2024版地暖劳务分包合同文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版地暖劳务分包合同文本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1分包方1.2总包方1.3定义与解释2.工程范围与内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式与时间4.工期与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3工期延误5.质量与标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准5.3质量保障措施6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收7.施工安全与环保7.1安全管理7.2环保要求7.3安全事故处理8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更与解除的后果处理9.违约责任9.1分包方违约9.2总包方违约9.3违约责任的具体规定10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼10.3争议解决的时间限制11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.一般条款12.1合同的履行与监督12.2信息的交换与沟通12.3保密条款13.附加条款13.1特殊规定13.2地方法规与政策13.3其他补充事项14.附件14.1工程图纸14.2分包工程量清单14.3材料与设备明细表14.4相关法律法规文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方1.2总包方1.3定义与解释本合同所称工程，是指位于____（项目地点）的____（工程名称）项目。本合同所述的分包工程，是指甲方将工程中的地暖系统安装工程依法分包给乙方施工的部分。第二条工程范围与内容2.1工程概述本合同分包的工程范围包括地暖系统的安装、调试、验收及相关售后服务。2.2分包工程范围分包工程的具体范围包括但不限于：地暖管材的选型、安装、试压、调试；地暖系统的防护、保温、混凝土回填；地暖系统的维护、保养及故障处理等。2.3分包工程量分包工程量根据甲方提供的工程图纸及分包工程量清单进行计算。具体工程量如下：（此处列出具体工程量，如管材长度、面积等）第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同分包工程的合同总价为人民币____元（大写：____元整），币种为人民币，计价方式为综合单价。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式与时间甲方根据乙方完成分包工程的进度，按照约定的比例分期支付合同价款。具体支付方式与时间为：（1）工程开工后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。第四条工期与进度4.1施工期限本分包工程的施工期限为____天，自工程开工之日起计算。4.2施工进度计划乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。具体施工进度计划如下：（此处列出施工进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间等）4.3工期延误如乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任按双方约定的违约金比例计算。第五条质量与标准5.1工程质量要求本分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。具体质量要求如下：（1）地暖系统安装应符合____（标准名称）的要求；（2）地暖管材应具有____（资质证书）认证；（3）地暖系统试压、调试应达到____（指标）的标准。5.2质量验收标准工程验收时，乙方应按照甲方提供的验收标准进行自检，并向甲方提供相关验收资料。工程验收合格后，甲方应在验收单上签字确认。5.3质量保障措施乙方应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量。如乙方发生质量问题，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的违约金。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责采购分包工程所需的材料，并按照甲方要求提供相关材料合格证明。6.2设备供应乙方负责采购分包工程所需的设备，并确保设备质量符合工程要求。6.3材料与设备验收甲方对乙方提供的材料与设备进行验收，如验收不合格，乙方应负责退换或整改。第八条施工安全与环保7.1安全管理乙方应按照国家和地方的安全规定，建立健全施工安全管理制度，对施工现场进行定期安全检查，确保施工安全。7.2环保要求乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染。7.3安全事故处理如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施，如发生安全事故导致的损失由乙方承担。第九条变更与解除8.1合同变更经双方协商一致，可以对合同内容进行变更。变更内容应以书面形式签订补充协议，并作为本合同的组成部分。8.2合同解除在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并支付相应违约金。8.3变更与解除的后果处理合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求承担相应的后果，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。第十条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）提交合同约定的仲裁委员会仲裁。9.2仲裁与诉讼双方同意，仲裁裁决或法院判决为最终解决争议的依据。9.3争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起____天内，将争议提交给约定的仲裁机构或法院。第十一条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.3合同终止条件本合同在工程验收合格，并支付完毕所有价款后终止。第十二条一般条款11.1合同的履行与监督双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，并互相监督，确保合同的顺利履行。11.2信息的交换与沟通双方应保持信息的及时交换与沟通，确保工程的顺利进行。11.3保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十三条附加条款12.1特殊规定如合同中有特殊规定，双方应按照特殊规定执行。12.2地方法规与政策如国家法律法规和地方政策有变动，可能影响合同履行，双方应按照新的法律法规和政策执行。12.3其他补充事项如合同中未涉及的其他事项，双方应协商确定。第十四条附件13.1工程图纸本合同附件中包含工程图纸，乙方应按照图纸要求进行施工。13.2分包工程量清单本合同附件中包含分包工程量清单，乙方应按照清单进行施工。13.3材料与设备明细表本合同附件中包含材料与设备明细表，乙方应按照明细表提供相应的材料和设备。13.4相关法律法规文件本合同附件中包含与工程相关的法律法规文件，乙方应遵守文件规定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应包括地暖系统的平面图、立面图、剖面图等，以及与地暖系统相关的管道、设备布局图等。图纸应采用国家标准图例，标注清晰，比例准确。附件说明：乙方应根据工程图纸进行施工，确保施工质量符合图纸要求。附件二：分包工程量清单详细要求：分包工程量清单应详细列出地暖系统的材料、设备、人工等工程量，并标明单位、数量、单价等信息。附件说明：乙方应按照分包工程量清单进行施工，确保工程量的准确性和施工质量。附件三：材料与设备明细表详细要求：材料与设备明细表应列出分包工程所需的所有材料和设备，包括名称、型号、规格、数量、单价、供应商等信息。附件说明：乙方应根据材料与设备明细表采购相应的材料和设备，并确保质量符合工程要求。附件四：相关法律法规文件详细要求：附件中应包括与地暖工程相关的国家法律法规、行业标准、地方政策等文件。附件说明：乙方应遵守附件中的法律法规文件，确保施工过程中的合法合规。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照合同约定时间完成分包工程，构成工期延误。2.乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准，构成质量违约。3.乙方未按照施工安全规定进行施工，导致安全事故的发生。4.乙方未按照环保要求进行施工，造成环境污染。责任认定：1.工期延误：乙方应支付甲方相应的违约金，并根据实际情况承担因工期延误导致的损失。示例说明：若乙方未能在约定的工期内完成分包工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方赔偿因工期延误导致的额外费用。2.质量违约：乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的违约金。示例说明：若乙方提供的材料和设备不符合质量标准，甲方有权要求乙方进行返工或更换，并要求乙方支付相应的违约金。3.安全事故：乙方应承担安全事故导致的损失，并支付甲方相应的违约金。示例说明：若乙方施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任，并支付甲方违约金。4.环保违约：乙方应承担因违反环保规定导致的损失，并支付甲方相应的违约金。示例说明：若乙方施工过程中造成环境污染，乙方应承担相应的治理费用，并支付甲方违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，乙方不承担违约责任。2.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。应用：双方应按照合同约定的时间和质量标准完成分包工程。3.违约金：违反合同约定应支付给对方的一种经济赔偿。应用：乙方未按照合同约定完成分包工程，应支付甲方相应的违约金。4.工期延误：因乙方原因