2025年学校运动场地设施更新改造合同3篇_第1页
2025年学校运动场地设施更新改造合同3篇_第2页
2025年学校运动场地设施更新改造合同3篇_第3页
2025年学校运动场地设施更新改造合同3篇_第4页
2025年学校运动场地设施更新改造合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年学校运动场地设施更新改造合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1学校名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3法定代表人及联系方式2.合同标的2.1运动场地设施名称及数量2.2更新改造内容2.3施工范围及工期3.合同金额及付款方式3.1合同总金额3.2付款比例及时间节点3.3付款方式及账户信息4.施工进度及验收标准4.1施工进度安排4.2验收标准及流程4.3验收时间及人员安排5.施工质量保证5.1质量保证期限5.2质量保证责任5.3质量保证措施6.施工安全管理6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3事故处理及报告7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更及解除程序8.违约责任8.1违约情形及责任8.2违约金及赔偿标准8.3违约处理程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.其他约定事项11.1知识产权归属11.2保密条款11.3法律适用及管辖12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3相关资质证书13.合同签订及生效日期14.双方签字盖章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1学校名称:中学1.2学校地址:省市区路号1.3施工单位名称:建筑工程有限公司1.4施工单位地址:省市区路号1.5法定代表人:2.合同标的2.1运动场地设施名称:篮球场、足球场、田径场2.2更新改造内容:篮球场铺设全新运动地板,足球场铺设全新人造草皮,田径场铺设全新跑道及跳远沙坑2.3施工范围:包括但不限于场地平整、设施拆除、材料采购、安装施工等2.4工期:自合同签订之日起60天内完成全部施工任务3.合同金额及付款方式3.1合同总金额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)3.2付款比例及时间节点:合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款;施工完成并经学校验收合格后支付合同总金额的60%;项目竣工验收合格并投入使用后支付合同总金额的10%3.3付款方式及账户信息:银行转账,收款单位:建筑工程有限公司,账号:05678,开户行:银行分行4.施工进度及验收标准4.1施工进度安排:详见附件《施工进度计划表》4.2验收标准:按照国家相关标准及行业标准执行,详见附件《验收标准》4.3验收时间及人员安排:施工完成后7个工作日内,由学校组织相关人员进行验收,验收人员包括但不限于学校领导、体育教师、后勤管理人员等5.施工质量保证5.1质量保证期限:自竣工验收合格之日起两年5.2质量保证责任:施工单位对施工质量承担全面责任,确保施工质量符合合同约定及国家标准5.3质量保证措施:施工单位将严格按照合同约定及国家标准进行施工,确保施工质量6.施工安全管理6.1安全生产责任:施工单位对施工现场的安全生产承担全面责任,确保施工安全6.2安全生产措施:施工单位将采取有效措施,确保施工现场的安全,包括但不限于安全培训、安全防护设施、安全监督检查等6.3事故处理及报告:如发生安全事故,施工单位应立即采取有效措施进行处理,并及时向学校报告事故情况7.合同变更及解除7.1合同变更条件:因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订书面变更协议7.2合同解除条件:因一方违约或发生其他合同约定解除情形的,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任7.3合同变更及解除程序:合同变更或解除需经双方书面同意,并签订书面变更协议或解除协议8.违约责任8.1违约情形及责任8.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务的,每逾期一天,应向学校支付合同总金额的0.5%作为违约金。8.1.2学校未按合同约定支付款项的,每逾期一天,应向施工单位支付应付款项的0.5%作为违约金。8.1.3施工单位施工过程中出现质量问题,经学校验收不合格的,施工单位应无条件返工,直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的所有费用。8.1.4施工单位未按合同约定进行安全生产管理,导致安全事故发生的,应承担全部责任,并赔偿学校因此遭受的损失。8.2违约金及赔偿标准8.2.1违约金应一次性支付,不得分期支付。8.2.2赔偿标准应根据实际情况,参照国家相关法律法规及行业标准确定。8.3违约处理程序8.3.1一方违约后,另一方应在发现违约行为之日起7日内书面通知违约方。8.3.2双方应友好协商解决违约问题,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应优先通过协商解决合同争议。9.1.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构应具有相应的资质和权威性。9.2.2争议解决机构的具体名称及仲裁规则应在合同中明确约定。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自一方提出争议之日起不超过90日。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同,并加盖公章或合同专用章。10.1.2合同签订后,双方按约定支付预付款。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满,且施工任务完成。10.2.2合同因违约、解除或其他原因终止。10.3合同终止程序10.3.1合同终止应书面通知对方。10.3.2合同终止后,双方应进行财务结算。11.其他约定事项11.1知识产权归属11.1.1合同项下产生的知识产权归学校所有。11.1.2施工单位不得将合同项下的技术秘密泄露给第三方。11.2保密条款11.2.1双方对本合同内容负有保密义务。11.2.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。11.3法律适用及管辖11.3.1本合同适用中华人民共和国法律。11.3.2争议解决机构所在地法院为本合同争议管辖法院。12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3相关资质证书12.4施工进度计划表12.5验收标准13.合同签订及生效日期13.1合同签订日期:2024年4月1日13.2合同生效日期:自双方签署之日起生效。14.双方签字盖章14.1学校(盖章):____________________14.2施工单位(盖章):____________________14.3签署日期:____________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、保险公司、法律顾问等。15.1.2第三方应具备相应的资质和独立性,能够独立行使职责。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方的介入旨在确保合同的履行符合法律法规和合同约定,提高工程质量,保障各方权益。15.3第三方介入的方式15.3.1第三方介入可通过监理、审计、评估、保险等方式进行。16.第三方职责与权利16.1监理单位职责与权利16.1.1监理单位负责对施工过程进行监督,确保施工质量、安全、进度符合合同要求。16.1.2监理单位有权要求施工单位整改不符合合同要求的问题,并有权暂停施工直至问题得到解决。16.2审计机构职责与权利16.2.1审计机构负责对施工单位的财务状况进行审计,确保合同款项的合法合规使用。16.2.2审计机构有权要求施工单位提供相关财务资料,并有权对发现的问题提出整改意见。16.3评估机构职责与权利16.3.1评估机构负责对施工成果进行评估,确保符合合同约定和行业标准。16.3.2评估机构有权要求施工单位提供相关技术资料,并有权对评估结果提出异议。16.4保险公司职责与权利16.4.1保险公司负责在合同约定的保险范围内,对施工单位因施工过程中发生的人身伤亡、财产损失等进行赔偿。16.4.2保险公司有权要求施工单位提供相关保险资料,并有权对索赔申请进行审核。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其职责和合同约定进行明确。17.2第三方的责任限额应在合同中单独列明,并经双方确认。17.3.1第三方因自身过错导致合同履行不符合约定的,应承担相应的赔偿责任。17.3.2第三方因故意或重大过失导致合同履行不符合约定的,应承担全部赔偿责任。17.3.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因导致合同履行不符合约定的,不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与学校(甲方)的划分说明18.1.1第三方作为独立的第三方机构,其职责是为学校提供专业服务,不代表学校立场。18.1.2学校与第三方之间不存在直接的法律关系,学校与施工单位之间的合同关系不受第三方介入的影响。18.2第三方与施工单位(乙方)的划分说明18.2.1第三方对施工单位的监督和评估工作,不影响施工单位在合同项下的权利和义务。18.2.2施工单位应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助,但不得因第三方介入而免除其合同责任。19.第三方介入的变更程序19.1如需变更第三方机构,双方应协商一致,并签订书面变更协议。19.2变更后的第三方机构应具备相应的资质和独立性,并履行原第三方机构的职责。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用应由合同双方按约定承担。20.2第三方介入的费用应在合同中单独列明,并经双方确认。20.3第三方介入的费用支付方式、时间节点等应在合同中明确约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含运动场地设施的设计图、平面图、剖面图、材料清单等,需符合国家相关设计规范和标准。说明:设计图纸是施工的重要依据,需由具备相应资质的设计单位提供。2.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工工艺、施工进度计划、安全文明施工措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,需由施工单位编制,并经学校审核批准。3.相关资质证书详细要求:施工单位需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明:资质证书是施工单位具备相应施工能力的证明。4.施工进度计划表详细要求:明确各阶段施工内容和时间节点,确保施工进度按计划进行。说明:施工进度计划表是监控施工进度的依据。5.验收标准详细要求:包括工程质量标准、安全标准、环保标准等。说明:验收标准是判断施工质量是否符合要求的依据。6.质量保证书详细要求:施工单位需承诺在质量保证期内对施工质量负责,并提供相应的质量保证措施。说明:质量保证书是施工单位对施工质量的承诺。7.安全生产责任书详细要求:明确施工单位在安全生产方面的责任和义务。说明:安全生产责任书是保障施工安全的重要文件。8.付款凭证详细要求:包括银行转账凭证、现金支付凭证等。说明:付款凭证是证明付款行为发生的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位未按合同约定完成施工任务责任认定:每逾期一天,支付合同总金额的0.5%作为违约金。示例:若合同约定工期为60天,实际工期超过65天,则需支付5天的违约金。2.学校未按合同约定支付款项责任认定:每逾期一天,支付应付款项的0.5%作为违约金。示例:若合同约定支付100万元,实际支付时间为第10天,则需支付5万元的违约金。3.施工单位施工过程中出现质量问题责任认定:施工单位无条件返工,直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的所有费用。示例:若施工过程中发现跑道铺设不符合标准,施工单位需返工直至合格。4.施工单位未按合同约定进行安全生产管理责任认定:施工单位承担全部责任,并赔偿学校因此遭受的损失。示例:若施工现场发生安全事故,施工单位需赔偿学校因此造成的损失。5.第三方未履行职责责任认定:第三方根据其职责和合同约定承担责任。示例:若监理单位未按合同约定进行监理,导致工程质量问题,监理单位需承担相应责任。全文完。2024年学校运动场地设施更新改造合同1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模第三章运动场地设施要求3.1运动场地类型3.2设施配置3.3质量标准第四章工程进度4.1施工准备4.2施工阶段划分4.3预计工期第五章合同双方责任与义务5.1学校责任5.2施工单位责任5.3质量监督第六章合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3支付时间第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件第十章合同附件10.1图纸及技术资料10.2其他相关文件第十一章合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限第十二章其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款第十三章合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员第十四章合同附件清单14.1图纸及技术资料清单14.2其他相关文件清单合同编号2024SMFUTR第一章合同概述1.1合同背景本合同双方基于对2024年学校运动场地设施更新改造项目的共同意愿,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。1.2合同目的本合同的目的是为了明确双方在2024年学校运动场地设施更新改造项目中的权利、义务和责任,确保项目顺利实施。1.3合同双方甲方(学校):(学校全称)地址:(学校地址)乙方(施工单位):(施工单位全称)地址:(施工单位地址)第二章项目概况2.1项目名称2024年学校运动场地设施更新改造项目2.2项目地点(具体项目地点)2.3项目内容(具体项目内容,包括但不限于场地硬化、跑道铺设、体育设施安装等)2.4项目规模(具体项目规模,如占地面积、建筑面积等)第三章运动场地设施要求3.1运动场地类型(具体运动场地类型,如田径场、篮球场、足球场等)3.2设施配置(具体设施配置,如运动器材、照明设施、排水设施等)3.3质量标准(具体质量标准,如材料要求、施工工艺、验收标准等)第四章工程进度4.1施工准备(具体施工准备工作,如设计、招标、施工许可证等)4.2施工阶段划分(具体施工阶段划分,如基础工程、主体工程、安装工程等)4.3预计工期(具体预计工期,如起始日期、结束日期等)第五章合同双方责任与义务5.1学校责任(学校应履行的责任,如提供施工场地、办理相关手续、支付工程款等)5.2施工单位责任(施工单位应履行的责任,如按照合同要求施工、保证工程质量、按时完成工程等)5.3质量监督(双方对工程质量的监督责任,如验收标准、验收程序等)第六章合同价款及支付方式6.1合同价款(合同总价及分阶段支付金额)6.2支付方式(支付方式,如银行转账、现金等)6.3支付时间(支付时间节点,如工程进度节点、验收合格后等)第七章争议解决7.1争议解决方式(争议解决方式,如协商、调解、仲裁、诉讼等)7.2争议解决机构(争议解决机构名称,如仲裁委员会、法院等)第八章违约责任8.1违约情形8.1.1甲方违约情形8.1.1.1未能按时提供施工场地或相关手续;8.1.1.2未能按时支付工程款;8.1.1.3未按合同要求进行质量监督。8.1.2乙方违约情形8.1.2.1未按时完成工程;8.1.2.2工程质量不符合合同要求;8.1.2.3未能按合同要求进行施工。8.2违约责任8.2.1甲方违约责任8.2.1.1甲方应承担乙方因此遭受的损失;8.2.1.2甲方应向乙方支付违约金。8.2.2乙方违约责任8.2.2.1乙方应承担因此给甲方造成的损失;8.2.2.2乙方应向甲方支付违约金。第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1任何一方违约达到合同规定的严重程度;9.1.2不可抗力事件导致合同无法履行;9.1.3双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工程内容全部完成;9.2.2合同约定的其他终止条件达成。第十章合同附件10.1图纸及技术资料10.1.1合同附件应包含所有设计图纸、技术资料;10.1.2附件应由双方签字确认。10.2其他相关文件10.2.1合同附件应包含所有与合同执行相关的文件;10.2.2附件应由双方签字确认。第十一章合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章;11.1.2合同内容符合法律法规。11.2合同期限11.2.1合同期限自双方签字之日起生效;11.2.2合同期限至工程全部完成之日止。第十二章其他约定12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务;12.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款12.2.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等;12.2.2发生不可抗力事件时,双方应协商解决合同履行问题。第十三章合同签署13.1签署时间(具体签署时间)13.2签署地点(具体签署地点)13.3签署人员甲方代表:(姓名)乙方代表:(姓名)第十四章合同附件清单14.1图纸及技术资料清单(具体清单内容)14.2其他相关文件清单(具体清单内容)甲方(学校):____________________乙方(施工单位):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1项目决策权1.1.1甲方作为项目主导方,拥有对项目设计、施工、验收等环节的最终决策权。1.1.2甲方应确保项目决策的合理性和科学性,充分考虑乙方意见和行业规范。1.2项目变更管理1.2.1任何项目变更均需经甲方审批同意,乙方需按照甲方要求提供变更方案。1.2.2项目变更可能导致合同价款、工期调整,双方应协商一致。1.3甲方提供资料1.3.1甲方应按合同约定时间提供项目相关资料,包括但不限于场地使用证明、审批文件等。1.3.2甲方提供的资料需真实、完整,如有虚假或遗漏,甲方承担相应责任。1.4甲方协调责任1.4.1甲方应负责协调项目涉及的政府部门、社区等关系,确保项目顺利实施。1.4.2甲方应承担因协调不当导致的延误、损失等责任。1.5甲方支付进度款1.5.1甲方应按照合同约定支付进度款,如逾期支付,应向乙方支付违约金。1.5.2甲方支付进度款时,应附上付款证明及相应的工程进度报告。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1施工方案决定权2.1.1乙方作为施工主导方,有权决定施工方案、施工顺序等。2.1.2乙方应确保施工方案符合合同要求,并取得甲方同意。2.2材料采购权2.2.1乙方有权采购施工所需的材料、设备等,但需符合合同约定和质量标准。2.2.2乙方应确保采购材料的及时性、质量,如有延误或质量问题,乙方承担相应责任。2.3施工进度控制2.3.1乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。2.3.2乙方应定期向甲方报告施工进度,如出现延误,乙方应承担相应责任。2.4施工质量保证2.4.1乙方应确保施工质量符合合同约定和行业标准。2.4.2乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。2.5施工安全管理2.5.1乙方应严格执行施工现场安全管理制度,确保施工安全。2.5.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责监督合同履行,确保双方权益。3.1.2中介机构应独立、公正地处理合同争议。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由双方按合同约定分摊。3.2.2中介机构费用应包含在合同总价中。3.3中介机构变更3.3.1如需更换中介机构,双方应协商一致,并书面通知对方。3.3.2更换中介机构后,原中介机构职责和权利义务终止。3.4中介机构保密3.4.1中介机构对本合同内容及项目信息负有保密义务。3.4.2中介机构未经双方同意,不得向任何第三方泄露。3.5中介机构责任3.5.1中介机构因自身原因导致合同履行受阻,应承担相应责任。3.5.2中介机构在履行职责过程中,如违反法律法规,应承担法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸及技术资料2.项目相关审批文件3.施工单位资质证书4.合同附件清单5.图纸及技术资料清单6.其他相关文件清单7.中介机构资质证书8.施工进度报告9.工程进度调整报告10.质量验收报告11.付款证明12.违约金支付证明二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时提供施工场地或相关手续;未能按时支付工程款;未按合同要求进行质量监督。2.乙方违约行为及认定:未按时完成工程;工程质量不符合合同要求;未能按合同要求进行施工。三、法律名词及解释:1.违约:指合同一方未履行合同约定的义务。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.争议解决:指解决合同履行过程中出现的争议的方法,如协商、调解、仲裁、诉讼等。4.保密条款:指合同双方对项目信息负有保密义务的条款。5.不可抗力条款:指合同中对不可抗力事件及其处理规定的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时提供施工场地。解决办法:甲方应按照合同约定时间提供施工场地,如延误,应向乙方支付违约金。2.问题:乙方施工质量不符合合同要求。解决办法:乙方应按照合同要求进行施工,如发现质量问题,应立即整改,并承担相应责任。3.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应通过协商解决争议,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.学校运动场地设施更新改造项目。2.公共体育设施建设与维护。3.政府投资的基础设施建设项目。4.企业投资的文化、体育设施建设项目。5.任何涉及工程承包、施工的合同场景。全文完。2024年学校运动场地设施更新改造合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]2.乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]3.其他相关方:[相关方名称]地址:[相关方地址]联系人:[相关方联系人]联系电话:[相关方联系电话]二、合同前言2.1背景随着我国教育事业的发展,学校运动场地设施的重要性日益凸显。为提高学校体育教学质量,满足师生体育锻炼需求,甲方决定对学校运动场地设施进行更新改造。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务,确保学校运动场地设施更新改造工程顺利进行,确保工程质量和安全,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语(1)运动场地设施:指用于体育教学、训练和比赛的场地、器材、设备等。(2)更新改造:指对现有运动场地设施进行升级、维修、更换等,以提高其使用性能和安全性。3.2关键词解释(1)甲方:指委托进行学校运动场地设施更新改造的学校或相关单位。(2)乙方:指承接学校运动场地设施更新改造工程的企业或个体。(3)合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成学校运动场地设施更新改造工程。(2)甲方应按时向乙方支付工程款项,并配合乙方进行现场勘查、施工等工作。(3)甲方有权对工程进度、质量进行监督,并对乙方的工作提出意见和建议。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成学校运动场地设施更新改造工程。(2)乙方应保证工程质量和安全,确保施工过程中不损害学校设施和师生安全。(3)乙方应按照甲方要求,提供相关技术资料和施工图纸,配合甲方进行工程验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工程期限为[具体时间]。5.2合同履行地点学校运动场地设施更新改造工程地点为:[具体地址]。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,分阶段、分批次完成学校运动场地设施更新改造工程。具体施工方案由双方协商确定。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为[具体时间]。6.2终止条件(1)合同到期;(2)甲乙双方协商一致;(3)因不可抗力等原因导致合同无法履行。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前[具体时间]书面通知对方;(2)双方应在收到终止合同通知后[具体时间]内,共同协商处理善后事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定,及时结清剩余工程款项;(2)双方应各自承担因终止合同而产生的损失。七、费用与支付7.1费用构成本合同的费用构成如下:(1)工程款:包括材料费、人工费、设备租赁费、运输费、安装调试费等;(2)设计费:包括设计方案的编制、审查、修改等费用;(3)验收费:包括工程验收时的相关费用;(4)其他费用:包括因工程变更、不可抗力等原因产生的额外费用。7.2支付方式(1)工程款支付:甲方应按照合同约定,分阶段支付工程款。具体支付节点为:首付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价款的[百分比]%;进度款:每完成一个阶段的工程后,甲方应在[具体时间]内支付该阶段工程款的[百分比]%;验收款:工程验收合格后,甲方应在[具体时间]内支付剩余工程款的[百分比]%;(2)设计费支付:甲方应在设计方案完成并经甲方确认后,支付设计费的[百分比]%,剩余部分在工程验收合格后支付。7.3支付时间(1)首付款:合同签订后5个工作日内;(2)进度款:每个工程阶段完成后[具体时间]内;(3)验收款:工程验收合格后[具体时间]内。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应将款项汇入乙方指定的账户;(2)乙方应在收到款项后[具体时间]内,向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的[百分比]%;(2)甲方未按时提供相关资料或配合乙方施工的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成工程或工程质量不合格的,应承担修复责任,直至达到合同约定的质量标准;(2)乙方未按约定时间完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为延误工期每[天数]的[金额];(3)乙方因自身原因导致工程安全事故的,应承担全部责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,赔偿守约方因此遭受的损失。赔偿金额应根据实际情况计算,并可采取货币赔偿、实物赔偿、恢复原状等多种方式。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密等,均属保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至[具体时间]止。9.3保密履行方式(1)双方应严格保守保密内容,不得向任何第三方泄露;(2)双方在履行本合同过程中,不得使用保密内容进行不正当竞争。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件本合同所指的不可抗力事件包括:(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)战争:包括任何形式的战争、军事冲突等;(3)政府行为:如政策调整、政府命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件发生,导致合同无法履行的,双方应协商解决;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例如疫情、地震、洪水等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、秘密的;(2)合同约定不得转让的;(3)根据法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,甲方保留对学校运动场地设施的使用权、管理权及收益权。(2)乙方在履行合同过程中,不得侵犯甲方上述权利。13.2特殊权力保留(1)本合同中涉及的技术秘密、商业秘密等,乙方在保密期限内不得泄露。(2)合同终止后,乙方不得利用甲方提供的信息从事与合同内容相关的竞争活动。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,确保本合同顺利履行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照乙方要求,提供必要的场地、设备等;(2)乙方应按照甲方要求,及时反馈工程进度和质量情况;(3)双方应定期召开协调会议,解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为甲乙双方签订的完整协议,具有独立性。本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决。16.3增减条款本合同签订后,未经双方书面同意,不得增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.学校运动场地设施现状调查报告2.学校运动场地设施更新改造设计方案3.施工图纸及技术规范4.材料采购清单5.人员配备及施工组织计划6.付款进度计划7.不可抗力事件证明文件8.争议解决协议9.合同签订及履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款项:认定标准为逾期超过[具体天数]。未按约定提供施工场地或设备:认定标准为甲方未履行提供义务。未按时验收工程:认定标准为甲方未在约定时间内完成验收。2.乙方违约:未按时完成工程:认定标准为逾期超过[具体天数

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论