




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024温岭东部新区南机房建设项目合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.项目建设内容3.1工程范围3.2工程设计3.3工程施工3.4工程验收4.项目建设进度4.1项目建设阶段划分4.2各阶段工期要求4.3进度调整及延误责任5.项目质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.项目安全文明施工6.1安全文明施工要求6.2安全责任6.3文明施工措施7.项目合同价格7.1合同总价7.2价格构成7.3价格调整8.付款方式及期限8.1付款方式8.2付款期限8.3付款条件9.项目变更及索赔9.1变更程序9.2索赔程序9.3索赔范围10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同签订文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:温岭东部新区管理委员会(2)乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式(1)甲方联系方式:电话:0,邮箱:2.项目概况2.1项目名称温岭东部新区南机房建设项目2.2项目地点温岭市东部新区路号2.3项目规模占地面积:10000平方米;建筑面积:5000平方米2.4项目投资总投资:人民币壹仟万元整3.项目建设内容3.1工程范围(1)土建工程:包括基础、主体结构、屋面、内外墙、门窗等;(2)安装工程:包括给排水、电气、通风空调、消防等;(3)室外工程:包括道路、绿化、给排水、照明等。3.2工程设计(1)设计单位:建筑设计研究院(2)设计范围:建筑、结构、给排水、电气、通风空调等3.3工程施工(1)施工单位:建筑工程有限公司(2)施工范围:土建工程、安装工程、室外工程3.4工程验收(1)验收标准:符合国家相关施工质量标准及设计要求(2)验收程序:验收前,乙方应向甲方提交验收申请,甲方在收到申请后五个工作日内组织验收4.项目建设进度4.1项目建设阶段划分(1)基础工程:开工后3个月内完成(2)主体结构工程:开工后6个月内完成(3)安装工程:开工后8个月内完成(4)室外工程:开工后10个月内完成4.2各阶段工期要求各阶段工期不得延误,如有延误,乙方应承担相应责任4.3进度调整及延误责任(1)如遇不可抗力因素导致工期延误,经双方协商一致,可适当调整工期;(2)因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等5.项目质量要求5.1质量标准(1)符合国家相关施工质量标准;(2)满足设计要求;(3)确保工程安全、适用、美观。5.2质量检验(1)施工过程中,乙方应按国家规定和设计要求进行质量检验;(2)甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查。5.3质量责任(1)乙方应对工程质量承担全部责任;(2)因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方损失。6.项目安全文明施工6.1安全文明施工要求(1)严格遵守国家及地方有关安全生产法律法规;(2)确保施工现场安全、文明、整洁。6.2安全责任(1)乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全;(2)甲方对施工现场的安全负监督责任。6.3文明施工措施(1)加强施工现场管理,确保施工现场整洁有序;(2)做好施工现场环境保护,减少对周边环境的影响。8.付款方式及期限8.1付款方式(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的20%作为预付款;(2)主体结构封顶后,甲方支付合同总价款的30%;(3)安装工程完工并验收合格后,甲方支付合同总价款的30%;(4)工程竣工验收合格并交付使用后,甲方支付合同总价款的15%;(5)剩余5%作为质保金,在工程保修期满后无质量问题退还乙方。8.2付款期限(1)预付款:合同签订后十个工作日内支付;(2)主体结构封顶款:主体结构封顶后十个工作日内支付;(3)安装工程款:安装工程完工并验收合格后十个工作日内支付;(4)竣工验收合格款:竣工验收合格后十个工作日内支付;(5)质保金:保修期满后十个工作日内退还。8.3付款条件(1)乙方需提供相关工程进度及质量证明材料;(2)甲方有权对工程质量及进度进行核实;(3)付款条件满足后,甲方应在五个工作日内完成付款。9.项目变更及索赔9.1变更程序(1)任何一方提出变更,需书面通知对方;(2)双方协商一致后,签订变更协议;(3)变更协议作为合同附件。9.2索赔程序(1)一方认为对方违约,需在违约行为发生后十个工作日内书面通知对方;(2)双方协商解决,协商不成的,可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼。9.3索赔范围(1)因设计变更、不可抗力等因素导致工程量增加或减少;(2)因甲方原因导致工期延误;(3)因乙方原因导致工程质量问题;(4)其他合同约定的索赔事项。10.违约责任10.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方未按合同约定支付工程款;(3)甲方未按合同约定支付工程款;(4)其他合同约定的违约情形。10.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(2)违约金按合同总价款的相应比例计算。10.3违约赔偿(1)违约赔偿金额由双方协商确定;(2)如协商不成,可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议;(2)协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁;(3)仲裁机构的选择及仲裁程序按《中华人民共和国仲裁法》执行。11.2争议解决机构市仲裁委员会11.3争议解决程序(1)提交仲裁申请书;(2)仲裁机构受理;(3)仲裁庭组成;(4)仲裁审理;(5)仲裁裁决。12.合同生效及终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同约定的其他生效条件。12.2合同终止条件(1)合同约定的终止条件;(2)双方协商一致解除合同;(3)合同约定的其他终止条件。12.3合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)合同约定的其他解除条件。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同签订文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效;14.3本合同自生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止,合同期限为三年。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与项目建设的单位或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询机构等。15.2第三方介入方式(1)监理:第三方作为监理单位对项目进行全过程监理;(2)设计:第三方作为设计单位提供工程设计服务;(3)施工:第三方作为施工单位承担项目建设施工;(4)材料/设备:第三方作为供应商提供项目所需的材料或设备;(5)检测:第三方作为检测机构对项目进行质量检测;(6)咨询:第三方作为咨询机构提供专业咨询服务。16.第三方责任与权利16.1第三方责任(1)第三方应按照合同约定和行业规范,履行其职责,确保项目建设的质量、安全、进度;(2)第三方应对其提供的服务或产品承担质量责任,如因质量问题导致损失,应承担相应的赔偿责任;(3)第三方应遵守国家法律法规和合同约定,不得有损害甲乙双方合法权益的行为。16.2第三方权利(1)第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用;(2)第三方有权要求乙方按照合同约定配合其履行职责;(3)第三方有权获得其应得的报酬。17.第三方责任限额17.1责任限额确定(1)第三方提供服务或产品的性质;(2)第三方提供服务或产品的市场价格;(3)第三方承担风险的能力;(4)合同约定的责任限额。17.2责任限额条款合同中应明确约定第三方的责任限额,包括:(1)责任限额的具体金额;(2)责任限额的适用范围;(3)责任限额的计算方式;(4)责任限额的调整机制。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责项目的整体规划、协调和监督;(2)乙方负责项目的具体实施,包括施工、材料供应、设备安装等;(3)第三方根据合同约定,负责其特定的服务或产品供应。18.2费用承担(1)甲方承担第三方服务的费用;(2)乙方承担第三方提供的产品费用;(3)第三方服务费用和产品费用应在合同中明确约定。18.3责任归属(1)第三方服务或产品质量问题,由第三方承担责任;(2)第三方违反合同约定,导致项目损失,由第三方承担赔偿责任;(3)第三方与其他各方之间的争议,由双方协商解决,协商不成的,提交合同约定的争议解决机构处理。19.第三方变更及退出19.1变更程序(1)如需更换第三方,甲方应书面通知乙方,并经乙方同意;(2)变更后的第三方应重新签订合同或协议,明确其权利和义务。19.2退出程序(1)第三方退出项目前,应完成其职责范围内的所有工作;(2)第三方退出项目后,甲方应向乙方通报情况,并确保项目继续顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:(1)工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等;(2)工程量清单应按照国家或行业相关标准进行编制;(3)工程量清单应与施工图纸和设计文件相符。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程项目的实际工程量和合同价款。2.附件二:施工图纸详细要求:(1)施工图纸应完整、准确、清晰;(2)施工图纸应包括平面图、立面图、剖面图、大样图等;(3)施工图纸应符合国家或行业相关标准。附件说明:施工图纸是施工的重要依据,确保施工按照设计要求进行。3.附件三:合同签订文件详细要求:(1)合同签订文件应包括合同文本、双方签字盖章的合同副本;(2)合同签订文件应一式两份,甲乙双方各执一份。附件说明:合同签订文件是合同生效的证明,也是双方履行合同义务的依据。4.附件四:监理报告详细要求:(1)监理报告应包括监理单位对工程项目的监督情况、发现的问题、整改措施等;(2)监理报告应真实、客观、全面。附件说明:监理报告是第三方对工程项目进行监理的成果,用于评估工程项目的质量、安全和进度。5.附件五:质量检测报告详细要求:(1)质量检测报告应包括检测项目的名称、检测方法、检测结果、结论等;(2)质量检测报告应真实、准确、合法。附件说明:质量检测报告是第三方对工程项目质量进行检测的成果,用于确保工程项目的质量符合要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失。示例说明:若乙方未按合同约定的工期完成工程,每延误一天,应支付合同总价款的0.5%作为违约金。2.违约行为:第三方提供的产品或服务不符合合同约定责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于修复、更换、赔偿损失。示例说明:若第三方提供的材料质量不合格,乙方有权要求第三方进行更换,并赔偿由此造成的损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失。示例说明:若甲方未按合同约定的付款期限支付工程款,每逾期一天,应支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。4.违约行为:甲方变更项目内容未及时通知乙方责任认定标准:甲方应承担违约责任,包括但不限于赔偿乙方损失。示例说明:若甲方变更项目内容,未在合同约定的时间内通知乙方,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的损失。5.违约行为:乙方未按合同约定进行施工责任认定标准:乙方应承担违约责任,包括但不限于整改、修复、赔偿损失。示例说明:若乙方在施工过程中违反合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024温岭东部新区南机房建设项目合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1标的物3.2标的物数量3.3标的物质量要求3.4标的物交付方式4.项目进度安排4.1项目总工期4.2各阶段工期4.3项目进度调整5.项目费用5.1费用总额5.2费用构成5.3费用支付方式5.4费用调整6.技术要求6.1技术标准6.2技术规范6.3技术支持7.质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产监督9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效后的权利义务14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释14.4合同变更第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:温岭市东部新区管理委员会乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024温岭东部新区南机房建设项目2.2项目地点温岭市东部新区某区域2.3项目规模占地面积:10000平方米,建筑面积:5000平方米2.4项目内容包括机房主体结构、电气系统、通风空调系统、消防系统等。3.合同标的3.1标的物温岭东部新区南机房建设项目全部工程3.2标的物数量1个3.3标的物质量要求符合国家相关质量标准,满足甲方使用要求3.4标的物交付方式乙方在合同约定的工期结束后,向甲方交付符合合同要求的标的物4.项目进度安排4.1项目总工期12个月4.2各阶段工期基础工程:3个月主体结构工程:4个月安装工程:2个月装饰装修工程:2个月竣工验收:1个月4.3项目进度调整如遇不可抗力因素或其他特殊情况,经双方协商一致,可对工期进行调整5.项目费用5.1费用总额人民币壹仟万元整(¥10000000.00)5.2费用构成工程款:人民币捌佰万元整(¥8000000.00)质保金:人民币贰佰万元整(¥2000000.00)5.3费用支付方式工程款分期支付,具体支付比例及时间节点由双方另行约定质保金在工程验收合格后无息退还5.4费用调整如遇材料价格、人工费用等不可抗力因素导致费用发生变化,经双方协商一致,可对费用进行调整6.技术要求6.1技术标准应符合国家相关技术标准及规范要求6.2技术规范详细技术规范见附件一6.3技术支持乙方应提供必要的技术支持,包括但不限于设计变更、施工指导等7.质量保证7.1质量标准应符合国家相关质量标准及规范要求7.2质量检验乙方应按照合同约定进行自检,并邀请甲方进行抽检7.3质量责任如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担全部责任,包括但不限于修复、赔偿等8.安全生产8.1安全生产责任甲方负责项目的安全生产管理,乙方负责施工过程中的安全生产,双方共同确保施工安全。8.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于施工现场的安全防护、施工人员的安全培训、安全事故应急预案等。8.3安全生产监督甲方有权对施工现场进行安全生产监督,乙方应积极配合。9.保密条款9.1保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后的三年内。9.3违约责任任何一方违反保密条款,泄露保密信息,应承担相应的法律责任。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、违反保密条款等。10.2违约责任违约方应根据违约情形,承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约处理违约发生后,双方应协商解决,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构浙江省温岭市仲裁委员会。11.3争议解决程序按照浙江省温岭市仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力事件等。12.2合同解除程序任何一方要求解除合同,应书面通知对方,并经双方协商一致。12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件双方签字盖章后,合同即生效。13.2合同生效日期自合同生效之日起计算。13.3合同生效后的权利义务合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。14.其他约定14.1合同附件包括但不限于设计图纸、工程量清单、技术规范等。14.2合同未尽事宜合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.3合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.4合同变更合同的任何变更,必须以书面形式经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所称的“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同的履行提供咨询、监理、检测、设计、施工、供应、融资等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的条件2.1第三方介入应经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。2.2第三方介入的第三方应具备相应的资质和条件,能够满足合同要求。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、合同约定和行业标准等因素确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并由第三方提供相应的担保。4.第三方权利和义务4.1第三方有权根据合同约定和自身职责,对项目进行监督、检查、评估等。4.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保其提供的服务的质量和安全。4.3第三方在履行职责过程中,应保持独立性和客观性,不得偏袒任何一方。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲乙双方的关系是委托与被委托关系,第三方不得直接与甲乙双方进行业务往来。5.2第三方在履行职责过程中,应遵守甲乙双方的合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。6.第三方介入的流程6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的方案、职责、权利和义务等进行充分协商。6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。6.3第三方介入过程中,甲乙双方应定期对第三方的履职情况进行评估。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止应经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用应根据第三方提供的服务内容、合同约定和行业标准等因素确定。8.2第三方介入的费用由甲方承担,并在合同中明确约定支付方式和时间。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。9.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密和项目信息,应予以保密。10.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。11.第三方介入的合同变更11.1第三方介入期间,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。11.2合同变更后的权利义务,由甲乙双方和第三方共同履行。12.第三方介入的合同终止12.1第三方介入的合同终止,应经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。13.第三方介入的后续处理13.1第三方介入终止后,甲乙双方应就第三方的履职情况进行评估,并作出相应的处理。13.2第三方介入终止后,甲乙双方应继续履行合同约定的其他义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目设计图纸要求:详细的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,需符合国家相关设计规范。说明:设计图纸为项目施工的依据,需甲方审核通过后方可使用。2.附件二:工程量清单要求:详细的工程量清单,包括各项工程量及单价,需经甲乙双方确认。说明:工程量清单是计算工程款的基础,需双方共同审核。3.附件三:技术规范要求:详细的技术规范,包括施工工艺、质量标准、安全要求等,需符合国家相关标准。说明:技术规范是施工过程中必须遵守的规则,需双方共同遵守。4.附件四:安全生产措施要求:详细的安全生产措施,包括施工现场的安全防护、施工人员的安全培训等。说明:安全生产措施是确保施工安全的重要保障,需双方共同执行。5.附件五:施工进度计划要求:详细的施工进度计划,包括各阶段工期及关键节点。说明:施工进度计划是项目进度管理的依据,需双方共同监督。6.附件六:质量检验报告要求:施工过程中的质量检验报告,包括自检和抽检结果。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据,需双方共同审核。7.附件七:安全生产监督报告要求:安全生产监督报告,包括施工现场的安全状况及整改措施。说明:安全生产监督报告是确保施工安全的重要依据,需双方共同监督。8.附件八:合同变更协议要求:合同变更协议,包括变更原因、变更内容、变更后的权利义务等。说明:合同变更协议是合同变更的法律依据,需双方共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程工程质量不合格违反安全生产规定违反保密条款违反合同约定的付款义务2.责任认定标准:违约行为发生时,违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。违约责任的认定依据合同约定和法律法规。3.违约责任示例说明:违约行为:乙方未按时完成工程,导致工期延误。责任认定:乙方应承担工期延误的违约责任,包括赔偿甲方因工期延误造成的损失,并支付违约金。违约行为:甲方未按时支付工程款。责任认定:甲方应承担逾期付款的违约责任,支付违约金,并承担乙方因此产生的利息损失。违约行为:乙方施工过程中发生安全事故。责任认定:乙方应承担安全事故的责任,包括赔偿甲方因安全事故造成的损失,并承担相应的法律责任。全文完。2024温岭东部新区南机房建设项目合同范本2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.合同双方2.1发包方信息2.2承包方信息3.合同标的3.1标的物3.2标的物数量3.3标的物质量要求4.合同价款4.1合同价款总额4.2付款方式4.3付款时间节点5.技术要求5.1技术规范5.2设计文件5.3施工工艺6.施工组织设计6.1施工进度计划6.2施工方案6.3施工人员6.4施工设备7.质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境监测10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任14.其他约定14.1不可抗力14.2合同生效14.3合同附件14.4合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024温岭东部新区南机房建设项目1.2项目地点:温岭东部新区1.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米1.4项目工期:自合同签订之日起个月内完成2.合同双方2.1发包方信息:名称:温岭东部新区管理委员会地址:温岭市路号联系人:联系电话:1382.2承包方信息:名称:建筑有限公司地址:温岭市路号联系人:联系电话:13956783.合同标的3.1标的物:新建南机房,包括主体结构、设备安装、内外装修等3.2标的物数量:1栋3.3标的物质量要求:符合国家现行建筑工程质量标准,达到合格等级4.合同价款4.1合同价款总额:人民币叁仟万元整(¥300,000,000.00)4.2付款方式:预付款:合同签订后天内支付合同价款的20%进度款:按工程进度分阶段支付,每完成一定比例的工程量后支付相应比例的款项结算款:工程竣工验收合格后支付合同价款的80%4.3付款时间节点:预付款:合同签订后天内进度款:每完成工程量%后天内结算款:竣工验收合格后天内5.技术要求5.1技术规范:参照国家现行建筑工程质量标准及相关行业标准5.2设计文件:由承包方提供完整的设计文件,包括施工图、设计说明书等5.3施工工艺:采用先进的施工工艺,确保工程质量6.施工组织设计6.1施工进度计划:详细列出各阶段施工时间节点,包括施工准备、主体结构施工、设备安装、装修等6.2施工方案:制定详细的施工方案,包括施工顺序、施工方法、施工措施等6.3施工人员:配备具有相应资质的施工人员,确保施工质量6.4施工设备:提供符合施工要求的机械设备,确保施工进度7.质量保证7.1质量标准:按照国家现行建筑工程质量标准执行7.2质量检验:对施工过程中各阶段进行质量检验,确保工程质量7.3质量责任:承包方对工程质量负全部责任,如出现质量问题,承包方应负责修复或赔偿损失8.安全生产8.1安全生产责任:承包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全和设备安全8.2安全生产措施:施工现场设置安全警示标志定期进行安全教育和培训制定应急预案,应对突发事件严格执行安全操作规程8.3事故处理:发生安全事故时,承包方应立即采取有效措施,并按相关规定上报事故情况,配合相关部门进行调查和处理9.环境保护9.1环境保护责任:承包方负责施工现场的环境保护,减少对周围环境的影响9.2环境保护措施:制定环境保护方案,包括噪声控制、废水处理、固体废弃物管理等使用环保材料和设备定期进行环境监测,确保符合环保要求9.3环境监测:承包方应定期对施工现场的环境进行监测,并将监测结果报告给发包方10.合同变更10.1变更条件:因不可抗力、设计变更、工程量增减等合理原因需要变更合同内容10.2变更程序:变更需经双方协商一致,并以书面形式确认10.3变更责任:因变更导致的费用增加或工期延长,由变更原因方承担相应责任11.违约责任11.1违约情形:包括未按合同约定完成工程、逾期付款、工程质量不符合要求等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿:具体赔偿金额和方式根据违约情形和双方协商确定12.争议解决12.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序:仲裁委员会根据双方提交的证据和事实进行审理,并作出裁决12.3争议解决地点:仲裁地点为温岭市13.合同解除13.1解除条件:因不可抗力、合同一方严重违约等原因导致合同无法继续履行13.2解除程序:解除合同需双方书面同意,并明确解除后的处理事宜13.3解除责任:因解除合同造成的损失,由责任方承担14.其他约定14.1不可抗力:因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任14.2合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同附件:包括但不限于工程图纸、技术规范、合同变更协议等14.4合同解除后的处理:合同解除后,双方应妥善处理剩余工程,完成必要的交接手续,并结算剩余款项第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行合同目的而介入合同关系中的任何个人或组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、仲裁机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同的有效履行,提高工程质量,解决合同履行过程中的争议,以及提供专业意见或服务。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额:第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度由双方协商确定,并在合同中明确。第三方服务的性质和范围第三方提供服务的专业标准和行业惯例合同总价款的合理比例第三方自身的财务状况和风险承受能力16.第三方介入程序16.1介入申请:甲乙双方需就第三方介入达成一致,并由一方提出书面申请,列明第三方介入的原因、目的、预期效果等。16.2第三方选择:甲乙双方共同选择第三方,或由一方推荐,另一方同意。16.3第三方资质:第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任其提供的服务。17.第三方责权利17.1第三方权利:收取其提供服务的合理费用要求甲乙双方提供必要的信息和资料对合同履行过程中的问题提出意见和建议17.2第三方义务:按照合同约定提供专业、公正的服务对其提供的服务承担相应的责任保守甲乙双方的商业秘密18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分:第三方对甲乙双方的责任:第三方仅对其提供的服务承担相应责任,不承担甲乙双方之间的合同责任。甲乙双方对第三方的责任:甲乙双方应按照合同约定对第三方提供服务所需的费用和责任进行支付和承担。18.2沟通协调:第三方与甲乙双方的沟通:第三方应通过甲乙双方指定的联系人进行沟通,不得直接与另一方进行单独联系。第三方与其他方的沟通:第三方在履行职责时,需与其他相关方(如供应商、分包商等)进行必要的沟通和协调。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更:第三方介入可能导致合同内容的变更,甲乙双方应就变更内容进行协商,并以书面形式确认。19.2变更责任:因第三方介入导致的合同变更,其责任由相关方根据合同约定和实际情况承担。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决:第三方介入过程中可能产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细分析项目的技术可行性、经济可行性、市场可行性等。说明:报告需由具备相应资质的机构出具。2.设计文件要求:包括施工图、设计说明书、材料清单等,需符合国家现行建筑工程质量标准。说明:设计文件由承包方提供,经发包方审核通过。3.施工组织设计要求:包括施工进度计划、施工方案、施工人员配备、施工设备清单等。说明:施工组织设计由承包方制定,经发包方审核通过。4.合同附件要求:包括但不限于工程图纸、技术规范、合同变更协议等。说明:合同附件作为合同的一部分,具有同等法律效力。5.付款凭证要求:包括预付款、进度款、结算款的支付凭证。说明:付款凭证需由甲乙双方签字确认。6.质量检验报告要求:包括各阶段的质量检验结果,需符合国家现行建筑工程质量标准。说明:质量检验报告由第三方质量检测机构出具。7.安全生产记录要求:包括安全生产教育和培训记录、安全事故记录、应急预案等。说明:安全生产记录由承包方负责整理和保存。8.环境保护记录要求:包括环境监测报告、环保措施执行记录等。说明:环境保护记录由承包方负责整理和保存。9.争议解决文件要求:包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件作为解决争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.未按合同约定完成工程责任认定:承包方应承担违约责任,赔偿发包方因此造成的损失。示例:承包方未能在合同约定的工期内完成工程,需支付违约金,并赔偿发包方因工期延误造成的损失。2.逾期付款责任认定:违约方应支付逾期付款利息,并承担违约责任。示例:发包方未能在合同约定的付款时间内支付款项,需向承包方支付逾期付款利息。3.工程质量不符合要求责任认定:承包方应承担修复或更换的责任,并赔偿发包方因此造成的损失。示例:工程主体结构出现质量问题,承包方需进行修复,并赔偿发包方因修复造成的损失。4.违反安全生产规定责任认定:违约方应承担事故责任,赔偿因此造成的损失。示例:施工现场发生安全事故,承包方需承担事故责任,赔偿相关人员的医疗费用等。5.违反环境保护规定责任认定:违约方应承担环境污染责任,赔偿因此造成的损失。示例:施工现场排放超标废水,承包方需承担环境污染责任,赔偿因此造成的损失。全文完。2024温岭东部新区南机房建设项目合同范本3本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同双方当事人1.7合同签订地点2.项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设内容2.6项目建设周期2.7项目审批手续3.合同标的3.1合同标的物3.2标的物质量标准3.3标的物数量3.4标的物交付方式3.5标的物交付时间3.6标的物验收标准4.合同价款4.1合同价款总额4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件4.5付款责任4.6付款违约责任5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度控制措施5.3工程进度调整5.4工程进度延误责任6.工程质量6.1工程质量标准6.2工程质量检查6.3工程质量验收6.4工程质量问题处理6.5工程质量责任7.合同履约7.1履约主体7.2履约义务7.3履约责任7.4履约违约责任8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更责任9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力处理14.其他14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024温岭东部新区南机房建设项目合同1.2合同编号:WLDN20240011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同生效日期:合同签订之日起1.5合同终止日期:项目竣工验收合格并交付使用之日起1.6合同双方当事人1.6.1甲方:温岭东部新区管理委员会1.6.2乙方:[乙方公司名称]1.7合同签订地点:温岭市[具体地点]2.项目背景2.1项目名称:2024温岭东部新区南机房建设项目2.2项目地点:温岭东部新区[具体位置]2.3项目规模:[项目规模描述]2.4项目投资:人民币[投资金额]万元2.5项目建设内容:[项目建设内容详细描述]2.6项目建设周期:自合同生效之日起[具体周期]2.7项目审批手续:[项目审批手续详细描述]3.合同标的3.1合同标的物:南机房建设项目相关工程3.2标的物质量标准:符合国家及行业相关质量标准3.3标的物数量:[具体数量]3.4标的物交付方式:[交付方式描述]3.5标的物交付时间:[具体交付时间]3.6标的物验收标准:[验收标准详细描述]4.合同价款4.1合同价款总额:人民币[价款总额]万元4.2付款方式:分阶段付款,具体如下:4.2.1预付款:合同签订后[预付款比例]%的合同价款4.2.2进度款:按工程进度分期支付4.2.3验收款:竣工验收合格后支付[验收款比例]%的合同价款4.2.4留置金:合同总额的[留置金比例]%作为留置金,工程保修期满后无质量问题退还4.3付款时间:按照付款方式执行4.4付款条件:按合同约定的时间和条件支付4.5付款责任:甲方应在约定的时间内支付款项,乙方应提供相应的发票和结算单据4.6付款违约责任:甲方逾期付款,应向乙方支付[逾期付款违约金比例]%的违约金5.工程进度5.1工程进度计划:[工程进度计划详细描述]5.2工程进度控制措施:[进度控制措施详细描述]5.3工程进度调整:因不可抗力或甲方原因导致工程进度延误,经双方协商一致后可调整进度计划5.4工程进度延误责任:因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任和违约金6.工程质量6.1工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准6.2工程质量检查:甲方和乙方应共同对工程质量进行检查6.3工程质量验收:工程完工后,甲乙双方应共同进行验收6.4工程质量问题处理:发现质量问题,乙方应及时整改,经甲方验收合格后方可继续施工6.5工程质量责任:因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的责任和修复费用8.合同变更8.1变更条件:在合同履行过程中,如因政策调整、不可抗力等原因,导致合同内容需要变更的,双方应协商一致8.2变更程序:任何一方提出变更要求,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议8.3变更责任:因变更导致的费用增加或工期延误,由责任方承担9.合同解除9.1解除条件:发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:9.1.1合同一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未履行或采取补救措施9.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行9.1.3经双方协商一致9.2解除程序:任何一方要求解除合同,应书面通知对方,并说明理由9.3解除责任:因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应的责任10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:[如有约定,此处填写争议解决机构名称]10.3争议解决程序:[如有约定,此处详细描述争议解决程序]11.合同终止11.1终止条件:合同期满或双方协商一致解除合同11.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理工程交接手续11.3终止责任:合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款,并承担相应的责任12.违约责任12.1.1逾期付款12.1.2逾期交货12.1.3工程质量不合格12.1.4未能按合同约定完成工程12.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据实际情况确定,并按合同约定执行13.不可抗力13.1不可抗力事件:包括地震、洪水、火灾等自然灾害以及战争、罢工等社会事件13.2不可抗力处理:发生不可抗力事件,双方应相互理解,并采取措施减轻损失,合同履行期限相应顺延14.其他14.1合同附件:包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等14.2合同附件内容:合同附件作为合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力14.3合同附件效力:合同附件的修改或补充,需经双方协商一致,并以书面形式作出第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”指除甲乙双方之外的,根据合同约定介入合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工图审查机构、造价咨询机构、检测机构、保险机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额的设定:第三方责任限额应根据第三方的职责和合同约定进行设定,具体限额由甲乙双方在合同中明确。15.2.2第三方责任限额的调整:如第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改合同。16.第三方介入条款16.1第三方介入条件:在合同履行过程中,如需要第三方介入,甲乙双方应协商一致,并明确第三方的职责、权限和责任。16.2第三方介入程序:16.2.1甲乙双方应书面通知第三方介入的具体事项和理由。16.2.2第三方应在收到通知后[具体时间],对介入事项进行确认,并明确表示是否接受介入。16.2.3第三方接受介入后,应与甲乙双方签订书面协议,明确各方的权利和义务。17.第三方职责与权利17.1第三方职责:17.1.1第三方应按照合同约定和介入协议,履行相应的监督、检查、审查、咨询等职责。17.1.2第三方应独立、客观、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。17.1.3第三方应按照约定的方式和时间,向甲乙双方报告工作情况。17.2第三方权利:17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.2.2第三方有权要求甲乙双方协助其履行职责。17.2.3第三方有权根据合同约定和介入协议,对甲乙双方的违约行为提出异议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方与甲方之间的合同关系:第三方与甲方之间应签订独立的合同,明确双方的权利和义务。18.1.2第三方与甲方责任划分:第三方对甲方的责任,应限于其合同约定范围内,甲方对第三方行为的后果承担连带责任。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方与乙方之间的合同关系:第三方与乙方之间应签订独立的合同,明确双方的权利和义务。18.2.2第三方与乙方责任划分:第三方对乙方的责任,应限于其合同约定范围内,乙方对第三方行为的后果承担连带责任。18.3第三方与其他各方的关系:18.3.1第三方与甲乙双方应相互配合,共同确保合同的履行。18.3.2第三方在介入过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。18.3.3第三方与其他各方之间发生争议,应通过协商或仲裁方式解决。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件:在合同履行过程中,如第三方介入已无必要或第三方完成其职责,甲乙双方可协商一致终止第三方的介入。19.2第三方介入终止程序:19.2.1甲乙双方应书面通知第三方终止介入的具体事项和理由。19.2.2第三方应在收到通知后[具体时间],对终止介入进行确认,并办理相关手续。19.2.3第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:包含项目的设计图纸、施工图、技术规范、施工方案等,需符合国家及行业相关标准。说明:工程图纸及技术规范是项目施工的重要依据,乙方需在合同签订后[具体时间]内提供。2.项目审批文件详细要求:包括项目可行性研究报告、环境影响评价报告、施工许可证等,需经相关政府部门批准。说明:项目审批文件是项目合法施工的必要条件,乙方需在合同签订后[具体时间]内提供。3.施工组织设计详细要求:包含施工方案、施工进度计划、施工质量保证体系、安全生产保证体系等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,乙方需在合同签订后[具体时间]内提供。4.合同附件协议详细要求:包括甲乙双方签订的关于工程进度、工程款支付、工程验收、违约责任等方面的协议。说明:合同附件协议是合同的重要组成部分,需在合同签订后[具体时间]内签订。5.质量检测报告详细要求:包括工程质量检测报告、材料检测报告、设备检测报告等,需由具有资质的检测机构出具。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要依据,乙方需在工程完工后[具体时间]内提供。6.工程结算书详细要求:包括工程结算清单、工程量清单、工程款支付明细等。说明:工程结算书是甲乙双方结算工程款的重要依据,需在工程验收合格后[具体时间]内提供。7.工程保修单详细要求:包括保修期限、保修范围、保修责任等。说明:工程保修单是保障工程质量的重要文件,乙方需在工程验收合格后[具体时间]内提供。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要依据,需在合同签订后[具体时间]内签订。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款责任认定标准:甲方未按合同约定时间支付工程款,视为违约。示例:甲方逾期付款5天,应向乙方支付[逾期付款违约金比例]%的违约金。2.逾期交货责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成工程,视为违约。示例:乙方逾期交货10天,应向甲方支付[逾期交货违约金比例]%的违约金。3.工程质量不合格责任认定标准:工程验收不合格,且经整改后仍不合格,视为违约。示例:工程经整改后仍不合格,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。4.未能按合同约定完成工程责任认定标准:乙方未能按合同约定完成工程,视为违约。示例:乙方未能按合同约定完成工程,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。5.违反安全生产规定责任认定标准:乙方违反国家安全生产规定,导致安全事故,视为违约。示例:乙方违反安全生产规定,发生安全事故,应承担相应的法律责任。6.未按合同约定提供资料责任认定标准:甲方或乙方未按合同约定提供资料,视为违约。示例:甲方未按合同约定提供资料,应承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。7.其他违约行为责任认定标准:除上述违约行为外,任何违反合同约定的行为,均视为违约。示例:乙方在施工过程中违反合同约定,甲方可要求乙方承担违约责任。全文完。2024温岭东部新区南机房建设项目合同范本4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目工期3.1项目开工日期3.2项目竣工日期3.3项目工期延误责任4.工程质量标准4.1质量要求4.2质量检测方法4.3质量问题处理5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.保修期及保修责任7.1保修期7.2保修责任7.3保修费用8.保险责任8.1保险种类8.2保险责任范围8.3保险费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:技术规范13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:温岭东部新区管理委员会乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:温岭市东部新区政府大楼乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:05765678乙方联系人:乙方联系电话:13856782.项目概况2.1项目名称2024温岭东部新区南机房建设项目2.2项目地点温岭市东部新区2.3项目规模占地面积:10000平方米建筑面积:5000平方米2.4项目内容主要包括机房建设、设备安装、调试及验收等。3.项目工期3.1项目开工日期2024年3月1日3.2项目竣工日期2024年9月30日3.3项目工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付违约金10000元。4.工程质量标准4.1质量要求本工程质量应达到国家现行施工质量验收规范及设计要求。4.2质量检测方法采用国家规定的质量检测方法和标准进行检测。4.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应在接到通知后立即进行整改,直至符合质量要求。5.工程进度及验收5.1工程进度计划甲方应在项目开工前提供详细的工程进度计划,乙方应按照计划执行。5.2工程验收标准工程验收应按照国家现行施工质量验收规范及设计要求进行。5.3工程验收程序工程验收分为预验收和竣工验收两个阶段,由甲方组织进行。6.工程款支付方式6.1预付款合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。6.2进度款工程进度达到合同约定节点后,甲方应按照实际完成工程量支付进度款。6.3结算款工程竣工验收合格后,甲方应按照合同约定支付结算款。6.4保修金合同签订后,乙方应向甲方支付合同总价款的5%作为保修金,保修期满后无质量问题,甲方应无息退还保修金。7.保修期及保修责任7.1保修期本工程质量保修期为自竣工验收合格之日起三年。7.2保修责任在保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复,并承担修复费用。7.3保修费用保修费用由乙方承担,甲方不得另行支付。8.保险责任8.1保险种类乙方应为其施工人员、设备、材料等购买相关保险,包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。8.2保险责任范围保险责任范围应覆盖施工期间可能发生的意外事故、自然灾害等风险。8.3保险费用保险费用由乙方承担,具体费用根据保险公司的报价确定。9.违约责任9.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合要求、擅自变更工程内容等。9.2违约责任承担乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约金计算违约金的计算标准为每日违约金额,具体金额根据合同约定和实际情况确定。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时,双方应通过友好协商解决。协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行。11.合同解除11.1合同解除条件包括但不限于甲方单方面解除合同、乙方严重违约等。11.2合同解除程序合同解除应提前通知对方,并按照合同约定进行程序性处理。11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同因履行完毕、解除、违约等原因终止。12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:工程量清单详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。13.2附件二:技术规范包括施工图纸、技术要求、验收标准等。13.3附件三:其他相关文件包括合同签订前后的往来函件、会议纪要等。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同如有修改或补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3其他约定事项三本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为项目提供专业服务或咨询的独立法人或其他组织。1.2第三方服务内容包括但不限于项目管理、技术指导、质量监督、风险评估等。2.第三方选择与介入程序2.1第三方选择甲乙双方共同协商确定第三方,并签订合作协议。2.2第三方介入第三方在合作协议签订后,正式介入项目,开始提供服务。3.第三方责任限额3.1第三方责任第三方在提供服务过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。3.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过合同总价的10%。4.第三方与甲乙双方的权利义务4.1第三方权利第三方有权根据合作协议要求甲乙双方提供必要的信息和数据,有权对项目进行监督和检查。4.2第三方义务第三方应按照合作协议的要求,提供高质量的服务,确保项目顺利进行。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方第三方应向甲方报告项目进展情况,甲方有权要求第三方提供项目相关资料。5.2第三方与乙方第三方应与乙方保持良好沟通,确保施工进度和质量符合要求。5.3第三方与项目相关人员第三方应尊重项目相关人员的工作,不得干扰其正常工作。6.第三方介入时的额外条款6.1第三方介入费用第三方介入产生的费用由甲乙双方按照合作协议约定分摊。6.2第三方介入时间第三方介入时间应在合作协议中明确,不得影响项目正常进度。6.3第三方介入后的变更如需对项目内容、进度、费用等进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致。7.第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件包括但不限于项目完成、第三方服务不合格、合同解除等。7.2第三方介入终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应与第三方协商一致,办理相关手续。7.3第三方介入终止后的处理第三方介入终止后,甲乙双方应按照合作协议约定处理剩余事宜。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入产生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。8.2争议解决机构如协商不成,争议可提交仲裁委员会仲裁。8.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括所有工程项目名称、规格、数量、单价、总价等,应与合同内容一致。附件说明:作为合同附件,用于结算工程款和验收工程量。2.附件二:技术规范详细要求:包含施工图纸、技术要求、验收标准等,应符合国家现行规范和设计要求。附件说明:作为合同附件,用于指导施工和验收工程。3.附件三:合同签订前后的往来函件详细要求:包括甲乙双方就合同内容进行的所有正式沟通记录。附件说明:作为合同附件,用于证明双方在合同签订前后的协商过程。4.附件四:会议纪要详细要求:记录甲乙双方及第三方参加的会议内容、决议和行动项。附件说明:作为合同附件,用于证明会议的召开和决议的有效性。5.附件五:项目进度计划详细要求:包含项目各个阶段的开始和结束时间,以及关键里程碑。附件说明:作为合同附件,用于监控项目进度和确保按时完成。6.附件六:质量检测报告详细要求:记录项目各个阶段的质量检测结果,包括合格和不合格项。附件说明:作为合同附件,用于证明工程质量符合要求。7.附件七:验收报告详细要求:记录项目验收的日期、参与人员、验收结果等。附件说明:作为合同附件,用于证明项目已通过验收。8.附件八:保修金退还证明详细要求:记录保修期满后,保修金退还的日期和金额。附件说明:作为合同附件,用于证明保修金已按规定退还。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:每延误一日,乙方应向甲方支付违约金10000元。示例说明:若乙方在合同约定的竣工日期后30天内未能完成工程,则每日需支付违约金10000元。2.违约行为:乙方工程质量不符合要求责任认定标准:乙方应承担修复费用,并赔偿由此给甲方造成的损失。示例说明:若乙方施工的某部分工程不符合设计要求,乙方需负责修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,具体利率由双方协商确定。示例说明:若甲方未在合同约定的付款日期支付工程款,则需向乙方支付逾期付款的利息。4.违约行为:甲方擅自变更工程内容责任认定标准:甲方应承担由此增加的费用和工期延误的责任。示例说明:若甲方在施工过程中擅自变更工程内容,导致乙方增加工作量,甲方需承担相应费用和工期延误的责任。5.违约行为:第三方服务质量不合格责任认定标准:第三方应承担修复费用,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例说明:若第三方提供的服务未达到合同约定的质量标准,第三方需负责修复,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024温岭东部新区南机房建设项目合同范本5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目投资与资金3.1项目总投资3.2资金来源3.3资金使用计划4.项目建设内容4.1主要建设内容4.2辅助建设内容4.3设备选型及配置5.合同双方权利与义务5.1双方权利5.2双方义务6.工程质量与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准7.工程进度与工期7.1工程进度计划7.2工期延误处理8.工程造价与结算8.1工程造价构成8.2结算方式8.3结算时间9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:项目可行性研究报告13.2附件二:工程设计文件13.3附件三:设备清单13.4附件四:施工组织设计13.5附件五:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1项目建设单位:温岭东部新区管理委员会1.1.2承包单位:建筑集团有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1项目建设单位法定代表人:1.2.2承包单位法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1项目建设单位联系人:联系电话:138xxxx55551.3.2承包单位联系人:赵六联系电话:139xxxx66662.项目概况2.1项目名称2.1.1温岭东部新区南机房建设项目2.2项目地点2.2.1浙江省温岭市东部新区2.3项目规模2.3.1建筑面积:5000平方米2.3.2设备数量:100台套2.4项目工期2.4.1项目总工期:12个月3.项目投资与资金3.1项目总投资3.1.1项目总投资额:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)3.2资金来源3.2.1自筹资金:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)3.2.2政府补助:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)3.3资金使用计划3.3.1项目前期费用:人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)3.3.2设计费:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)3.3.3施工费用:人民币玖仟伍佰万元整(¥95,000,000.00)4.项目建设内容4.1主要建设内容4.1.1建筑工程:包括主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防等4.1.2设备安装工程:包括空调设备、电梯、消防系统等4.2辅助建设内容4.2.1配套设施:包括道路、停车场、绿化等4.2.2环境保护:包括噪声、粉尘、废水等处理设施4.3设备选型及配置4.3.1设备选型:按照国家及行业相关标准进行选型4.3.2设备配置:根据项目需求进行配置5.合同双方权利与义务5.1双方权利5.1.1项目建设单位有权对项目进度、质量、安全进行监督管理5.1.2承包单位有权按照合同约定进行施工5.2双方义务5.2.1项目建设单位应按约定时间提供施工场地和施工资料5.2.2承包单位应按约定时间完成施工任务,保证工程质量6.工程质量与验收6.1质量标准6.1.1工程质量应达到国家标准及行业规范要求6.1.2工程质量验收标准应按照合同约定执行6.2验收程序6.2.1项目建设单位应组织有关单位进行工程验收6.2.2承包单位应积极配合验收工作6.3验收标准6.3.1工程验收合格标准应满足设计文件和合同约定的要求6.3.2验收不合格的工程,承包单位应按合同约定进行整改8.工程造价与结算8.1工程造价构成8.1.1直接费用人工费材料费施工机械使用费8.1.2间接费用管理费利润税金8.2结算方式8.2.1按月进度结算8.2.2每月结算一次,次月10日前完成结算8.2.3结算款项支付比例:结算额的80%支付,剩余20%作为质保金,质保期满后无质量问题支付8.3结算时间8.3.1施工过程中,每月25日前提交上月结算资料8.3.2结算资料包括:工程量清单、结算书、发票等8.3.3项目完工后,90日内完成最终结算9.合同变更与解除9.1变更程序9.1.1双方协商一致后,签订变更协议9.1.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力9.2解除条件9.2.1项目建设单位单方面解除合同的条件9.2.2承包单位单方面解除合同的条件9.3解除程序9.3.1发生解除条件时,一方应在3日内书面通知另一方9.3.2双方应在接到通知后15日内协商解决,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁10.违约责任10.1违约情形10.1.1项目建设单位违约情形10.1.2承包单位违约情形10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失10.2.2违约责任的具体计算方式按合同约定执行11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商解决11.1.2争议协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构:浙江省温岭市仲裁委员会12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效12.1.2合同约定的其他生效条件12.2合同终止条件12.2.1项目完工并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3发生合同约定的其他终止条件13.合同附件13.1附件一:项目可行性研究报告13.2附件二:工程设计文件13.3附件三:设备清单13.4附件四:施工组织设计13.5附件五:其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为项目提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人或其他组织。15.2介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于:项目管理、技术顾问、监理、检测、评估、咨询等。15.3介入程序15.3.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。15.4第三方资质要求15.4.1第三方应具备相应的资质证书,并符合国家及行业的相关规定。16.第三方责权利16.1责任16.1.1第三方在合同约定的范围内,对其提供的服务负责。16.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,确保服务质量。16.2权利16.2.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其服务。16.3利益16.3.1第三方在履行合同过程中,享有合法权益。16.3.2第三方有权根据合同约定获得报酬。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的服务。17.1.2第三方与甲方之间的关系为
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 光伏系统安装流程与要求
- 考进清华大学的数学试卷
- 中医药现代化进程中的国际市场拓展:2025年南亚市场机遇与挑战研究报告
- 2025年农产品品牌建设资金申请案例分析报告
- 2025年生态修复项目生物多样性保护与生态修复工程生态修复效果评估指标体系研究报告
- 金融行业数字化转型趋势下的风险管理数字化转型路径研究与实践报告
- 《麦琪的礼物》资料读书笔记
- 2025年煤矿安全管理人员安全资格培训考试题库及答案
- 外研版英语四年级上册阅读理解教学计划
- 企业现代安全管理知识新
- 2024-2030年中国集群通信系统行业市场发展监测及投资前景展望报告
- 电缆维修保养服务合同标准
- 儿童重症肺炎病例讨论
- 帕金森护理常规知识
- 长郡中学2024-2025学年高一下学期期末考试英语试卷(含答案)
- 儿童心肺复苏课件
- 销售心态培训课件
- 重症护理的护理课件
- 学堂在线 心理学与生活 章节测试答案
- 有机产品标准培训课件
- 2025年广东省中考语文试卷真题(含答案)
评论
0/150
提交评论