2024版全新建设工程施工合同gf

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版全新建设工程施工合同gf本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工安全第六条合同的履行6.1承包人责任6.2发包人责任第七条变更与调整7.1合同变更7.2合同调整第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3争议解决时效第十条合同的解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的生效、变更和解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人法定代表人：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人法定代表人：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：2.5工程图纸和技术文件：2.5.1发包人应向承包人提供完整的工程图纸和技术文件。2.5.2承包人应按照工程图纸和技术文件进行施工。第三条合同金额3.1合同总价：3.2付款方式：3.2.1发包人应按照合同约定的付款进度向承包人支付合同价款。3.2.2承包人应提供等额的发票和收据。3.3付款进度：3.3.1合同签订后，发包人应在一个月内支付合同价的30%。3.3.2工程进度达到50%时，发包人应支付合同价的50%。3.3.3工程竣工并验收合格后，发包人应支付合同价的20%。3.3.4剩余的10%作为质量保证金，在质量保证期内无质量问题的情况下支付。第四条工期要求4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3工期延误：4.3.1若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。4.3.2若因不可抗力或其他意外事件导致工期延误，双方应协商解决。第五条质量标准5.1工程质量：5.1.1工程应符合国家相关法律法规和行业标准。5.1.2工程质量的评定标准应按照合同约定的质量要求执行。5.2材料质量：5.2.1承包人应按照合同约定的材料要求采购和使用材料。5.2.2材料应符合国家相关法律法规和行业标准。5.3施工安全：5.3.1承包人应按照安全生产的要求进行施工。5.3.2承包人应承担因施工安全事故导致的全部责任。第六条合同的履行6.1承包人责任：6.1.1承包人应按照合同约定完成工程的施工。6.1.2承包人应保证工程的质量、安全和服务。6.2发包人责任：6.2.1发包人应按照合同约定支付合同价款。6.2.2发包人应提供施工所需的基础设施和条件。第八条变更与调整8.1合同变更8.1.1合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。8.1.2变更的内容包括工程范围、工程量、工程单价等。8.1.3变更导致的合同价款调整，应按照双方协商确定的方式计算。8.2合同调整8.2.1合同调整的条件和范围应由双方协商确定。8.2.2合同调整不应影响工程的质量和进度。第九条违约责任9.1承包人违约9.1.1承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。9.1.2承包人违约导致的损失，承包人应承担赔偿责任。9.2发包人违约9.2.1发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。9.2.2发包人违约导致的损失，发包人应承担赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点：10.2.1争议解决的地点应为本合同签订地。10.3争议解决时效：10.3.1争议应在发现之日起三个月内提出，超过该时效的争议，双方均无权要求解决。第十一条合同的解除11.1合同解除条件：11.1.1在合同履行过程中，发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的，双方可以解除合同。11.1.2双方协商一致，可以解除合同。11.2合同解除程序：11.2.1合同解除应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。11.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事项。第十二条保密条款12.1保密内容：12.1.1双方在合同履行过程中获得的对双方有利的商业秘密、技术秘密和其他信息。12.2保密期限：12.2.1保密期限应自双方签署本合同之日起算，至合同解除或终止之日起五年。12.3保密违约责任：12.3.1若一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：13.1.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，使一方无法履行或继续履行合同的情况。13.1.2不可抗力事件的发生，一方应在第一时间通知对方，并提供相关证明材料。13.2不可抗力后果：13.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或需要延迟履行，双方应协商解决。13.2.2不可抗力事件导致的损失，双方互不承担责任。第十四条其他条款14.1合同的转让：14.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的附件：14.2.1合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。14.2.2合同附件包括工程图纸、技术文件、材料清单等。14.3合同的生效、变更和解除：14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2合同的变更和解除，应按照本合同第十条和第十一条的约定办理。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸包含所有工程的设计图纸、施工图纸、细部图纸等。应由发包人提供，并保证图纸的准确性和完整性。图纸应符合国家相关标准和规范。2.技术文件包含工程的施工方案、施工工艺、材料要求、质量标准等。应由发包人提供，并保证文件的准确性和完整性。文件应符合国家相关标准和规范。3.材料清单包含工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量要求等。应由发包人提供，并保证清单的准确性和完整性。清单应符合国家相关标准和规范。4.施工进度计划包含工程的施工进度安排、关键节点、工期计划等。应由承包人制定，并提交给发包人审批。计划应符合合同约定的工期要求。5.质量保证金支付凭证证明质量保证金的支付情况和支付时间。应由发包人提供，并保证凭证的准确性和完整性。6.验收报告包含工程的验收结果、验收日期、验收意见等。应由发包人提供，并保证报告的准确性和完整性。7.变更订单记录合同变更的内容、变更的原因、变更的价款等。应由双方协商一致，并以书面形式确认。8.违约通知记录违约行为的具体情况、违约方的通知日期等。应由违约方向对方发出，并保证通知的及时性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为未能按照合同约定完成工程。未能按照合同约定保证工程质量。未能按照合同约定保证施工安全。未能按照合同约定提交相关报表和资料。未能按照合同约定履行其他义务。违约责任认定：承包人应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。违约行为的认定应根据合同约定和实际情况进行。2.发包人违约行为未能按照合同约定支付合同价款。未能按照合同约定提供施工条件。未能按照合同约定提供设计图纸和技术文件。未能按照合同约定履行其他义务。违约责任认定：发包人应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。违约行为的认定应根据合同约定和实际情况进行。示例说明：若承包人未能按照合同约定完成工程，导致工程延期，则承包人应承担违约责任，支付违约金。若发包人未能按照合同约定支付合同价款，导致承包人无法正常施工，则发包人应承担违约责任，赔偿承包人的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行或需要延迟履行，双方互不承担责任。2.违约指当事人未能履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。在本合同中，违约行为可能导致违约责任的发生，包括赔偿损失、支付违约金等。3.质量保证金指为保证工程质量，双方约定的一定金额的质量保证资金。在本合同中，质量保证金用于保证工程质量，未经双方协商同意，不得随意使用。4