




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度小学生艺术楼施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表姓名及联系方式1.3合同双方注册号及资质等级2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及总投资2.3工程建设内容及工期3.工程设计3.1设计单位及资质3.2设计文件要求及提交时间3.3设计变更及费用4.工程施工4.1施工单位及资质4.2施工组织设计及施工方案4.3施工进度及质量保证措施4.4施工安全及环境保护措施5.材料及设备5.1材料及设备供应商及资质5.2材料及设备质量要求及验收标准5.3材料及设备供应进度及费用6.合同价款及支付方式6.1合同价款及支付方式6.2预付款、进度款、结算款及质保金的比例和支付时间6.3工程竣工结算及付款方式7.合同工期及延误责任7.1合同工期及节点工期7.2工期延误及责任承担8.施工验收及移交8.1工程验收标准及程序8.2工程验收及移交手续8.3验收不合格的处理及费用9.保修责任9.1保修期限及范围9.2保修期内维修及费用承担10.违约责任10.1违约情形及违约责任10.2违约金的计算及支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构及管辖12.合同解除12.1合同解除的情形及程序12.2合同解除后的处理及费用13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件及程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同补充条款14.3合同签订日期及地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(建设单位)为市区教育局,乙方(施工单位)为建筑工程有限公司。1.2合同双方地址:甲方地址为市区路号,乙方地址为市区路号。1.3合同双方法定代表人或授权代表姓名及联系方式:甲方法定代表人为,联系电话为138;乙方法定代表人为,联系电话为1395678。1.4合同双方注册号及资质等级:甲方注册号为,资质等级为甲级;乙方注册号为987654321,资质等级为一级。2.工程概况2.1工程名称及地点:市区小学艺术楼建设工程,位于市区路号。2.2工程规模及总投资:工程总建筑面积为5000平方米,总投资为3000万元。2.3工程建设内容及工期:工程建设内容包括建筑主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通空调等工程。工期为12个月,自合同签订之日起计算。3.工程设计3.1设计单位及资质:设计单位为建筑设计研究院,资质等级为甲级。3.2设计文件要求及提交时间:设计单位应在合同签订后3个月内完成设计文件的编制,并提交甲方审核。3.3设计变更及费用:设计变更应在变更发生前通知甲方,变更费用按实际发生计算,经双方协商一致后调整合同价款。4.工程施工4.1施工单位及资质:施工单位为建筑工程有限公司,资质等级为一级。4.2施工组织设计及施工方案:施工单位应在合同签订后1个月内提交施工组织设计及施工方案,经甲方审核通过后方可进行施工。4.3施工进度及质量保证措施:施工单位应按合同约定的时间节点完成施工任务,并确保工程质量达到国家及行业标准。4.4施工安全及环境保护措施:施工单位应严格执行国家及地方有关施工安全及环境保护的规定,确保施工安全及环境保护。5.材料及设备5.1材料及设备供应商及资质:材料及设备供应商应具备相应资质,并确保材料及设备质量符合合同约定。5.2材料及设备质量要求及验收标准:材料及设备质量应符合国家及行业标准,验收标准按合同约定执行。5.3材料及设备供应进度及费用:材料及设备供应进度应与施工进度相匹配,费用按实际发生计算。6.合同价款及支付方式6.1合同价款:合同价款为人民币3000万元整。6.2支付方式:合同价款分三次支付,分别为预付款30%,进度款60%,结算款10%。6.3预付款、进度款、结算款及质保金的比例和支付时间:预付款于合同签订后5个工作日内支付;进度款在每月25日前支付,结算款在工程竣工验收合格后30个工作日内支付;质保金于合同签订后5个工作日内支付,工程竣工验收合格后30个工作日内退还。7.合同工期及延误责任7.1合同工期:合同工期为12个月,自合同签订之日起计算。7.2工期延误及责任承担:如因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于合同总价款千分之二的违约金;如因不可抗力等因素造成工期延误,双方应协商解决。8.施工验收及移交8.1工程验收标准及程序:工程验收应按照国家及地方有关建筑工程质量验收标准执行,验收程序包括自检、互检、专检和竣工验收。8.2工程验收及移交手续:工程竣工验收合格后,乙方应在5个工作日内向甲方提交工程移交申请,办理工程移交手续。8.3验收不合格的处理及费用:如验收不合格,乙方应在接到验收报告后15日内进行整改,整改费用由乙方承担。9.保修责任9.1保修期限及范围:保修期限自竣工验收合格之日起计算,建筑主体结构、基础工程的保修期为5年,其他项目的保修期为2年。9.2保修期内维修及费用承担:在保修期内,因乙方施工质量问题导致的维修,由乙方负责,费用由乙方承担。10.违约责任10.1违约情形及违约责任:乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求的,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2违约金的计算及支付:违约金按合同总价款的千分之五计算,支付时间为违约行为发生后15日内。11.争议解决11.1争议解决方式:合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构及管辖:争议解决机构为市区人民法院,双方同意将争议提交该法院管辖。12.合同解除12.1合同解除的情形及程序:在合同履行过程中,如出现一方严重违约或发生不可抗力等情况,双方可协商解除合同。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件及程序:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同即终止。14.其他约定14.1合同附件:本合同附件包括工程图纸、设计文件、施工组织设计等。14.2合同补充条款:本合同如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念与界定1.1第三方的概念:本合同所称第三方是指除甲乙双方外的其他任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、仲裁机构等。1.2第三方的界定:第三方应在合同中明确约定,并在合同履行过程中根据具体职责进行划分。2.第三方的责权利2.1第三方的责任:第三方应按照合同约定或法律法规的要求,履行其职责,并对因其过错导致的损失承担相应责任。2.2第三方的权利:第三方有权根据合同约定获得相应的报酬,并在合同履行过程中享有知情权、建议权、监督权等。2.3第三方的义务:第三方应遵守合同约定,按时提交相关报告、评估、检测等成果,并配合甲乙双方进行相关工作。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的关系:第三方应向甲方提供专业的服务,甲方有权对第三方的服务进行监督和评价。3.2第三方与乙方的关系:第三方应协助乙方完成工程任务,乙方应按照合同约定向第三方支付服务费用。3.3第三方与监理方的关系:如合同中包含监理方,第三方应服从监理方的监督管理,并配合监理方进行工程监督。4.第三方介入时的额外条款及说明4.1第三方介入的触发条件:当合同履行过程中出现需要第三方介入的情况时,甲乙双方应协商确定第三方介入的触发条件。a.协商确定第三方介入的事宜;b.签订第三方介入协议,明确各方权利义务;c.第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方开展工作。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额:本合同中,第三方因过错导致的损失,其责任限额不超过合同总价款的10%。5.2责任限额的调整:如甲乙双方认为有必要调整第三方责任限额,应在合同中明确约定调整条件和程序。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更的触发条件:第三方介入后,如合同内容需要变更,甲乙双方应协商确定变更事宜。a.协商确定变更内容;b.签订合同变更协议,明确各方权利义务;c.协议生效后,合同内容发生变更。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式:第三方介入后的争议解决方式同本合同约定的争议解决方式。7.2争议解决机构及管辖:第三方介入后的争议解决机构及管辖同本合同约定的争议解决机构及管辖。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件:详细要求:包含建筑设计图纸、结构设计图纸、给排水设计图纸、电气设计图纸、暖通空调设计图纸等,应符合国家及行业标准。说明:设计文件需清晰、完整,并由设计单位盖章及法定代表人签字。2.施工组织设计及施工方案:详细要求:包括施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、环境保护措施等。说明:施工组织设计及施工方案需具有可操作性,并经甲方审核通过。3.材料及设备清单:详细要求:列出所有材料及设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明:清单需与实际供应材料及设备一致,并由供应商盖章及法定代表人签字。4.工程进度款支付申请表:详细要求:包括工程进度、已完成的工程量、合同价款、已支付进度款、本次申请进度款等。说明:申请表需由乙方填写并加盖公章,由甲方审核通过。5.工程竣工验收报告:详细要求:包括工程概况、验收时间、验收人员、验收意见、验收结论等。说明:报告需由验收人员签字并加盖验收单位公章。6.工程保修证书:详细要求:包括工程名称、保修期限、保修范围、保修单位等。说明:证书需由保修单位盖章及法定代表人签字。7.合同变更协议:详细要求:包括变更内容、变更原因、变更日期、变更后合同条款等。说明:协议需由甲乙双方及第三方(如存在)签字并加盖公章。8.争议解决协议:详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。说明:协议需由甲乙双方及第三方(如存在)签字并加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程或质量不符合要求。乙方未按合同约定提交相关文件或报告。乙方未按合同约定支付进度款或结算款。甲方未按合同约定支付预付款或进度款。任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成工程或质量不符合要求的,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于合同总价款千分之二的违约金。乙方未按合同约定提交相关文件或报告的,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于合同总价款千分之一的违约金。乙方未按合同约定支付进度款或结算款的,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于违约金额千分之五的违约金。甲方未按合同约定支付预付款或进度款的,每延误一天,甲方应向乙方支付相当于违约金额千分之五的违约金。任何一方未按合同约定履行其他义务的,应根据具体情况,由违约方承担相应的违约责任。3.示例说明:示例一:若乙方未按合同约定时间完成工程,每延误一天,乙方应支付甲方违约金人民币5000元。示例二:若乙方未按合同约定提交工程进度款支付申请表,每延误一天,乙方应支付甲方违约金人民币1000元。全文完。2024年度小学生艺术楼施工合同2本合同目录一览1.合同双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设标准3.工程施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工质量要求3.4施工工期4.工程合同价格4.1工程合同总价4.2工程合同单价4.3工程合同付款方式4.4工程合同变更及调整5.工程进度及验收5.1施工进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收资料6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环境保护6.4施工现场文明施工7.人员管理7.1施工人员资质要求7.2施工人员培训7.3施工人员管理8.材料设备管理8.1材料设备采购8.2材料设备验收8.3材料设备保管8.4材料设备使用9.施工变更及索赔9.1施工变更程序9.2施工变更费用9.3索赔处理程序9.4索赔费用计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及终止日期12.1合同生效日期12.2合同终止日期13.其他约定13.1违约责任13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署及生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方信息1.1合同双方名称甲方:市小学乙方:建筑集团有限公司1.2合同双方地址甲方地址:市区街道路号乙方地址:市区街道路号1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年度小学生艺术楼施工工程2.2工程地点市区小学2.3工程规模总建筑面积为5000平方米,地上5层,地下1层。2.4工程类别教育建筑2.5工程建设标准按照国家有关教育建筑的设计规范和施工标准执行。3.工程施工内容3.1施工范围包括艺术楼主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风空调、消防等全部工程内容。3.2施工内容1)主体结构:混凝土结构,包括梁、板、柱等;2)装饰装修:墙面、地面、门窗、吊顶等;3)给排水:给水、排水、中水回用系统;4)电气:强电、弱电系统;5)通风空调:新风系统、排风系统、空调系统;6)消防:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等。3.3施工质量要求1)符合国家有关质量标准和规范;2)工程实体质量达到优良等级;3)隐蔽工程验收合格。3.4施工工期自合同签订之日起,工期为12个月。4.工程合同价格4.1工程合同总价人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)4.2工程合同单价根据施工图纸和工程量清单,按单价结算。4.3工程合同付款方式1)合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%;2)主体结构完工后支付合同总价款的40%;3)装饰装修完工后支付合同总价款的20%;4)工程竣工验收合格后支付合同总价款的10%。4.4工程合同变更及调整因设计变更、工程量增减等原因引起的合同价格调整,按实际发生费用结算。5.工程进度及验收5.1施工进度计划乙方应在合同签订后10个工作日内提交施工进度计划。5.2工程验收标准1)符合国家有关质量标准和规范;2)工程实体质量达到优良等级。5.3工程验收程序1)乙方在工程完工后组织自检;2)甲方在收到乙方自检报告后10个工作日内组织验收;3)验收合格后,乙方提交验收报告。5.4工程验收资料1)施工图纸及变更资料;2)施工记录及隐蔽工程验收记录;3)材料设备检验报告;4)工程质量检验报告;5)其他相关资料。6.施工现场管理6.1施工现场布置乙方应按照甲方要求合理布置施工现场,确保施工安全、文明、整洁。6.2施工现场安全1)乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规;2)施工现场设立安全警示标志,配备必要的安全防护设施;3)定期进行安全检查,及时发现并整改安全隐患。6.3施工现场环境保护1)乙方应严格执行国家有关环境保护的法律法规;2)施工现场采取措施,减少施工噪声、粉尘、废水等污染;3)施工结束后,乙方负责清理施工现场,恢复原状。6.4施工现场文明施工1)乙方应遵守施工现场文明施工的有关规定;2)施工现场不得乱堆乱放,保持环境整洁;3)施工人员应文明施工,不得影响周边居民生活。8.人员管理8.1施工人员资质要求乙方派驻施工现场的施工人员应具备相应的职业资格证书和安全生产考核合格证书。8.2施工人员培训乙方应对施工人员进行岗前培训和安全教育,确保其了解工程要求、掌握操作技能和遵守安全规程。8.3施工人员管理1)乙方应建立健全施工人员管理制度,对施工人员进行日常管理和考核;2)施工人员应服从现场管理,遵守劳动纪律和操作规程。9.材料设备管理9.1材料设备采购乙方应按照施工图纸和工程量清单,选择合格的供应商进行材料设备的采购。9.2材料设备验收1)乙方应在材料设备进场时进行验收,确保其符合合同要求和质量标准;2)验收合格的材料设备方可投入使用。9.3材料设备保管1)乙方应指定专人负责材料设备的保管,确保其安全、完好;2)材料设备应分类存放,标识清晰,便于管理。9.4材料设备使用1)乙方应按照施工进度合理使用材料设备;2)使用过程中,如发现材料设备损坏或丢失,应及时报告并采取措施。10.施工变更及索赔10.1施工变更程序1)因设计变更、工程量增减等原因需要变更施工内容时,乙方应及时通知甲方,并提交变更申请;2)甲方收到变更申请后,应在5个工作日内予以答复。10.2施工变更费用1)因设计变更、工程量增减等原因引起的变更费用,按实际发生费用结算;2)变更费用应在合同价格中予以体现。10.3索赔处理程序1)因不可抗力或甲方原因导致乙方遭受损失时,乙方应在事故发生后5个工作日内向甲方提出索赔;2)甲方收到索赔申请后,应在15个工作日内予以答复。10.4索赔费用计算索赔费用计算应依据合同约定和实际损失情况,经双方协商一致后确定。11.争议解决11.1争议解决方式1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;2)协商不成的,可提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构市仲裁委员会。11.3争议解决程序1)提交仲裁申请;2)仲裁委员会受理;3)仲裁庭组成;4)仲裁庭审理;5)仲裁裁决。12.合同解除及终止12.1合同解除条件1)因不可抗力导致合同无法履行;2)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;3)双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同工期届满,工程竣工验收合格,合同终止。12.3合同解除及终止程序1)提出解除或终止合同的书面申请;2)对方确认或协商一致;3)办理合同解除或终止手续。13.合同生效及终止日期13.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止日期合同工期届满,工程竣工验收合格之日起合同终止。14.其他约定14.1违约责任1)一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2)违约金的具体数额由双方协商确定。14.2不可抗力1)不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;2)发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行中的问题。14.3合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、变更记录等。14.4合同签署及生效本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,参与合同履行过程中的其他组织或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入条件1)第三方介入应经甲乙双方书面同意;2)第三方介入应符合法律法规和合同约定;3)第三方介入应有利于合同的履行和双方的权益保护。15.3第三方责权利15.3.1责任1)第三方应按照合同约定和法律法规,履行其职责,确保其提供的服务或产品符合要求;2)第三方应承担因自身原因导致的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;3)第三方应对其提供的专业意见或服务承担相应的法律责任。15.3.2权利1)第三方有权获得合同约定的报酬;2)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和资料;3)第三方有权根据合同约定,对工程进行监督、检查和验收。15.3.3利益1)第三方通过提供专业服务,维护自身合法权益;2)第三方通过参与合同履行,提高自身专业水平和市场竞争力。15.4第三方与其他各方的划分说明1)第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托、服务与被服务的关系;2)第三方应独立履行职责,不得干涉甲乙双方的合同权利义务;3)第三方在履行职责过程中,如需与甲方、乙方进行沟通,应通过甲乙双方指定的联系人进行。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中发生的违约行为,按照合同约定或法律规定,应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额的确定1)合同中应明确第三方责任限额的具体数额;2)第三方责任限额可根据第三方提供的专业服务的性质、风险程度等因素确定;3)第三方责任限额应在合同签订前由甲乙双方协商一致。16.3第三方责任限额的适用范围1)第三方责任限额适用于第三方因自身原因导致的违约行为;2)第三方责任限额不适用于因不可抗力、甲方或乙方违约等原因导致的损失。16.4第三方责任限额的调整1)在合同履行过程中,如第三方责任限额不足以覆盖可能发生的损失,甲乙双方可协商调整;2)调整第三方责任限额应书面通知第三方,并经第三方确认。17.第三方介入的合同变更17.1第三方介入导致合同内容变更1)第三方介入可能导致合同内容发生变化,甲乙双方应协商确定变更内容;2)合同变更应书面通知第三方,并经第三方确认。17.2第三方介入的合同终止1)如第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商终止合同;2)合同终止应书面通知第三方,并经第三方确认。17.3第三方介入的合同解除1)如第三方介入导致合同目的无法实现,甲乙双方可协商解除合同;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 汽车销售竞赛活动方案
- 正安音乐活动策划方案
- 气球派对营销活动方案
- 楼盘开盘活动策划方案
- 沂蒙山体检活动方案
- 永春市文旅活动方案
- 民兵登山活动方案
- 水上公园充值活动方案
- 棋类活动培训班活动方案
- 桌球游戏活动方案
- 统编版语文二下园地三+单元复习课 课件
- 2025年轻人情绪消费趋势报告-抖音商城xsocialbeta-202506
- 培训中心项目管理制度
- 承包企业食堂管理制度
- 智能合约的自适应优化与动态执行研究-洞察阐释
- 高中教科研课题:《新课程背景下高中语文情境教学改革研究》课题工作汇报
- 2025年宁波市奉化区红果文体产业运营管理有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 湖南省永州市宁远县2025届七年级数学第二学期期末达标检测试题含解析
- 创新人才小升初试题及答案
- 委托加工稻米协议书
- 国际压力性损伤溃疡预防和治疗临床指南(2025年版)解读
评论
0/150
提交评论