版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年装修项目环保门窗安装合作协议版本合同目录一览第一条合作协议概述1.1合作协议的定义与性质1.2合作协议的签订日期与地点1.3合作协议的效力范围第二条合作双方的基本信息2.1甲方名称与资质2.2乙方名称与资质2.3丙方名称与资质(如有)第三条环保门窗的供应与安装3.1环保门窗的种类与规格3.2环保门窗的供应数量与时间3.3环保门窗的安装质量标准与验收第四条合作双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务4.2乙方的权利与义务4.3丙方的权利与义务(如有)第五条合同价款与支付方式5.1合同总价款5.2支付方式与支付时间5.3价款调整的条件与方法第六条工期与交付6.1约定工期6.2提前交付与延期交付的处理6.3工程交付与验收第七条质量保证与售后服务7.1产品质量标准与检验7.2售后服务的内容与期限7.3质量问题的处理方式第八条保密条款8.1保密信息的范围与内容8.2保密责任的履行与期限8.3违反保密条款的后果第九条违约责任与赔偿9.1违约行为的认定与处理9.2赔偿金额的计算与支付9.3不可抗力因素的认定与影响第十条争议解决方式10.1争议解决的方式与机构10.2诉讼管辖法院的选择10.3仲裁条款的效力与程序第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3变更、解除合同的法律后果第十二条合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.2合同继承的效力与限制12.3转让、继承合同的法律后果第十三条合同的终止与失效13.1合同终止的条件与程序13.2合同失效的原因与处理13.3终止、失效合同的法律后果第十四条其他条款14.1法律适用与解释14.2合同附件的有效性与补充14.3合同签订日期与签字盖章第一部分:合同如下:第一条合作协议概述1.1合作协议的定义与性质1.2合作协议的签订日期与地点本协议于2024年4月15日,在中国北京市签订。1.3合作协议的效力范围本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。除非双方另有约定,本协议期满后自动失效。第二条合作双方的基本信息2.1甲方名称与资质甲方名称为“X建筑工程有限公司”,资质证书编号为“X”,资质等级为“一级”,资质类别为“建筑装修装饰工程专业承包”。2.2乙方名称与资质乙方名称为“YYY环保门窗有限公司”,资质证书编号为“X”,资质等级为“一级”,资质类别为“门窗工程专业承包”。2.3丙方名称与资质(如有)丙方名称为“ZZZ建筑材料有限公司”,资质证书编号为“X”,资质等级为“一级”,资质类别为“建筑材料销售”。第三条环保门窗的供应与安装3.1环保门窗的种类与规格乙方根据甲方的工程需求,提供符合国家环保标准的断桥隔热铝合金门窗、塑钢门窗等产品。具体规格、型号、数量等详见附件一《门窗产品明细表》。3.2环保门窗的供应数量与时间乙方应在合同签订后15个工作日内,将约定的环保门窗供应至甲方指定的施工现场。具体供应数量与时间安排详见附件一《门窗产品明细表》。3.3环保门窗的安装质量标准与验收乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行门窗安装,确保安装质量。安装完成后,甲方应对安装质量进行验收。验收不合格的,乙方应在甲方指定期限内进行整改。具体验收标准与流程详见附件二《安装验收标准》。第四条合作双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务(1)按照本协议约定,向乙方支付门窗供应与安装款项。(2)按照本协议约定,提供施工场地、水电等基础设施。(3)协助乙方进行门窗安装,提供必要的施工条件。(4)验收门窗安装质量,按照约定时间支付款项。4.2乙方的权利与义务(1)按照本协议约定,按时供应合格的门窗产品。(2)按照本协议约定,保质保量完成门窗安装工作。(3)提供相关售后服务,确保门窗正常使用。(4)遵守国家相关法律法规,确保施工安全。4.3丙方的权利与义务(如有)(1)按照本协议约定,按时供应合格的建筑材料。(2)按照本协议约定,提供相关售后服务。(3)保证建筑材料质量,符合国家相关标准。(4)遵守国家相关法律法规,确保施工安全。第五条合同价款与支付方式5.1合同总价款本协议约定的合同总价款为人民币【】,大写:【】。5.2支付方式与支付时间甲方支付款项的方式为转账,支付时间为门窗安装完成后15个工作日内。5.3价款调整的条件与方法如遇不可抗力等因素导致合同价款发生变化的,双方可协商调整价款。具体调整条件与方法详见附件三《价款调整条款》。第六条工期与交付6.1约定工期本协议约定的工期为【】天。6.2提前交付与延期交付的处理乙方提前交付的,甲方应按照约定时间支付相应款项。乙方延期交付的,应按照延期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式详见附件四《违约金计算公式》。6.3工程交付与验收乙方完成门窗安装后,应向甲方提出验收申请。甲方应在约定时间内进行验收,验收合格的,双方签署验收报告,甲方支付尾款。验收不合格的,乙方应在甲方指定期限内进行整改,直至验收合格。第八条保密条款8.1保密信息的范围与内容保密信息是指本协议的签订、履行过程中双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息,包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息、财务信息等。8.2保密责任的履行与期限双方应对保密信息予以严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。保密责任自本协议签订之日起生效,至本协议终止或履行完毕后三年内继续有效。8.3违反保密条款的后果如一方违反保密条款,泄露保密信息,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金计算方式详见附件五《违约金计算公式》。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为的认定与处理双方应严格履行本协议约定的义务。如一方违约,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。9.2赔偿金额的计算与支付赔偿金额应根据守约方实际损失的大小、违约方的违约程度、以及双方的责任等因素确定,具体计算方法详见附件五《违约金计算公式》。9.3不可抗力因素的认定与影响不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致一方不能履行本协议,该方应及时通知对方,并提供相关证明。不可抗力因素对本协议履行的影响,由双方协商解决。第十条争议解决方式10.1争议解决的方式与机构双方发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。10.2诉讼管辖法院的选择双方同意选择【】人民法院作为解决争议的管辖法院。10.3仲裁条款的效力与程序如双方约定仲裁解决争议,应选定【】仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序双方同意,变更本协议应书面签署,并经双方协商一致。变更后的协议附件为本协议不可分割的一部分。11.2合同解除的条件与程序任何一方提前终止本协议的,应书面通知对方。解除协议后,双方应按照本协议约定承担相应的违约责任。11.3变更、解除合同的法律后果协议变更或解除后,双方应遵循诚实信用原则,妥善处理善后事宜。因变更或解除合同给对方造成损失的,应依法承担赔偿责任。第十二条合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序双方同意,本协议不得转让。如一方需转让本协议项下的全部或部分权利义务,应取得对方的书面同意。12.2合同继承的效力与限制本协议的转让或继承,应符合相关法律法规的规定。转让或继承后的合同主体,应继续履行本协议的约定。12.3转让、继承合同的法律后果合同转让或继承后,新的合同主体应承担转让方或继承方的权利义务。本协议对新的合同主体继续有效。第十三条合同的终止与失效13.1合同终止的条件与程序本协议终止的条件如下:(1)协议到期,双方未续签;(2)双方协商一致解除;(3)一方违约导致协议解除;(4)因不可抗力导致协议解除。协议终止前,双方应履行至协议终止部分的约定。协议终止后,双方不再享有权利和义务。13.2合同失效的原因与处理本协议失效的原因如下:(1)双方约定解除;(2)协议到期,双方未续签;(3)一方违约导致协议解除;(4)不可抗力导致协议解除。协议失效后,双方应按照本协议约定承担相应的违约责任,妥善处理善后事宜。13.3终止、失效合同的法律后果本协议终止或失效后,不影响双方因本协议产生的权利请求。本协议的终止或失效,不代表双方的权利和义务彻底消失。第十四条其他条款14.1法律适用与解释本协议适用中华人民共和国法律,本协议的解释权归双方共同所有。14.2合同附件的有效性与补充本协议附件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。本协议签订后,双方签署的任何补充协议第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《门窗产品明细表》详细列出乙方供应的环保门窗的种类、型号、数量、规格、质量标准等信息。附件二:《安装验收标准》明确门窗安装的质量标准、验收程序和验收合格的条件。附件三:《价款调整条款》详细说明价款调整的条件、方法以及违约金计算公式。附件四:《违约金计算公式》提供违约金计算的具体公式和计算方法。附件五:《违约金计算公式》提供违约金计算的具体公式和计算方法。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未能按照约定的时间和数量供应门窗产品。2.乙方供应的门窗产品不符合约定的质量标准。3.乙方未能按照约定的时间完成安装工作。4.乙方安装的门窗产品不符合约定的质量标准。5.甲方未能按照约定的时间支付款项。6.甲方未能提供乙方所需的施工场地、水电等基础设施。违约责任认定标准:1.违约方应承担因违约所产生的损失赔偿责任。2.违约方的违约行为导致合同无法履行,对方有权解除合同。3.违约方应按照约定向守约方支付违约金。示例说明:如果乙方未能在约定时间内完成门窗的安装工作,甲方有权解除合同,并要求乙方承担因工期延误而导致的损失赔偿责任。如果乙方安装的门窗产品不符合约定的质量标准,甲方有权要求乙方重新安装或更换,并要求乙方承担因质量问题而产生的损失赔偿责任。说明三:法律名词及解释:1.环保门窗:指符合国家环保标准的断桥隔热铝合金门窗、塑钢门窗等产品。2.安装验收:指甲方对乙方安装的门窗产品进行质量检查和验收的过程。3.违约金:指违约方因违约行为而应支付给守约方的赔偿金。4.不可抗力:指不能
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024挖掘机设备租赁及维护一体化合同模板3篇
- 2024影视制作公司合作拍摄合同
- 2025企业借款的合同范本
- 2025有关拆迁委托合同模板
- 2024建筑工程劳务分包合同样本
- 2025建设工程施工合同的变更违约索赔纠纷的处理
- 2025教师高级职务聘任合同书范本
- 2024年生态修复工程树苗采购与服务合同范本3篇
- 健身器材门市租赁合同
- 2025年广东从业资格货运资格考试题库及答案
- 人民大会堂介绍课件
- 建行家装贷产品介绍
- 五年级数学(小数四则混合运算)计算题专项练习及答案
- 护理分级标准2023版(新旧标准对比详解)
- 机电运输安全基本知识
- XX药业公司受试者日记卡
- 连锁药店GSP质量管理体系详细文件
- 水上交通行业安全培训
- 《电气工程讲》课件
- 甘肃省兰州市城关区2022-2023学年三年级上学期期末数学试卷
- 全域土地综合整治规划方案
评论
0/150
提交评论