承包人应根据工程图纸进行施工，发包人应按照工程图纸进行监督和验收。附件二：技术规范技术规范是本合同的重要组成部分，包括工程项目的技术要求、施工标准、质量标准等。技术规范应详细说明工程项目的各项技术要求，包括材料、设备、施工工艺等。承包人应按照技术规范进行施工，确保工程质量符合规范要求。附件三：合同协议书合同协议书是本合同的法律文件，包括双方的权利、义务、责任等。合同协议书应详细记录双方协商一致的内容，包括承包范围、合同价格、工期要求、质量标准等。双方签字（或盖章）后，合同协议书即具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定完成工程，导致工期延误。2.承包人未按照合同约定质量要求完成工程，导致工程质量不符合标准。3.发包人未按照合同约定时间支付合同价款，导致承包人无法正常施工。4.发包人未按照合同约定提供施工条件，导致承包人无法按计划施工。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的工期要求，计算违约天数，并按照合同约定的违约责任条款承担违约责任。2.工程质量不符合标准：按照合同约定的质量标准，进行质量检测，如不符合标准，承包人应负责修复或拆除不合格工程，并承担相应费用。3.支付违约：按照合同约定的支付时间，计算违约天数，并按照合同约定的违约责任条款承担违约责任。4.施工条件违约：按照合同约定的施工条件，如发包人未提供或提供不符合要求，承包人可按照合同约定的违约责任条款要求发包人承担违约责任。示例说明：如果承包人未按照合同约定完成工程，导致工期延误，承包人应按照合同约定的工期延误条款承担相应的违约责任。例如，如果合同约定工期为12个月，承包人未能在12个月内完成工程，每延迟一天，承包人应支付合同总价款的0.5%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指双方为完成特定工程，明确双方权利、义务和责任的书面协议。2.承包人：指承担工程承包责任的自然人、法人或其他组织。3.发包人：指委托承包人完成