2024年钢结构工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年钢结构工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工合同第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2施工内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1质量标准5.2验收标准5.3质量保证第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准第七条施工工艺与技术7.1施工工艺7.2技术要求7.3技术支持第八条安全生产与环保8.1安全生产8.2环保要求8.3安全事故处理第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更解除程序第十条违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖11.3仲裁第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效12.2合同终止12.3合同解除第十三条其他条款13.1保密条款13.2广告与宣传13.3法律适用13.4合同修改与补充第十四条附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3工程量清单14.4相关证书与文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3工程：指合同中指明的钢结构工程，包括所有施工图纸、技术说明书、工程量清单等明确的项目。1.4施工合同：指发包方与承包方签订的，关于本工程的施工权利、义务、责任等方面的具体协议。第二条合同范围及内容2.1工程范围：指合同中约定的施工区域、施工内容、施工标准等详细信息。2.2施工内容：指合同中约定的承包商应完成的施工项目，包括钢结构制作、安装、调试等。2.3工程量清单：指合同中附带的，详细列明工程各项工程量、材料、设备等内容的清单。第三条合同价格3.1合同总价：指合同中约定的，承包商完成本工程应支付的总金额。3.2价格调整：指合同中约定的，由于市场行情变化等原因，导致合同价格调整的方式和程序。3.3支付方式：指合同中约定的，发包方支付合同价款的方式，包括支付时间、支付比例、支付条件等。第四条施工期限4.1施工开始日期：指合同中约定的，工程施工正式开始的时间。4.2施工结束日期：指合同中约定的，工程施工完成的时间。4.3延期条款：指合同中约定的，由于不可抗力等特殊情况导致施工延期时的处理方式。第五条工程质量与标准5.1质量标准：指合同中约定的，本工程应达到的质量要求和技术标准。5.2验收标准：指合同中约定的，本工程完成后，进行验收的质量和技术标准。5.3质量保证：指合同中约定的，承包商对工程质量提供的保证措施和责任。第六条材料与设备6.1材料供应：指合同中约定的，材料供应的责任、供应时间、供应质量等。6.2设备供应：指合同中约定的，设备供应的责任、供应时间、供应质量等。6.3材料质量标准：指合同中约定的，供应的材料应达到的质量标准。第八条安全生产与环保8.1安全生产：承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保工程施工过程中的安全。8.2环保要求：承包商应严格按照国家有关环境保护的法律、法规和标准进行施工，确保工程施工过程中的环境保护。8.3安全事故处理：一旦发生安全事故，承包商应立即启动应急预案，及时报告业主，并按照国家有关法律、法规和标准进行处理。第九条合同变更与解除9.1变更条件：合同履行过程中，如遇特殊情况，需要变更合同的，可以经双方协商一致后进行变更。9.2解除条件：合同履行过程中，如遇特殊情况，需要解除合同的，可以经双方协商一致后进行解除。9.3变更解除程序：合同变更或解除应签订书面协议，并按照双方约定的程序进行。第十条违约责任10.1发包方违约：如发包方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。10.2承包方违约：如承包方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿：违约方应按照合同约定或按照国家有关法律、法规的规定，向守约方支付赔偿金。第十一条争议解决11.1争议解决方式：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或者诉讼解决。11.2诉讼管辖：如选择诉讼解决争议，双方可以约定诉讼管辖法院；如未作约定，应按照合同履行地的法院管辖。11.3仲裁：如选择仲裁解决争议，双方应约定仲裁委员会；如未作约定，应按照国家有关仲裁法律、法规的规定选择仲裁委员会。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止：合同履行完毕或者合同解除后，合同终止。12.3合同解除：合同解除应按照合同约定的程序进行；如无约定，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容和相关资料予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2广告与宣传：未经对方同意，任何一方不得以对方的名义进行广告宣传或者其他商业活动。13.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.4合同修改与补充：合同履行过程中，双方可以通过书面协议修改或补充合同。第十四条附件14.1工程图纸：合同中约定的，用于指导工程施工的图纸。14.2技术说明书：合同中约定的，用于指导工程施工的技术要求和其他相关信息。14.3工程量清单：合同中约定的，列明工程各项工程量、材料、设备等内容的清单。14.4相关证书与文件：合同中约定的，与工程施工相关的各类证书和文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指除甲乙方以外的，与本合同无关的法人、其他组织或者个人。1.2介入范围：第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应方、设备供应方等。第二条第三方介入的程序与条件2.1程序：第三方介入应经甲乙方协商一致，并签订书面协议。2.2条件：第三方介入需满足合同履行需要，且不违反国家有关法律、法规和政策。第三条第三方责任与义务3.1责任：第三方应严格按照合同约定和国家有关法律、法规的要求，履行其职责。3.2义务：第三方应保证其提供的服务或产品的质量，并承担相应的安全和环保责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1独立性：第三方与甲乙方均为独立的主体，各自承担各自的法律责任。第五条第三方介入的变更与解除5.1变更：第三方介入如需变更，应经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。5.2解除：第三方介入如需解除，应经甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第六条第三方责任限额6.1限额：第三方对甲乙方的责任限额应在其介入合同中明确约定。6.2承担：第三方承担的责任限额不应超过其介入合同约定的范围。第七条第三方违约处理7.1违约：如第三方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。7.2处理：甲乙方应与第三方协商解决违约问题；协商不成的，可以依法寻求救济。第八条第三方与甲乙方之间的争议解决8.1争议解决方式：第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或者诉讼解决。8.2诉讼管辖：如选择诉讼解决争议，双方可以约定诉讼管辖法院；如未作约定，应按照合同履行地的法院管辖。8.3仲裁：如选择仲裁解决争议，双方应约定仲裁委员会；如未作约定，应按照国家有关仲裁法律、法规的规定选择仲裁委员会。第九条第三方与甲乙方之间的保密条款9.1保密：第三方与甲乙方应对合同内容和相关资料予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十条第三方与甲乙方之间的广告与宣传10.1限制：未经对方同意，第三方不得以甲乙方或者甲乙方名义进行广告宣传或者其他商业活动。第十一条第三方与甲乙方之间的法律适用11.1法律适用：第三方与甲乙方之间的合同适用中华人民共和国法律。第十二条第三方与甲乙方之间的合同修改与补充12.1修改补充：第三方与甲乙方之间的合同履行过程中，双方可以通过书面协议修改或补充合同。第十三条第三方介入对其他各方的影响13.1划分：第三方介入不影响甲乙方之间的权利义务划分，甲乙方仍应按照原合同履行各自义务。13.2协调：甲乙方应与第三方协调，确保合同顺利履行，避免因第三方介入而影响工程进度和质量。第十四条附件14.1第三方介入协议：甲乙方与第三方签订的，关于第三方介入的协议。14.2第三方责任限额协议：甲乙方与第三方签订的，关于第三方责任限额的协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求：工程图纸应包括但不限于结构图、细部图、材料图等，应清晰、准确地表达出工程的设计要求和技术标准。图纸应由专业人员审核，并加盖公章。附件说明：工程图纸是指导工程施工的重要文件，甲乙方应按照图纸要求进行施工，确保工程质量。附件2：技术说明书详细要求：技术说明书应详细阐述工程施工的技术要求、工艺流程、材料规格等，应具有可操作性。附件说明：技术说明书用于指导工程施工，甲乙方应严格按照说明书要求进行施工，确保工程质量。附件3：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明工程各项工程量、材料、设备等内容，清单应经过双方确认。附件说明：工程量清单是甲乙方计算工程价款的重要依据，双方应按照清单内容进行计量和支付。附件4：相关证书与文件详细要求：相关证书与文件应包括但不限于资质证书、安全生产许可证、施工图纸审批文件等。附件说明：相关证书与文件是甲乙方进行工程施工的法律依据，双方应妥善保管，并按照文件要求进行施工。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于未能按照合同约定履行义务、未能按照合同约定完成工作、未能按照合同约定交付货物或服务、未能按照合同约定支付价款等。责任认定标准：违约方应按照合同约定或按照国家有关法律、法规的规定，向守约方支付赔偿金。赔偿金额应根据违约程度、损失大小等因素确定。示例说明：如果承包商未能按照合同约定完成施工，导致工程延期，承包商应按照合同约定向业主支付违约金。违约金的计算方式应在合同中约定，如按