2024施工专业工程分包合同-光伏发电项目3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024施工专业工程分包合同——光伏发电项目本合同目录一览第一条合同当事人1.1合同双方基本信息1.2合同双方权利与义务第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期第三条分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程要求第四条分包合同价格4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式第五条分包工程进度5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程延期责任第六条质量要求与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量保证期第七条安全生产与环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3事故处理第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止的程序第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签第十三条合同附件13.1附件一：合同协议书13.2附件二：分包工程量清单13.3附件三：质量要求与验收标准13.4附件四：安全生产与环境保护要求13.5附件五：其他相关文件第十四条合同其他约定14.1合同履行与变更14.2合同解除与终止14.3合同解释与争议解决14.4合同生效与期限14.5合同附件14.6合同其他约定第一部分：合同如下：第一条合同当事人1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称、地址、法定代表人、联系方式1.1.2总承包方名称、地址、法定代表人、联系方式1.2合同双方权利与义务1.2.1分包方权利：按照合同约定完成分包工程，获得相应的工程款，享受合同约定的其他权利。1.2.2分包方义务：按照合同约定的时间、质量、安全要求完成分包工程，遵守国家法律法规，接受总承包方的监督管理。1.2.3总承包方权利：监督分包工程的实施，验收分包工程，支付工程款，享受合同约定的其他权利。1.2.4总承包方义务：提供施工图纸和技术资料，保障分包工程的顺利进行，按照合同约定支付工程款，承担相应的法律责任。第二条项目概况2.1项目名称：2024施工专业工程分包合同——光伏发电项目2.2项目地点：[具体地址]2.3项目规模：[具体规模，如：装机容量100MW]2.4项目工期：自合同签订之日起[具体工期，如：12个月]第三条分包范围3.1分包工程内容：[具体分包工程内容，如：光伏组件安装、支架安装、接地系统施工等]3.2分包工程量：[具体工程量，如：光伏组件安装10000块]3.3分包工程要求：[具体要求，如：符合国家相关标准和规范，确保工程安全、质量、进度]第四条分包合同价格4.1合同总价：[具体价格，如：人民币1000万元]4.2计价方式：[具体计价方式，如：固定总价]4.3付款方式：[具体付款方式，如：分阶段支付，首次支付合同总额的30%，工程验收合格后支付剩余70%]第五条分包工程进度5.1工程进度计划：[具体进度计划，如：第一阶段：基础施工，预计完成时间为3个月；第二阶段：设备安装，预计完成时间为4个月；第三阶段：调试与验收，预计完成时间为2个月]5.2工程验收标准：[具体验收标准，如：符合国家相关标准和规范，确保工程安全、质量、进度]5.3工程延期责任：[具体延期责任，如：因分包方原因导致工程延期，每延期一天，分包方需向总承包方支付违约金人民币1万元]第六条质量要求与验收6.1质量标准：[具体质量标准，如：采用国家标准、行业标准以及总承包方提供的施工图纸和技术资料要求]6.2验收程序：[具体验收程序，如：分阶段验收，每阶段完成后进行验收，验收合格后方可进入下一阶段]6.3质量保证期：[具体保证期，如：自竣工验收合格之日起，保证期为1年]第七条安全生产与环境保护7.1安全生产要求：[具体要求，如：严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全，防止事故发生]7.2环境保护要求：[具体要求，如：遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响]7.3事故处理：[具体处理，如：发生事故后，立即采取措施进行抢险，并及时向有关部门报告，按照国家相关规定处理事故]第八条保密条款8.1保密内容8.1.1本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，包括但不限于设计图纸、技术资料、工程数据、财务报表等。8.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业计划、财务状况、市场策略等非公开信息。8.2保密期限8.2.1本合同项下的保密义务自合同签订之日起至合同终止后五年内有效。8.2.2在保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务，直至相关秘密不再具有保密价值。8.3违约责任8.3.1若一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应立即停止泄露行为，并承担相应的法律责任。8.3.2因泄露保密信息给对方造成损失的，泄露方应赔偿对方因此遭受的全部损失。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程，导致工程进度延误。9.1.2分包方提供的工程不符合质量标准，导致返工或损失。9.1.3分包方违反安全生产规定，造成安全事故。9.2违约责任承担9.2.1分包方未按合同约定完成工程，每延误一日，向总承包方支付违约金人民币[具体金额]。9.2.2分包方提供的工程不符合质量标准，造成损失，分包方应赔偿总承包方实际损失。9.2.3分包方违反安全生产规定，造成安全事故，按国家相关法律法规承担相应责任。9.3违约赔偿9.3.1违约方应按照违约情形承担相应的违约责任，并支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为[具体机构名称]。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限为自争议发生之日起[具体期限，如：60日]。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满，且工程已全部完成。11.2.2双方达成终止合同的一致意见。11.3合同解除或终止的程序11.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止。11.3.2解除或终止合同后，双方应按照合同约定办理相关手续。第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.2合同期限12.2.1本合同自生效之日起至合同约定的工期届满之日止。12.2.2合同期满后，如无特殊约定，自动终止。第十三条合同附件13.1附件一：合同协议书13.2附件二：分包工程量清单13.3附件三：质量要求与验收标准13.4附件四：安全生产与环境保护要求13.5附件五：其他相关文件第十四条合同其他约定14.1合同履行与变更14.1.1合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应书面协商一致。14.1.2变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。14.2合同解释与争议解决14.2.1本合同解释权归双方共同所有。14.2.2合同解释发生争议时，应按本合同的约定解决。14.3合同生效与期限14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2本合同期限自生效之日起至合同约定的工期届满之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方一致同意引入的，为合同履行提供专业服务、技术支持、监督管理或其他相关服务的独立第三方。1.2第三方不包括但不限于中介方、监理方、咨询方、设计方、施工方等。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体数额应考虑第三方服务的性质、范围、风险等因素。2.2第三方的责任限额应在合同中明确列出，并作为合同的一部分。第三条第三方责权利3.1第三方的权利：3.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展服务活动。3.1.2第三方有权获得合同约定的报酬。3.2第三方的义务：3.2.1第三方应按照合同约定，提供高质量的服务。3.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。3.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的内部事务。4.2第三方在提供服务过程中，应与甲乙双方保持沟通，确保服务符合合同要求。4.3第三方不得干预甲乙双方的正常业务活动。第五条第三方介入程序5.1第三方介入需经甲乙双方一致同意，并签订书面协议。5.2第三方介入协议应明确第三方的职责、服务内容、费用、期限等事项。5.3第三方介入协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致。6.2变更后的合同条款应反映第三方的权利和义务，并经甲乙双方和第三方签字盖章。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的保密条款8.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。8.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第九条第三方介入后的付款条款9.1第三方的报酬支付方式、时间和数额应在第三方介入协议中约定。9.2第三方的报酬支付应按照合同约定和第三方介入协议的约定执行。第十条第三方介入后的责任追究10.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。10.2第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应赔偿甲乙双方的实际损失。10.3第三方在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致违约，应根据不可抗力影响程度减轻或免除责任。第十一条第三方介入后的合同解除11.1第三方介入后，如出现合同约定的解除情形，甲乙双方可解除合同。11.2第三方介入协议作为合同附件，其解除条件与本合同解除条件相同。第十二条第三方介入后的合同终止12.1第三方介入后，合同期限届满或双方一致同意终止合同，合同终止。12.2合同终止后，第三方应按照合同约定办理相关手续，并退还甲乙双方已支付的报酬。第十三条第三方介入后的合同附件13.1第三方介入协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。13.2第三方介入协议中约定的内容与本合同不一致时，以本合同为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书详细要求：包含合同双方基本信息、项目概况、分包范围、合同价格、工程进度、质量要求、安全生产与环境保护、保密条款、违约责任、争议解决、合同解除与终止、合同生效与期限、合同附件等内容。说明：本附件是合同的主体文件，是双方履行合同的主要依据。2.附件二：分包工程量清单详细要求：详细列出分包工程的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：本附件用于明确分包工程的具体内容，便于双方核对工程量。3.附件三：质量要求与验收标准详细要求：明确工程的质量标准、验收程序、验收标准等。说明：本附件用于确保工程的质量达到合同约定的要求。4.附件四：安全生产与环境保护要求详细要求：明确安全生产和环境保护的具体要求、措施、责任等。说明：本附件用于确保施工过程中的安全生产和环境保护。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的具体内容、职责、权利、义务、费用、期限等。说明：本附件用于规范第三方介入的行为，确保第三方服务的质量和效果。6.附件六：付款计划详细要求：明确付款的时间节点、金额、方式等。说明：本附件用于规范付款流程，确保双方按时、按量支付款项。7.附件七：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：本附件用于规范争议解决机制，确保争议得到公正、高效的解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成分包工程。分包方提供的工程不符合质量标准，导致返工或损失。分包方违反安全生产规定，造成安全事故。分包方泄露合同双方的商业秘密。第三方未按合同约定提供服务，导致工程进度延误或质量不合格。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。违约金的具体数额根据违约行为的严重程度和造成的损失进行认定。损失赔偿以实际损失为基础，包括直接损失和间接损失。简要示例说明：若分包方未按合同约定完成工程，每延误一日，向总承包方支付违约金人民币1万元。若分包方提供的工程不符合质量标准，造成损失，分包方应赔偿总承包方实际损失。若第三方未按合同约定提供服务，导致工程进度延误，第三方应向甲乙双方支付违约金，并承担由此造成的损失。全文完。2024施工专业工程分包合同——光伏发电项目1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.双方当事人3.1分包方3.2主承包方4.合同标的4.1施工内容4.2施工范围4.3施工期限5.工程量清单5.1工程量清单编制5.2工程量清单审核5.3工程量清单变更6.工程进度计划6.1进度计划编制6.2进度计划执行6.3进度计划调整7.工程质量要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任8.工程价款及支付8.1工程价款确定8.2工程价款支付方式8.3工程价款调整9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任10.保修与维修10.1保修期限10.2保修内容10.3维修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效14.3合同终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“光伏发电项目”指根据合同约定的项目内容，在指定地点进行的太阳能光伏发电设施的建设、安装和调试。1.1.2“分包方”指与主承包方签订本合同，承担光伏发电项目施工任务的单位。1.1.3“主承包方”指与业主签订总包合同，负责光伏发电项目整体施工和管理的单位。1.1.4“合同标的”指分包方根据合同约定，完成的光伏发电项目的施工内容。1.1.5“工程量清单”指根据合同约定的工程内容，列明工程量、单位、规格、型号、价格等信息的清单。1.1.6“工程进度计划”指分包方根据合同约定的施工期限，编制的详细施工进度计划。1.1.7“工程质量要求”指合同约定的光伏发电项目施工质量标准。1.1.8“工程价款”指根据合同约定的工程内容、工程量清单和支付方式计算的总金额。1.1.9“违约责任”指合同双方违反合同约定应承担的责任。1.1.10“争议解决”指合同双方发生争议时，采取的解决方式和程序。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照行业惯例和法律法规进行解释。1.2.2本合同如有歧义或未明确之处，双方应友好协商解决。2.项目概述2.1项目名称2.1.1本光伏发电项目名称为：_______光伏发电站。2.2项目地点2.2.1项目地点位于：_______省_______市_______区（县）。2.3项目规模2.3.1项目规模为：_______兆瓦（MW）。2.4项目内容2.4.1本项目包括但不限于：光伏组件安装、逆变器安装、电缆敷设、支架基础施工、接地系统施工等。3.双方当事人3.1分包方3.1.1分包方名称：_______有限公司。3.1.2分包方地址：_______省_______市_______区（县）_______路_______号。3.1.3分包方联系人：_______。3.1.4分包方联系电话：_______。3.2主承包方3.2.1主承包方名称：_______建设集团有限公司。3.2.2主承包方地址：_______省_______市_______区（县）_______路_______号。3.2.3主承包方联系人：_______。3.2.4主承包方联系电话：_______。4.合同标的4.1施工内容4.1.1本合同分包方承担的施工内容包括但不限于：光伏组件安装、逆变器安装、电缆敷设、支架基础施工、接地系统施工等。4.2施工范围4.2.1施工范围包括但不限于：项目所在地的光伏发电站建设、安装、调试等。4.3施工期限4.3.1施工期限自合同生效之日起_______个月。5.工程量清单5.1工程量清单编制5.1.1分包方应根据合同约定的项目内容，编制详细的工程量清单。5.2工程量清单审核5.2.1主承包方应在收到分包方编制的工程量清单后_______日内进行审核，如有异议，双方应协商解决。5.3工程量清单变更5.3.1在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量清单发生变化，双方应及时协商变更，并签订补充协议。6.工程进度计划6.1进度计划编制6.1.1分包方应根据合同约定的施工期限，编制详细的施工进度计划。6.2进度计划执行6.2.1分包方应严格按照施工进度计划执行施工任务，确保工程按期完成。6.3进度计划调整6.3.1如因不可抗力、设计变更等原因导致施工进度计划发生变化，双方应及时协商调整，并签订补充协议。7.工程质量要求7.1质量标准7.1.1本光伏发电项目的施工质量应符合国家相关标准和规范要求。7.2质量检查7.2.1分包方应按照质量标准进行施工，并接受主承包方的监督检查。7.3质量责任7.3.1分包方对施工过程中的质量问题承担全部责任。如因分包方原因造成工程不合格，分包方应承担相应的修复和赔偿责任。8.工程价款及支付8.1工程价款确定8.1.1工程价款按照工程量清单和合同约定的价格计算。8.1.2工程价款包括但不限于：材料费、人工费、施工机械使用费、施工管理费、利润等。8.2工程价款支付方式8.2.1分包方应按照合同约定的工程进度，向主承包方提交工程进度款申请。8.2.2主承包方应在收到分包方提交的工程进度款申请后_______日内进行审核，并支付相应的工程进度款。8.2.3工程进度款支付比例根据工程进度计划确定，一般分为预付款、进度款和竣工结算款。8.3工程价款调整8.3.1工程价款在合同执行期间如因市场行情变化、政策调整等原因发生变化，双方应协商确定调整方案。9.工程验收9.1验收标准9.1.1工程验收标准应符合国家相关标准和规范要求。9.2验收程序9.2.1分包方应按照验收标准进行自检，并在自检合格后向主承包方提交验收申请。9.2.2主承包方应在收到验收申请后_______日内组织验收，验收合格后，双方应签署验收报告。9.3验收责任9.3.1分包方对验收不合格的工程承担修复和重新验收的责任。10.保修与维修10.1保修期限10.1.1本合同约定的保修期限为_______年。10.2保修内容10.2.1保修内容包括但不限于：光伏组件、逆变器、电缆、支架基础、接地系统等。10.3维修责任10.3.1在保修期内，如因分包方施工质量问题导致的设备损坏，分包方应负责维修或更换。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成施工任务的；11.1.2分包方未按合同约定进行质量控制的；11.1.3分包方未按合同约定进行工程进度管理的；11.2违约责任11.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约处理11.3.1违约发生后，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。12.2争议解决机构12.2.1协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。12.3争议解决程序12.3.1仲裁委员会应根据仲裁规则进行仲裁。13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同任何一方严重违约，经对方书面通知后_______日内未采取补救措施的；13.2解除程序13.2.1合同一方解除合同，应书面通知对方，并说明解除合同的理由。13.3解除后果13.3.1合同解除后，双方应根据合同约定和实际情况，处理合同解除后的善后事宜。14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工进度计划、质量标准等。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同终止14.3.1本合同履行完毕或合同解除后，合同终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定参与合同履行或提供相关服务的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于：监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险机构等。15.2第三方责权利15.2.1第三方应根据本合同的约定，履行相应的职责，享有相应的权利，承担相应的义务。15.2.2第三方的权利包括但不限于：获得合同约定的服务费用、独立进行检测、审查、咨询等。15.2.3第三方的义务包括但不限于：按照合同约定提供专业服务、确保服务质量、遵守保密协议等。15.3第三方与其他各方的划分15.3.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系，第三方对甲乙方不承担连带责任。15.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲乙双方的要求，不得损害甲乙双方的合法权益。15.3.3第三方与甲乙双方在合同履行过程中产生的纠纷，由第三方自行解决。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.1.2第三方介入应满足合同约定的条件，如资质要求、服务范围等。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜，包括服务内容、费用、时间等。16.2.2甲乙双方应将第三方介入的相关信息通知对方，并取得对方的书面同意。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失造成甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额应根据合同约定或法律法规的规定确定。17.2责任限额的确定17.2.1.1第三方的资质和经验；17.2.1.2第三方提供服务的性质和风险；17.2.1.3合同约定的责任范围；17.2.1.4法律法规的规定。17.3责任限额的适用17.3.1责任限额适用于第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失。17.3.2责任限额不适用于第三方因不可抗力、不可预见事件等非主观因素造成的损失。18.第三方介入的合同附件18.1第三方介入的合同附件应包括但不限于：18.1.1第三方合作协议；18.1.2第三方资质证明文件；18.1.3第三方服务范围和标准；18.1.4第三方责任限额说明。19.第三方介入的变更19.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并签订相应的变更协议。19.2第三方介入的变更应包括但不限于：19.2.1第三方服务内容的变更；19.2.2第三方责任的变更；19.2.3第三方费用的变更。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方合作协议要求：协议应详细列明第三方介入的具体事宜，包括服务内容、费用、时间、责任范围等。说明：本协议是甲乙双方与第三方之间的法律文件，用于明确各方的权利和义务。2.第三方资质证明文件要求：文件应包括第三方的营业执照、资质证书、专业资格证书等。说明：证明第三方具备提供相应服务的资质和能力。3.第三方服务范围和标准要求：文件应详细列明第三方提供服务的范围、质量标准、验收标准等。说明：确保第三方提供的服务符合合同要求。4.第三方责任限额说明要求：文件应明确第三方的责任限额，包括赔偿金额和赔偿条件。说明：保护甲乙双方的合法权益，防止因第三方责任造成过大损失。5.工程量清单要求：清单应详细列明工程内容、工程量、单位、规格、型号、价格等信息。说明：作为工程价款计算的依据。6.施工进度计划要求：计划应详细列明施工进度、关键节点、责任部门等信息。说明：确保工程按期完成。7.质量标准要求：标准应详细列明工程质量的各项指标和验收标准。说明：确保工程质量符合国家标准和合同约定。8.验收报告要求：报告应详细记录工程验收的时间、地点、内容、结果等信息。说明：作为工程验收的凭证。9.保修卡要求：卡上应详细记录工程保修期限、保修内容、保修联系方式等。说明：明确保修责任和义务。10.违约金支付凭证要求：凭证应详细记录违约金的支付金额、支付时间、支付方式等信息。说明：作为违约金支付的凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为分包方未按合同约定完成施工任务的；分包方未按合同约定进行质量控制的；分包方未按合同约定进行工程进度管理的；第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成损失的；甲乙双方未按合同约定支付工程价款的；甲乙双方未按合同约定履行验收责任的；甲乙双方未按合同约定履行保修责任的。2.责任认定标准违约行为的认定应根据合同约定和法律法规的规定。责任认定标准包括但不限于：违约行为的性质；违约行为的严重程度；给对方造成的损失；违约行为的持续时间。3.违约责任示例说明分包方未按合同约定完成施工任务，导致工程延期，造成业主损失。根据合同约定，分包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿业主因此遭受的损失。第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成工程损坏，导致工程延期。根据合同约定，第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。甲乙双方未按合同约定支付工程价款，导致分包方无法正常施工。根据合同约定，甲乙双方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿分包方因此遭受的损失。全文完。2024施工专业工程分包合同——光伏发电项目2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.承包方基本信息1.3.项目相关信息2.合同标的及范围2.1.工程项目概述2.2.分包工程内容2.3.工程质量要求3.合同工期及进度安排3.1.工程开工时间3.2.工程竣工时间3.3.进度节点及验收4.工程造价及支付方式4.1.工程造价确定4.2.预付款支付4.3.进度款支付4.4.结算款支付4.5.逾期付款责任5.工程材料及设备5.1.材料设备供应5.2.材料设备质量要求5.3.材料设备检验6.工程验收及保修6.1.验收标准及程序6.2.验收时间安排6.3.保修期限及内容7.安全生产与环境保护7.1.安全生产责任7.2.安全生产措施7.3.环境保护责任7.4.环境保护措施8.违约责任8.1.违约情形及处理8.2.违约金及赔偿9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决程序10.合同生效及终止10.1.合同生效条件10.2.合同终止条件10.3.合同解除条件11.其他约定事项11.1.不可抗力11.2.合同变更11.3.合同补充12.合同附件12.1.工程量清单12.2.技术规范12.3.其他相关文件13.合同签署及生效13.1.签署时间13.2.签署地点13.3.合同生效日期14.合同解除及终止14.1.合同解除条件14.2.合同终止条件14.3.合同解除及终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称：光伏发电工程分包有限公司1.1.2.分包方法定代表人：1.1.3.分包方注册地址：省市区路号1.1.4.分包方联系电话：056781.2.承包方基本信息1.2.1.承包方名称：光伏发电工程承包有限公司1.2.2.承包方法定代表人：1.2.3.承包方注册地址：省市区路号1.2.4.承包方联系电话：0876543211.3.项目相关信息1.3.1.项目名称：光伏发电项目1.3.2.项目地点：省市县镇1.3.3.项目规模：100MW1.3.4.项目投资：亿元人民币1.3.5.项目合同签订日期：2024年1月1日2.合同标的及范围2.1.工程项目概述2.1.1.工程类型：光伏发电工程2.1.2.工程建设规模：100MW2.1.3.工程建设内容：光伏发电站建设、设备安装、调试及试运行等2.2.分包工程内容2.2.1.分包方负责光伏发电站内的设备安装、调试及试运行2.2.2.分包方负责光伏组件、逆变器、支架等设备的采购及运输2.2.3.分包方负责光伏发电站的土建工程（不含地基基础及建筑主体结构）2.3.工程质量要求2.3.1.工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求2.3.2.工程验收标准：按照《光伏发电站工程施工及验收规范》进行验收2.3.3.工程保修期：自竣工验收合格之日起两年3.合同工期及进度安排3.1.工程开工时间：2024年2月1日3.2.工程竣工时间：2024年10月31日3.3.进度节点及验收3.3.1.设备安装完成时间：2024年4月30日3.3.2.调试完成时间：2024年6月30日3.3.3.试运行完成时间：2024年8月31日3.3.4.工程验收合格时间：2024年10月31日4.工程造价及支付方式4.1.工程造价确定4.1.1.工程造价按实际发生费用结算4.1.2.工程造价包括设备材料费、人工费、施工机具费、管理费等4.1.3.工程造价计算依据：国家及地方相关法律法规、行业标准及市场行情4.2.预付款支付4.2.1.预付款比例：合同总额的10%4.2.2.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内4.3.进度款支付4.3.1.进度款支付比例：根据实际完成工程量按月支付4.3.2.进度款支付时间：每月一个工作日4.4.结算款支付4.4.1.结算款支付比例：合同总额的85%4.4.2.结算款支付时间：竣工验收合格后15个工作日内4.5.逾期付款责任4.5.1.逾期付款按每日千分之二的滞纳金支付4.5.2.逾期付款超过30日，承包方有权解除合同5.工程材料及设备5.1.材料设备供应5.1.1.分包方负责光伏组件、逆变器、支架等设备的采购及运输5.1.2.材料设备供应商应具备相应的资质证书和产品合格证5.2.材料设备质量要求5.2.1.材料设备质量应符合国家相关标准和规范要求5.2.2.材料设备供应商应提供产品说明书、技术参数、检验报告等资料5.3.材料设备检验5.3.1.分包方应按照合同约定对材料设备进行检验5.3.2.检验不合格的材料设备，分包方有权拒收6.工程验收及保修6.1.验收标准及程序6.1.1.工程验收标准：按照《光伏发电站工程施工及验收规范》进行验收6.1.2.验收程序：自竣工验收合格之日起，承包方应在15个工作日内向分包方提出保修要求6.2.验收时间安排6.2.1.设备安装完成验收时间：2024年5月15日6.2.2.调试完成验收时间：2024年7月15日6.2.3.试运行完成验收时间：2024年9月15日6.2.4.工程验收合格时间：2024年10月31日6.3.保修期限及内容6.3.1.保修期限：自竣工验收合格之日起两年6.3.2.保修内容：因分包方原因造成的工程缺陷，分包方负责免费维修或更换7.安全生产与环境保护7.1.安全生产责任7.1.1.分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准7.1.2.分包方应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全责任7.2.安全生产措施7.2.1.分包方应配备必要的安全防护设施和设备7.2.2.分包方应加强对施工人员的安全教育培训7.3.环境保护责任7.3.1.分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准7.3.2.分包方应采取有效措施，防止施工过程中的环境污染7.4.环境保护措施7.4.1.分包方应按照环境保护要求进行施工，减少对周边环境的影响7.4.2.分包方应定期对施工现场进行环境监测，确保环境保护措施得到落实8.违约责任8.1.违约情形及处理8.1.1.分包方未按时完成工程进度，每逾期一日，应向承包方支付合同总价款的千分之二的违约金。8.1.2.承包方未按时支付工程款项，每逾期一日，应向分包方支付合同总价款的千分之二的违约金。8.1.3.分包方提供的材料设备不合格，导致工程出现问题，分包方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。8.1.4.承包方未按合同约定进行工程验收，每逾期一日，应向分包方支付合同总价款的千分之二的违约金。8.2.违约金及赔偿8.2.1.违约金应自违约行为发生之日起计算，直至违约行为得到纠正或赔偿完毕。8.2.2.违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.争议解决机构9.2.1.双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。9.3.争议解决程序9.3.1.仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁。9.3.2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.合同生效及终止10.1.合同生效条件10.1.1.本合同经双方签字盖章后生效。10.1.2.双方按合同约定履行完毕各自的义务。10.2.合同终止条件10.2.1.合同因约定的期限届满而终止。10.2.2.合同因双方协商一致解除而终止。10.2.3.合同因不可抗力导致无法履行而终止。10.3.合同解除条件10.3.1.一方严重违约，另一方有权解除合同。10.3.2.合同约定的解除条件成就。11.其他约定事项11.1.不可抗力11.1.1.不可抗力是指因自然力量或社会因素导致无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.1.2.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。11.2.合同变更11.2.1.合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3.合同补充11.3.1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同附件12.1.工程量清单12.2.技术规范12.3.其他相关文件13.合同签署及生效13.1.签署时间13.1.1.本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2.签署地点13.2.1.本合同签署地为省市。13.3.合同生效日期13.3.1.本合同自2024年1月1日起生效。14.合同解除及终止14.1.合同解除条件14.1.1.双方协商一致解除合同。14.1.2.一方严重违约，另一方解除合同。14.2.合同终止条件14.2.1.合同因约定的期限届满而终止。14.2.2.合同因不可抗力导致无法履行而终止。14.3.合同解除及终止程序14.3.1.双方应书面通知对方合同解除或终止。14.3.2.合同解除或终止后，双方应立即停止合同履行，并处理相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方的概念15.1.1.本合同中的“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、金融机构等。15.2.第三方介入的条件15.2.1.第三方介入应经甲方和乙方协商一致同意，并签订相应的合作协议。15.2.2.第三方介入的目的应为提高工程质量和效率，确保合同履行。15.3.第三方介入的职责15.3.1.第三方应根据合作协议的具体内容，履行相应的职责，包括但不限于：a)监理方：对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。b)检测方：对材料、设备、工程实体进行检测，确保符合相关标准。c)评估方：对工程项目的可行性、经济效益等进行评估。d)咨询方：提供专业意见和建议，协助合同双方解决问题。e)金融机构：提供资金支持，确保工程顺利进行。15.4.第三方与其他各方的划分15.4.1.第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系由合作协议约定。15.4.2.第三方对甲方、乙方的责任与义务，不因本合同的签订而改变。15.4.3.甲方、乙方与第三方的合作关系不构成甲方、乙方之间的任何合作关系。16.第三方责任限额16.1.第三方责任16.1.1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的责任，由第三方自行承担。16.1.2.第三方在履行职责过程中，因甲方、乙方原因导致的责任，由