2024年道路工程水稳施工人力承包协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年道路工程水稳施工人力承包协议样本版B版本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包工程的范围1.2承包工程的量1.3承包工程的地点1.4承包工程的期限2.承包人的义务与责任2.1承包人的施工义务2.2承包人的质量保证义务2.3承包人的安全施工义务2.4承包人的材料供应义务3.发包人的义务与责任3.1发包人的付款义务3.2发包人的配合义务3.3发包人的监督义务3.4发包人的变更义务4.合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2预付款的支付4.3工程进度款的支付4.4竣工结算款的支付5.工程质量与验收5.1工程质量的标准5.2工程验收的程序5.3工程验收的要求5.4工程验收的日期6.工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理6.3工期延误的责任7.违约责任7.1承包人的违约行为7.2发包人的违约行为7.3违约责任的处理8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同解除的条件8.4合同解除的程序9.争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的地点9.3争议解决的时效10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的泄露责任11.合同的生效与终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同终止后的义务12.法律适用与争议解决12.1法律适用的规定12.2争议解决的方式13.其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修改14.合同的签署14.1合同签署的时间14.2合同签署的地点14.3合同签署的主体第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包工程的范围本合同承包范围包括但不限于：道路工程的水稳层施工，包括水稳层的铺设、压实、养护等工作。1.2承包工程的量承包工程的量根据发包人提供的工程量清单和工程图纸进行确定。具体工程量以实际完成的工程量为准。1.3承包工程的地点承包工程的地点为发包人指定的地点，具体位置以合同附件为准。1.4承包工程的期限承包工程的期限为合同签订之日起至工程验收合格之日止。具体工程进度以合同约定的工期为准。第二条承包人的义务与责任2.1承包人的施工义务承包人应按照合同约定的工程范围、工程量、工程质量标准、工程进度等要求进行施工，确保工程按时、按质、按量完成。2.2承包人的质量保证义务承包人应对施工过程中的工程质量进行严格控制，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量不符合约定，承包人应承担相应的修复、返工等责任。2.3承包人的安全施工义务承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定的安全施工要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，承包人应承担相应的责任。2.4承包人的材料供应义务承包人应按照合同约定的材料供应范围和质量要求，及时供应施工所需的材料。如因承包人原因导致材料供应不及时或质量不符合要求，承包人应承担相应的责任。第三条发包人的义务与责任3.1发包人的付款义务发包人应按照合同约定的付款方式和付款时间，及时向承包人支付合同价款。3.2发包人的配合义务发包人应提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并协调解决施工过程中的相关问题。3.3发包人的监督义务发包人应对承包人的施工过程进行监督，确保工程按照合同约定的要求进行。如发现承包人施工不符合约定，发包人有权要求承包人及时整改。3.4发包人的变更义务发包人如需要对合同约定的工程范围、工程量、工程质量标准等进行变更，应提前通知承包人，并按照合同约定的变更程序进行。第四条合同价格与支付4.1合同价格的确定合同价格根据发包人提供的工程量清单和工程图纸，结合市场行情，由双方协商确定。4.2预付款的支付合同签订后，发包人应在合同约定的时间内向承包人支付预付款，预付款的比例为合同总价的30%。4.3工程进度款的支付发包人应按照承包人提交的工程进度报告和实际完成的工程量，按时支付工程进度款。工程进度款的支付比例为当月实际完成工程量的80%。4.4竣工结算款的支付工程验收合格后，发包人应在合同约定的时间内向承包人支付竣工结算款。竣工结算款为合同总价扣除预付款、工程进度款后的余额。第五条工程质量与验收5.1工程质量的标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。5.2工程验收的程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程完成后进行，最终验收在工程达到合同约定的质量标准后进行。5.3工程验收的要求工程验收应由双方共同参与，验收合格后，双方签署验收报告。如验收不合格，承包人应按照验收意见进行整改，并重新提交验收。5.4工程验收的日期工程验收的日期按照合同约定的时间进行，具体日期双方协商确定。第六条工期延误6.1工期延误的原因工期延误的原因包括不可抗力因素和发包人原因。不可抗力因素指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发包人原因指发包人未能履行合同约定的义务，导致工期延误。6.2工期延误的处理（1）不可抗力因素导致的工期延误，承包人不承担责任。（2）发包人原因导致的工期延误，发包人应按照合同约定承担相应的责任。6.3工期延误的责任（1）不可抗力因素导致的工期延误，承包人不承担违约责任。（2）发包人原因导致的工期延误，第八条违约责任7.1承包人的违约行为如承包人未按照合同约定的工程范围、工程量、工程质量标准、工程进度等要求进行施工，属于违约行为。如承包人未能按照约定完成工程，属于违约行为。如承包人施工的质量不符合约定，属于违约行为。如承包人未能按照约定供应材料，属于违约行为。7.2发包人的违约行为如发包人未能按照合同约定的付款方式和付款时间，及时向承包人支付合同价款，属于违约行为。如发包人未能提供施工所需的场地、水源、电源等条件，属于违约行为。如发包人未能对承包人的施工过程进行监督，确保工程按照合同约定的要求进行，属于违约行为。如发包人未能按照合同约定的变更程序进行变更，属于违约行为。7.3违约责任的处理如承包人未能按照合同约定的工程范围、工程量、工程质量标准、工程进度等要求进行施工，发包人有权要求承包人承担违约责任，包括但不限于要求承包人支付违约金、要求承包人承担修复、返工等责任。如发包人未能按照合同约定的付款方式和付款时间，及时向承包人支付合同价款，承包人有权要求发包人承担违约责任，包括但不限于要求发包人支付违约金、要求发包人支付逾期付款的利息等。如发包人未能提供施工所需的场地、水源、电源等条件，承包人有权要求发包人承担违约责任，包括但不限于要求发包人支付违约金、要求发包人承担因未能提供施工条件导致的损失等。如发包人未能对承包人的施工过程进行监督，确保工程按照合同约定的要求进行，承包人有权要求发包人承担违约责任，包括但不限于要求发包人支付违约金、要求发包人承担因未进行监督导致的损失等。如发包人未能按照合同约定的变更程序进行变更，承包人有权要求发包人承担违约责任，包括但不限于要求发包人支付违约金、要求发包人承担因未进行变更导致的损失等。第九条合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更的条件包括：（1）合同约定的工程范围、工程量、工程质量标准、工程进度等发生变更；（2）合同约定的付款方式、付款时间发生变更；（3）合同约定的其他条款发生变更。8.2合同变更的程序合同变更的程序如下：（1）双方协商一致，签订书面变更协议；（2）书面变更协议经双方签字盖章后生效；（3）变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。8.3合同解除的条件合同解除的条件包括：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行；（3）对方违约行为严重，无法实现合同目的。8.4合同解除的程序合同解除的程序如下：（1）双方协商一致，签订书面解除协议；（2）书面解除协议经双方签字盖章后生效；（3）解除协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第十条争议解决9.1争议解决的方式争议解决的方式包括协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决。9.2争议解决的地点争议解决的地点为合同签订地。9.3争议解决的时效争议解决的时效为自争议发生之日起一年内。第十一条保密条款10.1保密信息的定义保密信息指合同履行过程中双方披露的商务信息、技术信息、市场信息等未公开的信息。10.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同履行完毕后五年。10.3保密信息的泄露责任如一方泄露了对方的保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的生效与终止11.1合同的生效条件合同的生效条件为双方签字盖章，且满足法律法规规定的其他生效条件。11.2合同的终止条件合同的终止条件为合同约定的工程验收合格，双方办理了竣工结算。11.3合同终止后的义务合同终止后，双方应按照合同约定履行后续义务，包括但不限于办理相关手续、支付尾款等。第十三条其他条款12.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利义务全部或部分转让给第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：工程图纸附件三：材料供应清单附件四：付款计划表附件五：工程进度报告附件六：验收报告附件七：变更协议附件八：解除协议附件一：工程量清单详细要求和说明：本附件列出了承包工程的具体工程量，包括工程项目的名称、数量、单位等。承包人应根据工程量清单进行施工，确保工程量符合合同约定。附件二：工程图纸详细要求和说明：本附件提供了工程的具体设计图纸，包括工程布局、施工细节等。承包人应按照工程图纸进行施工，确保工程符合设计要求。附件三：材料供应清单详细要求和说明：本附件列出了施工所需材料的种类、规格、数量等。承包人应按照材料供应清单供应材料，并确保材料的质量符合合同约定。附件四：付款计划表详细要求和说明：本附件列出了合同价款的支付计划，包括预付款、工程进度款和竣工结算款的支付时间和金额。发包人应按照付款计划表进行支付。附件五：工程进度报告详细要求和说明：承包人应定期向发包人提交工程进度报告，报告内容包括工程完成的进度、存在的问题等。发包人应根据工程进度报告进行付款和验收。附件六：验收报告详细要求和说明：工程完成后，承包人应向发包人提交验收报告。验收报告应包括工程的质量、进度、安全等情况的评估。发包人应根据验收报告进行工程验收。附件七：变更协议详细要求和说明：如合同中约定的工程范围、工程量、工程质量标准、工程进度等发生变更，双方应签订变更协议。变更协议应详细记录变更的内容和影响，并明确变更后的合同价款和相关责任。附件八：解除协议详细要求和说明：如合同双方协商一致解除合同，应签订解除协议。解除协议应明确解除合同的原因、解除后的责任处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照工程量清单进行施工，导致工程量不符合合同约定。2.承包人未按照工程图纸进行施工，导致工程不符合设计要求。3.承包人未按照材料供应清单供应材料，或者供应的材料质量不符合合同约定。4.发包人未按照付款计划表进行支付，导致承包人无法正常进行施工。5.发包人未提供施工所需的场地、水源、电源等条件，导致施工无法正常进行。违约的责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因违约导致的损失等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。示例说明：如承包人未按照工程量清单进行施工，导致工程量不符合合同约定，承包人应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿发包人因此遭受的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照