2025年卫生间改造合同

2025年卫生间改造合同合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

鉴于甲方现居住的房屋中卫生间设施陈旧，影响日常生活舒适度，经双方友好协商，甲方同意对卫生间进行改造，乙方同意承接此改造工程。现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就卫生间改造事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在卫生间改造工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到预期效果。

二、签订背景

甲方居住的房屋卫生间设施陈旧，影响日常生活舒适度，为改善居住环境，甲方决定对卫生间进行改造。乙方具备相关资质和经验，愿意承接此工程，经双方协商一致，达成本合同。

三、工程内容及范围

1.甲方卫生间原有设施拆除，包括但不限于：浴缸、洗手盆、马桶、淋浴间等。

2.乙方负责卫生间装修，包括但不限于：防水、瓷砖铺设、卫浴洁具安装、水电改造等。

3.工程所需材料及设备由乙方提供，质量应符合国家相关标准。

四、工程期限

本工程自合同签订之日起，预计工期为____个月。具体开工日期和竣工日期以实际施工进度为准。

五、工程款支付

1.乙方根据工程进度分阶段向甲方提交工程款支付申请，甲方在收到申请后____个工作日内支付相应款项。

2.工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。

3.逾期支付工程款，甲方应向乙方支付____%的滞纳金。

六、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收，如验收不合格，乙方应无条件进行整改，直至合格。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

合同/协议编号：____________

甲方（盖章）：_______

乙方（盖章）：_______

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责甲方的卫生间改造工程，包括但不限于：拆除原有设施、设计施工方案、防水处理、瓷砖铺设、卫浴洁具安装、水电改造、墙面处理、地面处理等。

2.乙方应按照甲方的要求，提供符合国家标准的建筑材料和设备。

3.乙方应确保施工过程中，对甲方家中其他区域不造成损害。

二、质量标准

1.施工过程中，乙方应严格按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量。

2.所使用的材料必须符合国家规定的质量标准，并提供相应的质量检测报告。

3.乙方应保证施工后的卫生间达到以下标准：

a.防水层无渗漏；

b.瓷砖铺贴平整，无空鼓、裂缝；

c.卫浴洁具安装牢固，功能正常；

d.水电线路布局合理，无安全隐患；

e.墙面、地面处理平整，无污染。

三、价格支付

1.工程总造价为人民币______元，分以下阶段支付：

a.预付款：合同签订后____个工作日内支付总额的______；

b.进度款：工程进度达到合同约定节点时支付总额的______；

c.验收合格后支付剩余总额的______；

2.甲方支付工程款后，乙方应向甲方提供相应发票。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及与合同相关的技术、商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得泄露本合同内容或相关信息给任何第三方。

五、违约责任

1.乙方未按约定时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付______元的违约金。

2.乙方施工过程中，因自身原因造成工程损坏，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.甲方未按约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付______%的滞纳金。

4.任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.如一方违反本合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

2.在以下情况下，甲方有权解除合同：

a.乙方未按约定时间完成工程；

b.乙方施工过程中，出现重大质量问题；

c.乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密。

3.在以下情况下，乙方有权解除合同：

a.甲方未按约定支付工程款；

b.甲方要求变更合同内容，经协商无法达成一致。

八、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

a.对卫生间改造工程的设计、施工及材料选择享有知情权；

b.对工程质量进行验收，有权要求乙方整改不合格部分；

c.在合同约定的范围内，对乙方的工作进行监督；

d.在乙方违反合同约定时，有权要求乙方承担违约责任。

2.甲方义务：

a.按照合同约定的时间和方式支付工程款；

b.为乙方提供施工所需的场地和条件，确保施工顺利进行；

c.遵守国家相关法律法规，配合乙方进行工程验收；

d.在施工过程中，对乙方进行必要的监督和指导。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

a.按照合同约定，对卫生间改造工程进行设计、施工及材料采购；

b.在施工过程中，有权要求甲方提供必要的场地和条件；

c.对甲方提出的合理要求，乙方有权提出修改意见；

d.在甲方违反合同约定时，有权要求甲方承担违约责任。

2.乙方义务：

a.按照甲方要求和国家相关标准，进行卫生间改造工程的设计、施工及材料采购；

b.在施工过程中，确保工程质量和安全；

c.按时完成工程，确保工程质量；

d.在工程验收合格前，对施工过程中出现的问题进行整改；

e.对甲方提供的场地和条件，确保施工环境整洁、安全。

三、合同执行过程中的权利与义务

1.甲方权利与义务：

a.在施工过程中，甲方有权要求乙方提供工程进度报告；

b.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行及时整改；

c.甲方有权要求乙方对工程验收合格后的保修服务进行保障；

d.甲方应按时支付工程款，不得无故拖欠。

2.乙方权利与义务：

a.乙方应按时向甲方提供工程进度报告，确保甲方了解工程进展；

b.乙方应确保施工过程中，工程质量和安全得到保障；

c.乙方应按照甲方要求，对施工过程中出现的问题进行整改；

d.乙方应按照合同约定，提供保修服务，确保工程在使用过程中出现的问题得到及时解决。

四、合作方式

1.甲乙双方应保持密切沟通，确保工程顺利进行；

2.甲方应在施工过程中，对乙方的工作进行必要的监督和指导；

3.乙方应按照甲方要求，对施工过程中出现的问题进行及时整改；

4.双方应共同遵守国家相关法律法规，确保工程质量和安全。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。

2.合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期____个月。

3.任何一方要求终止合同，应提前____个月以书面形式通知对方。

二、合同变更

1.本合同在有效期内，如因国家政策调整、市场行情变化等原因，双方需对合同内容进行变更的，应书面协商一致，并签订补充协议。

2.任何变更均不得违反国家法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。

三、合同终止条件

1.合同期满或自动续期后，双方无异议，合同终止。

2.一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

3.发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行，经双方协商一致，合同终止。

4.双方协商一致，决定终止合同。

四、合同解除

1.如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

2.发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行，双方协商一致，合同解除。

3.双方协商一致，决定解除合同。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充内容与本合同具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密条款：保密条款是指在合同中约定的，双方对合同内容以及与合同相关的技术、商业秘密负有保密义务的条款。

3.违约责任：违约责任是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。

4.争议解决：争议解决是指当事人之间在合同履行过程中，因合同内容或履行方式产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

5.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

6.补充协议：补充协议是指在原有合同基础上，因特殊原因需要增加、修改或删除部分内容时，双方另行签订的协议。

7.自动续期：自动续期是指在合同到期后，未经双方明确表示不同意续期，合同自动延长一定期限。

8.解除合同：解除合同是指合同成立后，尚未履行或尚未全部履行前，当事人一方或双方终止合同效力的行为。

9.管辖法院：管辖法院是指根据法律规定，对特定案件有审判权的法院。

10.法律适用：法律适用是指根据法律规定，将法律规范应用于具体案件的过程。

11.民事权利义务关系：民事权利义务关系是指民事主体之间基于民事法律关系而产生的权利与义务关系。

12.民事责任：民事责任是指民事主体违反民事义务，应当承担的民事后果。

13.补充内容：补充内容是指在合同文本中，对原有条款进行补充说明或修改的部分。

14.同等法律效力：同等法律效力是指两个或多个法律文件在法律地位上具有相同的约束力。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：施工过程中出现质量问题。

注意事项：确保施工质量，及时发现问题。

解决办法：乙方应按照国家相关标准和规范施工，甲方应定期进行现场检查，发现问题后，乙方应在约定时间内整改，直至达到甲方满意的质量标准。

2.问题：工程进度延误。

注意事项：确保工程按期完成，及时沟通进度问题。

解决办法：乙方应合理安排施工计划，如遇不可抗力导致进度延误，应及时通知甲方，并协商调整工期。甲方应监督乙方按时完成工程。

3.问题：材料供应不及时。

注意事项：确保材料供应充足，避免影响施工进度。

解决办法：双方应在合同中明确材料供应的时间和方式，如乙方未能按时供应材料，应承担相应的违约责任。甲方应提前告知乙方所需材料，以便乙方做好采购准备。

4.问题：工程款支付争议。

注意事项：明确工程款支付节点和金额，避免支付争议。

解决办法：合同中应详细列出每个支付节点的工程内容和金额，确保双方对支付内容无异议。如有争议，双方应友好协商解决。

5.问题：合同变更和解除。

注意事项：合同变更和解除需双方协商一致，并签订书面协议。

解决办法：任何变更或解除合同的行为，均需双方书面确认，并遵循合同约定的程序和条件。

6.问题：保密信息泄露。

注意事项：双方应严格履行保密义务，防止保密信息泄露。

解决办法：合同中应明确保密信息的范围和保密期限，双方应采取必要措施保护保密信息，如发现信息泄露，应立即采取措施，并追究相关责任。

7.问题：争议解决机制执行困难。

注意事项：确保争议解决机制的合理性和可操作性。

解决办法：双方应在合同中明确争议解决的具体方式和程序，如协商、调解、仲裁或诉讼，确保在发生争议时能够顺利执行。

8.问题：合同履行过程中法律法规变化。

注意事项：关注法律法规变化，及时调整合同内容。

解决办法：双方应定期关注相关法律法规的变化，如发现合同内容与法律法规冲突，应协商修改合同，确保合同的合法性。

本合同/协议适用场景：

1.住宅卫生间改造：适用于个人或家庭业主对其住宅中的卫生间进行装修改造的情况。

2.商业场所卫生间翻新：适用于商业建筑物、办公大楼、酒店、餐厅等场所的卫生间翻新工程。

3.公共设施卫生间改造：适用于学校、医院、车站、商场等公共设施的卫生间改造项目。

4.装修公司业务承接：适用于装修公司承接卫生间装修改造工程，与业主或开发商签订的合同。

5.工程监理合同：适用于工程监理单位对卫生间改造工程进行监理，与业主或开发商签订的监理合同。

6.材料供应商合作：适用于卫生间改造工程中，材料供应商与业主或装修公司之间的供货合同。

7.施工队伍合作：适用于卫生间改造工程中，施工队伍与业主或装修公司之间的施工合同。

8.设计师与业主合作：适用于卫生间改造工程中，设计师与业主之间就设计方案签订的协议。

9.翻新项目招标：适用于卫生间改造工程的项目招标，招标方与中标方签订的合同。

10.维修保养服务：适用于卫生间改造工程完成后，业主与维修保养服务提供商之间的服务合同。

11.房地产开发项目：适用于房地产开发项目中，卫生间改造工程作为配套工程的一部分。

12.二手房交易：适用于二手房交易中，卖方对卫生间进行改造，并与买方签订的改造合同。

13.公共建筑翻新：适用于公共建筑如图书馆、体育馆等卫生间设施的翻新工程。

14.绿色建筑改造：适用于卫生间改造工程中，采用节能环保材料和技术，符合绿色建筑标准的工程。

所需附件列表：

1.合同双方的身份证明文件，如身份证、营业执照等。

2.工程图纸及设计方案，包括卫生间改造的平面图、立面图、剖面图等。

3.材料采购清单及质量检测报告，