二零二五年度公路局公路养护工程监理合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度公路局公路养护工程监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方式4.监理人员及职责4.1监理人员组成4.2监理人员职责4.3监理人员培训5.合同履行及付款方式5.1合同履行5.2付款方式5.3付款时间6.监理费用及结算6.1监理费用6.2费用结算6.3费用变更7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止后的处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.其他约定事项11.1不可抗力11.2合同生效11.3合同附件12.合同附件12.1监理大纲12.2监理实施细则12.3监理人员名单13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效14.合同备案及解除14.1合同备案14.2合同解除第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：公路局乙方：监理公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称公路养护工程2.2工程地点省市县2.3工程规模全长公里，路面宽度米2.4工程工期自合同签订之日起个月内完成3.监理范围及内容3.1监理范围包括但不限于：施工准备、施工过程、质量、进度、安全、环保等方面的监理工作。3.2监理内容（1）对施工图纸、施工方案、施工组织设计等进行审查；（2）对施工过程中的原材料、半成品、成品进行抽检；（3）对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查；（4）对施工过程中的变更、洽商等进行审核；（5）对施工过程中的隐蔽工程进行验收；（6）对施工过程中的质量事故、安全事故进行调查处理。3.3监理方式采用现场监理与远程监理相结合的方式。4.监理人员及职责4.1监理人员组成乙方指派具备相应资质的监理人员组成监理团队，包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员等。4.2监理人员职责（1）总监理工程师负责全面管理监理工作，对监理团队的工作进行监督和协调；（2）专业监理工程师负责对所负责专业的监理工作，对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查；（3）监理员负责协助专业监理工程师进行现场监理工作。4.3监理人员培训乙方应对监理人员进行定期培训，确保其具备履行监理职责的能力。5.合同履行及付款方式5.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。5.2付款方式监理费用按月结算，甲方应在每月的5日前向乙方支付上一个月的监理费用。6.监理费用及结算6.1监理费用监理费用总额为人民币万元。6.2费用结算监理费用按实际监理天数结算，甲方应在监理工作完成后15日内支付监理费用。6.3费用变更如因工程变更、设计变更等原因导致监理工作内容、范围、时间发生变化，双方应协商一致后调整监理费用。7.保密条款7.1保密内容双方应妥善保管合同及合同履行过程中产生的文件、资料、信息等，不得泄露给任何第三方。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。7.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。8.合同解除及终止8.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方在接到违约通知后30日内未采取补救措施或违约行为持续存在的；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行；（3）双方协商一致解除合同。8.2合同终止条件（1）合同约定的监理期限届满；（2）工程竣工验收合格，监理工作完成；（3）双方协商一致终止合同。8.3解除或终止后的处理（1）合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同约定的权利和义务；（2）双方应按照合同约定结算剩余费用；（3）双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。9.违约责任9.1违约情形（1）一方未按合同约定履行监理职责；（2）一方未按合同约定支付监理费用；（3）一方泄露保密信息；（4）一方违反合同约定造成对方损失。9.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；（2）违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任；（3）违约方应承担因违约行为产生的其他费用。9.3违约处理（1）违约方应在违约行为发生后10日内向守约方提交违约处理方案；（2）守约方应在收到违约处理方案后15日内予以回复；（3）双方协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。10.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序（1）争议双方应在争议发生后30日内提交书面争议报告；（2）人民法院应在收到争议报告后60日内进行审理；（3）人民法院的判决为终审判决。11.其他约定事项11.1不可抗力（1）不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等；（2）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。11.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同附件本合同附件包括但不限于监理大纲、监理实施细则、监理人员名单等。12.合同备案及解除12.1合同备案本合同签订后，双方应向相关管理部门备案。12.2合同解除本合同解除应符合第八条的规定。13.合同签署及生效13.1合同签署本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同解除14.1合同解除条件（1）合同约定的监理期限届满；（2）工程竣工验收合格，监理工作完成；（3）双方协商一致解除合同。14.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方；（2）双方应在接到解除通知后30日内办理合同解除手续；（3）合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余费用。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据合同约定参与合同履行或提供相关服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保合同目的的实现、降低合同风险或提供专业服务。15.3第三方介入类型第三方介入类型包括但不限于：监理服务、检测服务、设计服务、咨询服务、融资服务、保险服务等。16.第三方介入程序16.1第三方选择（1）甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相关协议；（2）第三方应具备相应的资质和能力，能够满足合同要求；（3）第三方应承诺履行合同约定的义务，并承担相应的责任。16.2第三方协议甲乙双方与第三方签订的协议应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任17.1责任限额（1）第三方在履行本合同时，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定，但不得超过合同总金额的%。17.2责任承担（1）第三方在履行本合同时，如因自身原因造成甲乙双方损失的，由第三方直接向甲乙双方承担赔偿责任；（2）第三方责任承担方式由甲乙双方在协议中约定。18.第三方权利18.1第三方权利范围（1）根据合同约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息；（3）对甲乙双方履行合同的情况进行监督和检查。18.2第三方权利行使第三方应按照合同约定和诚实信用原则行使权利，不得损害甲乙双方的合法权益。19.第三方与其他各方的划分19.1责任划分（1）甲乙双方对合同履行的责任不因第三方的介入而免除；（2）第三方责任仅限于其提供服务的内容，对合同履行的其他方面不承担责任。19.2义务划分（1）甲乙双方应按照合同约定履行各自义务，不得因第三方的介入而改变；（2）第三方应按照协议约定履行义务，不得损害甲乙双方的合法权益。19.3利益划分（1）甲乙双方在合同履行过程中产生的利益，由甲乙双方按照合同约定分享；（2）第三方在履行本合同时产生的利益，归第三方所有。20.第三方变更20.1第三方变更条件（1）经甲乙双方协商一致；（2）第三方因自身原因无法继续履行合同。20.2第三方变更程序（1）甲乙双方应提前30日书面通知对方；（2）双方应重新协商确定第三方，并签订相关协议。20.3第三方变更后果第三方变更后，原合同中关于第三方的条款失效，新的协议条款生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲详细要求：包括监理工作范围、监理内容、监理方法、监理计划等，作为监理工作的指导性文件。附件说明：监理大纲应由乙方提供，并经甲方审核批准。2.监理实施细则详细要求：具体规定监理工作的具体实施步骤、方法、标准和要求。附件说明：监理实施细则应由乙方根据监理大纲编制，并经甲方审核批准。3.监理人员名单详细要求：包括监理人员的姓名、职务、资质等。附件说明：监理人员名单应由乙方提供，并确保监理人员的资质符合合同要求。4.工程质量检验报告详细要求：包括原材料、半成品、成品的质量检验结果。附件说明：质量检验报告应由监理人员或第三方检测机构提供。5.工程进度报告详细要求：包括工程进度情况、存在的问题及解决方案。附件说明：工程进度报告应由乙方提供，并经甲方确认。6.工程变更通知单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更费用等。附件说明：工程变更通知单应由乙方提出，经甲方和第三方同意后生效。7.工程验收报告详细要求：包括工程验收情况、验收结论、验收日期等。附件说明：工程验收报告应由监理人员或第三方检测机构提供。8.工程结算书详细要求：包括工程结算依据、结算金额、结算日期等。附件说明：工程结算书应由乙方提供，并经甲方审核批准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定的时间和质量完成监理工作；（2）甲方未按合同约定的时间支付监理费用；（3）第三方未能按协议约定提供专业服务；（4）任何一方泄露保密信息；（5）任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定的时间和质量完成监理工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）甲方未按合同约定的时间支付监理费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。（3）第三方未能按协议约定提供专业服务，乙方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。（4）任何一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（5）任何一方违反合同约定的其他行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。示例说明：（1）乙方未在合同约定的时间内完成监理工作，导致工程延期，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。（2）甲方未按合同约定的时间支付监理费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。（3）第三方未能按协议约定提供检测服务，导致工程质量问题，乙方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度公路局公路养护工程监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3合同签订时间1.4合同生效时间1.5合同终止时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方式3.4监理职责3.5监理权限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4费用调整机制5.质量控制要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理5.4质量保证期6.进度控制要求6.1进度计划6.2进度调整6.3进度检查6.4进度滞后处理7.安全生产要求7.1安全生产标准7.2安全生产措施7.3安全生产责任7.4安全事故处理8.环境保护要求8.1环境保护标准8.2环境保护措施8.3环境保护责任8.4环境污染处理9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决机构9.4争议解决费用10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约赔偿11.3违约处理12.合同生效、变更及终止12.1合同生效12.2合同变更12.3合同终止13.其他约定事项13.1保密条款13.2通知送达方式13.3合同附件13.4合同解释14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1单位名称：X监理有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册资本：1000万元1.1.4注册地址：省市区路号1.1.5联系电话：02156781.2施工单位基本信息1.2.1单位名称：X施工单位1.2.2法定代表人：1.2.3注册资本：5000万元1.2.4注册地址：省市区路号1.2.5联系电话：021876543211.3合同签订时间：2024年1月1日1.4合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效1.5合同终止时间：工程竣工验收合格并完成保修期后2.工程概况2.1工程名称：市县公路养护工程2.2工程地点：市县2.3工程规模：全长公里，路面宽度米2.4工程类型：公路养护工程2.5工程工期：自合同生效之日起，工期为个月3.监理范围与内容3.1监理范围：包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面3.2监理内容：3.2.1质量控制：对施工过程中的原材料、半成品、成品进行检验，确保工程质量符合设计及规范要求3.2.2进度控制：监督施工进度，确保工程按期完成3.2.3安全生产：监督检查施工现场的安全生产，防止安全事故发生3.2.4环境保护：监督检查施工现场的环保措施，确保符合环保要求3.3监理方式：采用全过程、全方位的监理方式3.4监理职责：3.4.1对施工单位进行技术指导和咨询服务3.4.2对施工现场进行定期检查，发现质量问题及时提出整改意见3.4.3对施工进度进行监督，确保工程按期完成3.4.4对安全生产进行监督检查，确保施工现场安全3.4.5对环境保护措施进行监督检查，确保符合环保要求3.5监理权限：3.5.1对施工单位提出整改意见，要求施工单位进行整改3.5.2对不符合规范要求的工程，有权要求施工单位进行返工3.5.3对施工进度进行监督，有权要求施工单位加快进度3.5.4对安全生产和环境保护进行监督检查，有权要求施工单位采取措施4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额：人民币万元4.2费用支付方式：4.2.1首付款：合同签订后10个工作日内支付监理费用总额的20%4.2.2进度款：每完成一个阶段的监理工作后，支付监理费用总额的30%4.2.3结算款：工程竣工验收合格并完成保修期后，支付监理费用总额的50%4.3费用支付时间：按照合同约定的支付方式及时间节点支付4.4费用调整机制：因工程变更、政策调整等原因导致监理费用发生变化时，双方协商调整5.质量控制要求5.1质量标准：按照国家及行业相关标准执行5.2质量检验：5.2.1施工单位对原材料、半成品、成品进行自检5.2.2监理单位对施工单位自检合格的工程进行抽检5.2.3对不合格的工程，要求施工单位进行返工或整改5.3质量问题处理：5.3.1对施工过程中发现的质量问题，监理单位应立即通知施工单位进行整改5.3.2对严重质量问题，监理单位有权要求施工单位立即停工，进行整改5.4质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，质量保证期为年6.进度控制要求6.1进度计划：施工单位应编制详细的施工进度计划，报监理单位审批6.2进度调整：因不可抗力或政策调整等原因导致进度滞后时，双方协商调整进度计划6.3进度检查：监理单位对施工进度进行定期检查，确保工程按期完成6.4进度滞后处理：6.4.1对进度滞后的工程，监理单位应要求施工单位采取措施加快进度6.4.2对严重滞后工程，监理单位有权要求施工单位支付违约金8.安全生产要求8.1安全生产标准：严格按照国家及地方有关安全生产的法律法规、标准和规范执行8.2安全生产措施：8.2.1施工单位应制定安全生产规章制度，并组织员工进行培训和考核8.2.2施工现场应设置必要的安全警示标志和防护设施8.2.3施工单位应配备必要的安全防护用品，并确保员工正确使用8.2.4定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患8.3安全生产责任：8.3.1施工单位对施工现场的安全生产负主体责任8.3.2监理单位对施工现场的安全生产负监督责任8.3.3发生安全事故时，施工单位应立即采取应急救援措施，并及时报告监理单位和相关部门8.4安全事故处理：8.4.1对发生的安全事故，施工单位应迅速启动应急预案，组织救援8.4.2对事故原因进行调查，提出整改措施，防止类似事故再次发生8.4.3对事故责任进行认定，依法进行处理8.5环境保护要求：8.5.1施工单位应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规、标准和规范8.5.2施工现场应采取有效措施，减少对环境的污染8.5.3施工单位应制定环境保护方案，并定期进行监测和评估8.6环境污染处理：8.6.1对施工现场产生的废水、废气、固体废弃物等污染物，施工单位应进行处理，达到排放标准8.6.2对环境污染事故，施工单位应立即采取措施进行治理，并承担相应的法律责任9.争议解决方式9.1争议解决原则：遵循公平、公正、公开的原则，通过友好协商或法律途径解决争议9.2争议解决途径：9.2.1双方协商：在争议发生后，应通过友好协商解决9.2.2仲裁：协商不成时，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁9.2.3诉讼：协商和仲裁不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼9.3争议解决机构：双方同意选择仲裁委员会作为争议解决机构9.4争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担，或双方协商承担10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件：10.1.1因不可抗力导致合同无法履行10.1.2一方违约，经另一方催告后仍未履行10.1.3双方协商一致解除合同10.2合同解除程序：10.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方10.2.2收到通知的一方应在接到通知之日起日内给予答复10.2.3双方应在日内达成解除合同的协议10.3合同解除后的处理：10.3.1双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的善后事宜10.3.2对已发生的费用进行结算，未发生的费用不再支付11.违约责任11.1违约责任承担：任何一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2违约赔偿：违约方应按照合同约定和法律规定，赔偿守约方因此遭受的损失11.3违约处理：违约发生后，守约方有权要求违约方履行合同或采取补救措施12.合同生效、变更及终止12.1合同生效：自双方签字盖章之日起生效12.2合同变更：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议12.3合同终止：合同约定的工期结束后，且双方无其他未了事宜，合同终止13.其他约定事项13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2通知送达方式：双方之间的通知应以书面形式送达，送达地址为合同约定的地址13.3.1监理大纲13.3.2施工图纸及技术规范13.3.3合同签订文件13.3.4其他与本合同相关的文件13.4合同解释：本合同的解释以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准14.合同附件清单14.1监理大纲14.2施工图纸及技术规范14.3合同签订文件14.4其他与本合同相关的文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”是指合同双方之外的，因合同履行需要，经双方同意介入合同关系的个人或组织，包括但不限于中介机构、咨询公司、检测机构、评估机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证质量、降低风险，或实现其他合同双方共同认可的目标。16.第三方介入程序16.1第三方选择：双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和业务能力，能够满足合同履行的要求。16.3第三方合作协议：双方与第三方应签订合作协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任：第三方在合同履行过程中产生的责任，应按照合作协议的约定承担。17.2责任限额：第三方责任限额应在本合同中明确约定，如：17.2.1第三方责任限额为人民币万元，超过该限额的部分，由合同双方共同承担。18.第三方介入后的额外条款18.1第三方介入后的合同变更：任何因第三方介入导致的合同变更，均需经双方同意，并签订书面变更协议。18.2第三方介入后的费用承担：18.2.1第三方介入产生的费用，由合同双方根据合作协议的约定承担。18.3第三方介入后的争议解决：18.3.1第三方介入产生的争议，由合同双方与第三方协商解决。18.3.2协商不成时，任何一方均可将争议提交至合同约定的争议解决机构。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系：第三方与合同双方之间是独立的合同关系，第三方不参与合同双方的内部权利义务关系。19.2第三方与施工单位的划分说明：19.2.1第三方对施工单位的监督和指导，不应影响施工单位根据合同独立承担施工责任。19.3第三方与监理单位的划分说明：19.3.1第三方的工作内容应与监理单位的工作内容相协调，避免重复和冲突。19.4第三方与其他第三方的划分说明：19.4.1不同第三方之间应保持独立，各自承担相应的责任，不得相互替代。20.第三方介入后的合同终止20.1第三方介入结束后，合同双方应根据合同约定终止与第三方的合作关系。20.2合同终止后，双方应按照合作协议的约定处理善后事宜。21.第三方介入后的合同解释21.1本合同对第三方的规定，应与第三方合作协议的约定相一致。21.2如本合同与第三方合作协议的约定不一致，以第三方合作协议的约定为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲要求：详细说明监理工作计划、监理范围、监理内容、监理方式等。说明：监理大纲是监理工作的指导性文件，应包含对工程全过程的质量、进度、安全、环保等方面的控制要求。2.施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸，包括设计图纸、施工图、竣工图等，以及相关的技术规范。说明：施工图纸是施工的重要依据，技术规范是施工过程中的技术要求。3.合同签订文件要求：包括合同正本、附件、补充协议等。说明：合同签订文件是合同双方履行合同的法律依据。4.第三方合作协议要求：明确第三方介入的目的、范围、责任、费用等。说明：第三方合作协议是合同双方与第三方之间权利义务关系的法律文件。5.质量检验报告要求：提供工程原材料、半成品、成品的质量检验报告。说明：质量检验报告是保证工程质量的重要依据。6.进度计划及调整报告要求：提供工程进度计划及进度调整报告。说明：进度计划及调整报告是控制工程进度的重要文件。7.安全生产检查记录要求：记录施工现场的安全生产检查情况。说明：安全生产检查记录是确保施工现场安全的重要资料。8.环境保护措施及监测报告要求：提供施工现场的环保措施及监测报告。说明：环保措施及监测报告是确保工程符合环保要求的重要文件。9.争议解决协议要求：包括争议解决的方式、程序、机构等。说明：争议解决协议是解决合同争议的法律依据。10.合同终止文件要求：包括合同终止的原因、程序、善后处理等。说明：合同终止文件是合同终止后的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间完成工程；施工单位未按合同约定的质量标准完成工程；施工单位未按合同约定的安全生产标准进行施工；施工单位未按合同约定的环境保护标准进行施工；第三方未按合作协议履行其职责；双方未按合同约定支付费用；合同一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约金的具体数额应根据违约行为的性质、严重程度和造成的损失等因素确定；赔偿损失应包括实际损失和合理预期利益损失。3.示例说明：若施工单位未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，施工单位应支付每日元的违约金，并赔偿因工期延误造成的损失；若第三方未按合作协议履行其职责，导致工程进度滞后，第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失；若合同一方未按合同约定支付费用，违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。全文完。二零二四年度公路局公路养护工程监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算3.监理范围及内容3.1监理工作范围3.2监理工作内容3.3监理工作标准4.监理期限4.1合同签订日期4.2工程开工日期4.3工程竣工日期4.4监理期限延长及调整5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4支付时间节点6.监理人员及职责6.1监理人员配备6.2监理人员职责6.3人员变动及调整7.技术服务及质量管理7.1技术服务要求7.2质量管理要求7.3质量检测及验收8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任及处理9.1违约情形9.2违约责任9.3处理程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止程序12.合同生效及修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3修改后的合同效力13.其他约定13.1法律法规适用13.2合同附件13.3其他约定事项14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字盖章第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1公路局1.1.2监理公司1.2合同双方地址1.2.1公路局地址：省市区路号1.2.2监理公司地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1公路局法定代表人：1.3.2监理公司法定代表人：1.4合同双方联系方式1.4.1公路局联系人：1.4.2联系电话：1381.4.3电子邮箱：1.4.4监理公司联系人：赵六1.4.5联系电话：13956782.合同标的及工程概况2.1工程名称2.1.1二零二四年度公路局公路养护工程2.2工程地点2.2.1省市县路段2.3工程规模2.3.1全长公里2.4工程内容2.4.1公路路面修复、排水系统改造、交通安全设施完善等2.5工程预算2.5.1工程预算总额为人民币万元3.监理范围及内容3.1监理工作范围3.1.1工程设计文件的审查3.1.2工程施工过程中的质量控制3.1.3工程进度控制3.1.4工程费用控制3.1.5工程安全生产监督3.2监理工作内容3.2.1审查施工图设计文件，提出修改意见3.2.2监督施工单位按照设计文件和施工规范进行施工3.2.3对施工过程中的质量问题进行跟踪处理3.2.4定期检查工程进度，确保按期完成3.2.5对工程费用进行核算，控制成本3.2.6定期进行安全生产检查，确保施工安全3.3监理工作标准3.3.1严格按照国家相关法律法规和行业标准执行3.3.2确保工程质量达到设计要求和国家质量标准4.监理期限4.1合同签订日期4.1.12024年1月1日4.2工程开工日期4.2.12024年2月1日4.3工程竣工日期4.3.12025年1月31日4.4监理期限延长及调整4.4.1因不可抗力或特殊原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当延长监理期限5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.1.1人民币万元5.2费用构成5.2.1人员费用5.2.2设备费用5.2.3其他费用5.3支付方式5.3.1按季度支付5.3.2每季度支付监理费用总额的25%5.4支付时间节点5.4.1每季度第一个月的10日前支付上一季度监理费用6.监理人员及职责6.1监理人员配备6.1.1监理工程师1名6.1.2监理员2名6.2监理人员职责6.2.1监理工程师负责全面监督监理工作，对监理质量负责6.2.2监理员负责协助监理工程师进行现场监理工作6.3人员变动及调整6.3.1如需更换监理人员，应提前通知对方，并经双方协商一致后方可更换8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年8.3违约责任8.3.1如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失9.违约责任及处理9.1违约情形9.1.1一方未按合同约定履行监理职责9.1.2一方未按合同约定支付监理费用9.1.3一方违反保密条款9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失9.2.2如违约行为导致合同无法履行，守约方有权解除合同9.3处理程序9.3.1双方应友好协商解决违约问题9.3.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1通过友好协商解决10.1.2协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后三十日内提交仲裁申请10.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起六十日内作出仲裁裁决10.3争议解决地点10.3.1合同签订地11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2合同终止条件11.2.1合同约定的监理期限届满11.2.2双方协商一致解除合同11.3解除或终止程序11.3.1提前三十日书面通知对方11.3.2解除或终止合同后，双方应按照合同约定办理相关手续12.合同生效及修改12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经公证或备案12.2合同修改程序12.2.1双方协商一致12.2.2修改内容应以书面形式签订补充协议12.3修改后的合同效力12.3.1修改后的合同具有同等法律效力13.其他约定13.1法律法规适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规13.2合同附件13.2.1工程设计文件13.2.2监理大纲13.2.3其他相关文件13.3其他约定事项13.3.1双方应遵守国家有关公路养护工程的相关政策14.合同签署14.1签署日期14.1.12024年1月1日14.2签署地点14.2.1省市区路号14.3签署人签字盖章14.3.1公路局法定代表人：（签字）14.3.2监理公司法定代表人：（签字）14.3.3双方代表（签字）14.3.4日期：2024年1月1日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方是指除合同双方以外的独立第三方机构或个人，包括但不限于鉴定机构、检测机构、咨询机构、仲裁机构等。15.1.2第三方介入的目的在于提供专业服务、鉴定、检测、咨询或仲裁等。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请16.1.1合同双方均可向第三方提出介入申请。16.1.2申请时应提供相关理由、所需服务内容以及预期目标。16.1.2第三方介入的审批16.1.3第三方介入申请需经合同双方共同审批同意。16.1.4审批同意后，合同双方应与第三方签订相应的服务协议。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在执行其职责时，应遵守相关法律法规和行业标准。17.1.2第三方在执行职责过程中产生的任何责任，应按照其与合同双方签订的服务协议承担。17.1.2第三方责任限额17.1.3第三方责任限额由合同双方在服务协议中约定，并在其中明确。17.1.4若第三方责任超过约定限额，超出部分由合同双方根据实际情况另行协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系18.1.1第三方与合同双方之间是服务合同关系，第三方应向合同双方提供服务。18.1.2第三方在提供服务过程中，应遵守合同双方的要求和指示。18.1.2第三方与监理人员的关系18.1.3第三方在监理人员监督下进行工作，监理人员对第三方的工作有监督和指导权。18.1.4第三方应接受监理人员的监督，并及时反馈工作进展情况。18.1.3第三方与工程承包商的关系18.1.4第三方在工程承包商的配合下进行工作，工程承包商应提供必要的配合和支持。18.1.5第三方应与工程承包商保持沟通，确保工作顺利进行。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的职责19.1.1第三方应根据服务协议，完成合同双方委托的工作任务。19.1.2第三方应提交工作成果，包括但不限于报告、鉴定结果、检测数据等。19.1.2第三方介入的时间19.1.3第三方介入的时间由合同双方和服务协议约定。19.1.4第三方应在约定的时间内完成工作并提交成果。19.1.3第三方介入的费用19.1.4第三方介入的费用由合同双方在服务协议中约定。19.1.5第三方介入的费用应在服务协议中明确支付方式、时间节点等。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1服务协议约定的任务完成或达到预期目标。20.1.2合同双方协商一致终止第三方介入。20.1.3第三方违反服务协议，合同双方有权终止第三方介入。20.1.2第三方介入的终止程序20.1.3合同双方应书面通知第三方终止介入。20.1.4第三方应在接到终止通知后，按照服务协议约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件详细要求：设计文件应包含施工图、设计说明书、材料清单、施工组织设计等，符合国家相关标准和规范。说明：工程设计文件是监理工作的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.监理大纲详细要求：监理大纲应明确监理范围、内容、方法、程序、人员配备等。说明：监理大纲是监理工作的指导性文件，有助于确保监理工作的顺利进行。3.工程进度计划详细要求：进度计划应详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制。说明：进度计划是监控工程进度的重要工具，有助于确保工程按期完成。4.工程费用预算详细要求：费用预算应详细列出工程各项费用，包括材料费、人工费、机械费等。说明：费用预算是控制工程成本的重要依据，有助于确保工程在预算范围内完成。5.安全生产责任制详细要求：责任制应明确各级人员的安全职责，包括安全生产目标、措施、奖惩等。说明：安全生产责任制是保障施工安全的重要制度，有助于预防安全事故的发生。6.质量检测报告详细要求：检测报告应包含检测项目、检测方法、检测数据、结论等。说明：质量检测报告是评估工程质量的重要依据，有助于确保工程质量符合标准。7.工程验收报告详细要求：验收报告应包含验收时间、验收人员、验收内容、验收结论等。说明：工程验收报告是工程竣工的证明文件，有助于确保工程符合设计要求。8.第三方服务协议详细要求：服务协议应明确第三方提供服务的范围、内容、标准、费用、期限等。说明：第三方服务协议是第三方介入工作的法律依据，有助于确保第三方服务的质量和效果。9.合同补充协议详细要求：补充协议应明确合同双方协商一致变更的条款内容。说明：合同补充协议是合同修改的法律依据，有助于确保合同变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求：一方未按合同约定履行监理职责。责任认定标准：根据违约行为的严重程度，赔偿守约方因此遭受的损失。示例说明：监理方未按照合同约定进行现场监理，导致工程质量问题，应赔偿因此造成的损失。2.违约行为详细要求：一方未按合同约定支付监理费用。责任认定标准：违约方应支付滞纳金，并赔偿守约方因此遭受的损失。示例说明：监理方未按时支付监理费用，应支付滞纳金，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为详细要求：一方违反保密条款，泄露对方保密信息。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。示例说明：监理方泄露了公路局的商业秘密，应承担相应的法律责任。4.违约行为详细要求：一方因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。示例说明：因自然灾害导致工程无法按期完成，双方应协商延期完成工程。5.违约行为详细要求：一方违反合同约定的其他条款。责任认定标准：根据违约行为的严重程度，赔偿守约方因此遭受的损失。示例说明：监理方未按照合同约定提交监理报告，应赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度公路局公路养护工程监理合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程投资3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准3.4监理方法4.监理期限4.1监理起始时间4.2监理结束时间5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间5.4费用支付条件6.监理人员6.1监理人员组成6.2监理人员职责6.3监理人员培训7.技术服务与支持7.1技术服务内容7.2技术支持方式7.3技术服务期限8.监理工作制度8.1监理工作计划8.2监理工作程序8.3监理工作记录9.监理报告9.1监理报告内容9.2监理报告提交时间9.3监理报告审核10.监理质量保证10.1质量保证措施10.2质量保证责任10.3质量保证期限11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同变更14.4合同解除与终止后的处理14.5合同争议解决地14.6合同签订日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：[甲方详细地址]1.2.2乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.3.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]1.4.2乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程全称：[公路养护工程名称]2.2工程地点2.2.1工程具体位置：[详细工程地点]2.3工程规模2.3.1工程长度：[工程总长度]2.3.2工程宽度：[工程宽度]2.3.3工程面积：[工程总面积]2.4工程类别2.4.1工程类别：[公路养护工程类别]2.5工程投资2.5.1工程总投资：[工程总投资金额]3.监理范围与内容3.1监理范围3.1.1工程质量：对工程质量的监督检查3.1.2工程进度：对工程进度的监督检查3.1.3工程安全：对工程安全的监督检查3.1.4合同管理：对合同执行情况的监督检查3.2监理内容3.2.1设计文件审查3.2.2施工组织设计审查3.2.3材料设备检验3.2.4施工过程监督检查3.2.5工程验收3.3监理标准3.3.1国家及行业相关标准3.3.2地方标准及规范3.3.3甲乙双方约定的标准3.4监理方法3.4.1旁站监理3.4.2巡视监理3.4.3检查监理3.4.4验收监理4.监理期限4.1监理起始时间：[监理起始日期]4.2监理结束时间：[监理结束日期]5.监理费用5.1监理费用总额：[监理费用总金额]5.2费用支付方式：[支付方式，如银行转账、现金等]5.3费用支付时间：[支付时间，如每月、每季度等]5.4费用支付条件：[支付条件，如工程进度、质量等]6.监理人员6.1监理人员组成：[监理人员名单及职务]6.2监理人员职责：[各监理人员的具体职责描述]6.3监理人员培训：[监理人员培训计划及内容]8.监理工作制度8.1监理工作计划8.1.1工程进度计划：[详细工程进度计划表]8.1.2监理工作计划：[详细监理工作计划表]8.2监理工作程序8.2.1设计文件审查程序8.2.2施工组织设计审查程序8.2.3材料设备检验程序8.2.4施工过程监督检查程序8.2.5工程验收程序8.3监理工作记录8.3.1监理日志记录8.3.2监理检查记录8.3.3监理会议记录8.3.4监理整改通知记录9.监理报告9.1监理报告内容9.1.1工程概况9.1.3质量控制情况9.1.4进度控制情况9.1.5安全控制情况9.1.6合同执行情况9.2监理报告提交时间9.2.1月度监理报告：[每月提交日期]9.2.2季度监理报告：[每季度提交日期]9.2.3半年度监理报告：[每半年提交日期]9.2.4年度监理报告：[每年提交日期]9.3监理报告审核9.3.1甲方审核9.3.2乙方审核9.3.3合同双方共同审核10.监理质量保证10.1质量保证措施10.1.1严格执行国家和行业质量标准10.1.2定期进行质量检查10.1.3发现质量问题及时整改10.2质量保证责任10.2.1乙方对工程质量承担直接责任10.2.2甲方对工程质量承担连带责任10.3质量保证期限10.3.1质量保证期限自工程竣工验收合格之日起计算10.3.2质量保证期限为[具体期限]11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3法院诉讼解决11.2争议解决程序11.2.1双方协商解决11.2.2仲裁委员会仲裁11.2.3法院诉讼11.3争议解决费用11.3.1协商解决不产生费用11.3.2仲裁费用由败诉方承担11.3.3诉讼费用按照法律规定承担12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定履行监理职责12.1.2甲方未按合同约定支付监理费用12.1.3双方未按合同约定履行其他义务12.2违约责任承担12.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失12.2.2甲方应承担违约责任，赔偿乙方损失12.3违约责任赔偿12.3.1赔偿金额根据损失情况确定12.3.2赔偿期限自违约行为发生之日起计算13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致13.1.2出现不可抗力13.1.3一方严重违约13.2合同终止条件13.2.1工程全部完成13.2.2合同期限届满13.3合同解除与终止程序13.3.1双方书面通知对方13.3.2完成合同解除或终止后的手续14.其他约定14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件14.2.1本合同附件一：监理人员名单及职责14.2.2本合同附件二：监理工作计划14.3合同变更14.3.1合同变更需经双方协商一致，书面确认14.4合同解除与终止后的处理14.5合同争议解决地14.5.1本合同争议解决地为[具体地点]14.6合同签订日期14.6.1本合同签订日期为[具体日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选择的，为合同履行提供专业服务、咨询、技术支持或其他协助的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、分支机构或员工。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2解决合同履行中的技术难题。15.2.3提供合同履行所需的专业服务。15.3第三方选择与介入程序15.3.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定。15.3.2第三方的介入需经过甲乙双方书面同意。15.3.3第三方的介入需签订书面协议，明确双方的权利和义务。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额根据其提供的专业服务、咨询、技术支持或其他协助的性质和范围确定。16.1.2第三方责任限额不得超过其与甲乙双方签订的协议中约定的金额。16.1.3若第三方责任超出其责任限额，超出部分由甲乙双方按合同约定承担。16.2第三方责任范围16.2.1第三方在其专业服务、咨询、技术支持或其他协助的范围内承担责任。16.2.2第三方不对合同履行过程中的其他行为承担责任。17.第三方权利17.1第三方有权根据其专业知识和经验，独立提出建议和意见。17.1.1第三方的建议和意见对甲乙双方不具有约束力。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间的关系由双方签订的协议约定。18.1.2第三方对甲方承担的责任和权利不涉及乙方。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间的关系由双方签订的协议约定。18.2.2第三方对乙方承担的责任和权利不涉及甲方。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面协议。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后产生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。20.1.1协商不成的，可按原合同约定的争议解决方式处理。21.第三方介入后的合同解除与终止21.1第三方介入后，如需解除或终止合同，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面协议。22.第三方介入后的资料保密22.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密和合同内容，应予以保密。23.第三方介入后的费用承担23.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方按照协议约定承担。24.第三方介入后的合同终止后的处理24.1第三方介入后的合同终止后，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。25.第三方介入后的合同争议解决地25.1第三方介入后的合同争议解决地，按照原合同约定的争议解决地执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理人员名单及职责详细要求：包含监理人员的姓名、职务、资质证书、联系方式等个人信息，以及各自的职责和权限。说明：此附件用于明确监理人员的组成和职责，确保监理工作的顺利进行。2.附件二：监理工作计划详细要求：包括监理工作的总体目标、具体步骤、时间安排、质量标准、安全措施等。说明：此附件是监理工作的指导文件，确保监理工作有计划、有步骤地进行。3.附件三：监理工作记录详细要求：记录监理过程中的各项检查、检验、验收等活动的具体内容、结果和整改措施。说明：此附件用于追溯监理工作过程，为后续的工程验收和责任追究提供依据。4.附件四：监理报告5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、责任、权利、费用等内容。说明：此附件用于规范第三方介入行为，确保第三方介入的合法性和有效性。6.附件六：合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方意见等。说明：此附件用于明确合同变更的具体内容，确保合同变更的合法性和有效性。7.附件七：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、程序、费用等内容。说明：此附件用于规范争议解决行为，确保争议解决的公平性和效率。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定履行监理职责，如未按时提交监理报告、未按规定进行现场检查等。甲方未按合同约定支付监理费用，如逾期支付、少付等。第三方未按协议约定提供专业服务，如服务质量不达标、提供虚假信息等。甲乙双方未按合同约定履行其他义务，如未按期完成工程等。2.责任认定标准：违约行为发生时，甲方或乙方应及时通知对方。双方应就违约行为进行协商，协商不成时，按合同约定的争议解决方式处理。责任认定依据合同约定、法律法规、行业标准等。违约责任承担方式包括赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.示例说明：乙方未按时提交监理报告，甲方要求乙方支付违约金，并要求乙方在规定时间内提交报告。甲方逾期支付监理费用，乙方要求甲方支付逾期付款利息，并要求甲方在规定时间内支付费用。第三方提供虚假信息，导致甲方遭受损失，甲方要求第三方赔偿损失。全文完。二零二四年度公路局公路养护工程监理合同4本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程投资额3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准3.4监理方法4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.2监理人员职责4.3监理单位义务4.4监理人员义务5.工程进度与质量要求5.1工程进度要求5.2工程质量要求5.3工程验收标准6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用构成6.3支付方式6.4付款时间7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3合同终止8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：工程概况表12.2附件二：监理单位资质证明12.3附件三：监理人员资质证明13.其他约定13.1合同签订地点13.2合同份数13.3合同解释14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署人14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：二零二四年度公路局公路养护工程监理合同1.2合同编号：公养监字[2024]第001号1.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日1.5合同双方基本信息（1）甲方：公路局地址：省市区路号联系人：联系电话：138xxxx5678（2）乙方：监理公司地址：省市区路号联系人：联系电话：139xxxx5678第二条工程概况2.1工程名称：公路养护工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：全长公里，路面面积平方米2.4工程建设内容：路基、路面、桥梁、涵洞等养护工程2.5工程投资额：人民币万元第三条监理范围与内容3.1监理范围：包括路基、路面、桥梁、涵洞等养护工程的施工全过程3.2监理内容：施工组织设计、施工方案、施工进度、工程质量、安全生产、环境保护等3.3监理标准：按照国家及行业相关标准和规范执行3.4监理方法：现场巡查、旁站监理、平行检验、资料审核等第四条监理职责与义务4.1监理单位职责（1）按照合同约定，对公路养护工程进行全过程监理；（2）对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工进度、工程质量、安全生产、环境保护等进行监督检查；（3）对发现的问题及时提出整改意见，确保工程质量；（4）协助甲方进行工程验收；（5）完成甲方交办的其他相关工作。4.2监理人员职责（1）按照监理单位的要求，执行监理任务；（2）对施工现场进行巡查，及时发现并报告问题；（3）对施工单位的技术、质量、安全等方面进行监督检查；（4）完成监理单位交办的其他相关工作。4.3监理单位义务（1）保证监理人员的资质和数量符合合同要求；（2）提供必要的监理设备、工具和资料；（3）对监理人员的工作进行管理和监督；（4）保证监理工作的连续性和稳定性。4.4监理人员义务（1）遵守国家法律法规和行业规范；（2）保守工程秘密，不得泄露；（3）认真履行监理职责，确保工程质量；（4）完成监理单位交办的其他相关工作。第五条工程进度与质量要求5.1工程进度要求：按照合同约定的工期完成工程5.2工程质量要求：达到国家及行业相关质量标准5.3工程验收标准：按照国家及行业相关标准和规范执行第六条监理费用及支付方式6.1监理费用总额：人民币万元6.2费用构成：监理人员费用、设备费用、资料费用等6.3支付方式：分阶段支付，每完成一定工程量支付一定比例的费用6.4付款时间：每月月底前支付上月监理费用第七条合同变更与解除7.1合同变更（1）合同签订后，如遇特殊情况需要变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议；（2）变更内容应包括工程范围、监理内容、监理费用、合同期限等；（3）变更协议生效后，双方应按照变更协议执行。7.2合同解除（1）如一方违反合同约定，另一方有权解除合同；（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。第八条违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间提交监理报告或资料；（2）乙方未按合同约定进行监理工作，导致工程质量不合格；（3）乙方在监理过程中玩忽职守，造成安全事故；（4）乙方违反保密条款，泄露工程秘密；（5）甲方未按合同约定支付监理费用。8.2违约责任（1）乙方未按时提交监理报告或资料，每延迟一天，应向甲方支付相当于监理费用1%的违约金；（2）乙方未按合同约定进行监理工作，导致工程质量不合格，乙方应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）乙方在监理过程中玩忽职守，造成安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；（4）乙方违反保密条款，泄露工程秘密，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失，并支付相当于监理费用2倍的违约金；（5）甲方未按合同约定支付监理费用，每延迟一天，应向乙方支付相当于监理费用1%的违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序（1）发生争议后，双方应在争议发生后30日内协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点（1）争议解决地点为合同签订地。第十条保密条款10.1保密内容（1）工程的技术秘密、商业秘密；（2）甲方提供的工程图纸、资料、文件等；（3）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。10.2保密期限（1）自合同签订之日起至合同终止后5年。10.3保密责任（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密内容的泄露；（2）任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章；（2）合同已报送相关主管部门备案。11.2合同终止条件（1）合同约定的监理期限届满；（2）合同因双方协商一致解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方有权解除合同。11.3合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作；（2）合同终止后，双方应互相归还文件、资料等；（3）合同终止后，双方应按照合同约定支付剩余费用。第十二条合同附件12.1附件一：工程概况表12.2附件二：监理单位资质证明12.3附件三：监理人员资质证明第十三条其他约定13.1合同签订地点：省市区路号13.2合同份数：一式四份，双方各执两份13.3合同解释：本合同未尽事宜，按国家相关法律法规及行业规范执行。第十四条合同签署14.1合同签署日期：2024年1月1日14.2合同签署人：（1）甲方代表：（2）乙方代表：第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同履行或提供相关服务的任何个人或单位，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、设计单位、施工队伍等。2.第三方介入的同意与选择2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.2第三方由甲方或乙方推荐，或由双方协商确定。3.第三方责任与权利3.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，并对自己的行为承担相应责任。3.2第三方有权根据合作协议的要求，获得相应的报酬和服务费用。3.3第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据合作协议的约定，由甲乙双方共同确定。4.2如无特殊约定，第三方责任限额应不低于其接受服务或提供服务的合同金额的10%。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，以合作协议为准。5.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。5.3第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方沟通，应通过甲乙双方指定的联系人进行。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体工作内容、工作范围、工作期限等，应在合作协议中明确约定。6.2第三方应按照合作协议的要求，按时完成工作，并提交工作成果。6.3第三方在介入过程中，如发现工程质量、安全等问题，应及时通知甲方或乙方，并协助甲方或乙方进行处理。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的变更协议或解除协议。7.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。8.第三方介入的保密条款8.1第三方在介入过程中，应遵守保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。8.2第三方违反保密条款，应承担相应的法律责任。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决过程中，第三方应积极配合，提供必要的证据和协助。10.第三方介入的终止10.1第三方介入的终止，应按照合作协议的约定执行。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同和相关法律法规的规定，处理后续事宜。11.第三方介入的特殊情况处理11.1如遇不可抗力或其他特殊情况，影响第三方介入的履行，第三方应及时通知甲乙双方，并协商解决。11.2如第三方因不可抗力或其他特殊情况无法履行协议，甲乙双方应根据实际情况，协商确定责任承担和赔偿事宜。12.第三方介入的补充条款12.1本合同未尽事宜，双方可根据实际情况，协商签订补充协议。12.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况表要求：详细列出工程名称、地点、规模、建设内容、投资额等信息。说明：本附件为合同履行的重要依据，应确保信息的准确性和完整性。2.附件二：监理单位资质证明要求：提供监理单位的营业执照、资质证书、相关人员的资格证书等。说明：本附件用于证明监理单位具备履行合同的能力和资质。3.附件三：监理人员资质证明要求：提供监理人员的个人简历、资格证书、培训记录等。说明：本附件用于证明监理人员具备相应的专业知识和技能。4.附件四：监理合同要求：详细列出监理范围、内容、标准、费用、支付方式、违约责任等。说明：本附件为双方签订的正式监理合同，具有法律效力。5.附件五：工程进度计划要求：列出工程各阶段的进度安排，包括开始时间、结束时间、关键节点等。说明：本附件用于监控工程进度，确保工程按计划推进。6.附件六：工程质量标准要求：列出工程质量的具体标准和验收要求。说明：本附件用于确保工程质量达到预期目标。7.附件七：安全生产管理制度要求：列出安全生产的管理制度、操作规程、应急预案等。说明：本附件用于保障工程安全生产，防止事故发生。8.附件八：环境保护措施要求：列