




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年高端抹灰工程分包合同范本本合同目录一览一、合同基本信息1.合同双方名称及地址2.合同签订日期3.合同标的4.合同总价及支付方式5.工期及验收标准6.合同履行地点二、工程概况1.工程名称及地点2.工程规模及结构类型3.工程建设标准4.工程设计单位及施工单位三、工程分包范围及内容1.抹灰工程分包范围2.抹灰工程分包内容3.抹灰工程分包标准四、工程分包方式及管理1.分包方式2.分包管理职责3.分包合同签订五、工程进度及验收1.工程进度计划2.工程验收标准3.验收程序及验收时间六、工程质量及保修1.质量要求2.质量验收及整改3.保修范围及期限七、工程款支付及结算1.工程款支付方式2.预付款支付3.进度款支付4.结算方式及时间5.保修金支付及退还八、违约责任及争议解决1.违约情形及处理2.争议解决方式九、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件十、合同变更及补充1.合同变更程序2.合同补充协议十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件十二、其他约定1.保密条款2.通知送达方式3.法律适用及争议管辖十三、合同附件1.工程图纸及技术资料2.报价单及合同附件十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署人签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同双方名称及地址1.1分包方名称:________________________1.2分包方地址:________________________1.3总包方名称:________________________1.4总包方地址:________________________第二条合同签订日期2.1合同签订日期:________________________第三条合同标的3.1工程名称:________________________3.2工程地点:________________________3.3工程规模:________________________3.4工程建设标准:________________________第四条合同总价及支付方式4.1合同总价:人民币________________________元整4.2支付方式:4.2.1预付款:合同签订后________________________日内支付合同总价的________________________%4.2.2进度款:按照工程进度分期支付,每次支付________________________%4.2.3结算款:工程验收合格后________________________日内支付合同总价的________________________%4.2.4保修金:合同总价的________________________%,在工程保修期满后无质量问题退还第五条工期及验收标准5.1工期:自合同签订之日起________________________日内完成工程5.2验收标准:5.2.1符合国家及地方相关建筑标准、规范5.2.2达到设计要求,质量合格5.2.3无安全隐患第六条工程履行地点6.1工程履行地点:________________________第七条工程概况7.1工程名称:________________________7.2工程地点:________________________7.3工程规模:________________________7.4工程建设标准:________________________7.5工程设计单位:________________________7.6施工单位:________________________7.7分包范围及内容:7.7.1抹灰工程:包括墙面、顶面抹灰7.7.2抹灰材料:符合设计要求的抹灰材料7.7.3抹灰工艺:按照国家标准和施工规范进行施工7.7.4抹灰质量:达到国家一级抹灰质量标准第八条工程分包方式及管理8.1分包方式:本工程采用公开招标的方式进行分包。8.2分包管理职责:8.2.1分包方负责按照合同约定和设计要求,完成抹灰工程的施工。8.2.2总包方负责对分包方的施工过程进行监督和管理,确保工程质量和进度。8.2.3分包方应服从总包方的管理,按照总包方的要求进行施工。8.2.4分包方应遵守国家有关安全生产、环境保护等法律法规,确保施工安全。第九条工程进度及验收9.1工程进度计划:分包方应编制详细的工程进度计划,报总包方审批后执行。9.2验收程序及验收时间:9.2.1分包方应按照合同约定的工期完成工程,并在工程完成后进行自检。9.2.2自检合格后,分包方应通知总包方进行验收。9.2.3总包方应在接到验收通知后________________________日内进行验收。9.2.4验收不合格的工程,分包方应在接到验收报告后________________________日内进行整改。第十条工程质量及保修10.1质量要求:抹灰工程的质量应符合国家相关质量标准。10.2质量验收及整改:10.2.1质量验收应在工程验收时进行,由总包方组织,分包方参加。10.2.2验收不合格的工程,分包方应根据验收报告进行整改,直至合格。10.3保修范围及期限:10.3.1保修范围:本工程的质量问题。10.3.2保修期限:自工程验收合格之日起________________________年内。第十一条工程款支付及结算11.1工程款支付方式:11.1.1预付款:合同签订后________________________日内支付合同总价的________________________%。11.1.2进度款:按工程进度分阶段支付,每个阶段支付________________________%。11.1.3结算款:工程验收合格后________________________日内支付剩余款项。11.2保修金支付及退还:11.2.1保修金:合同总价的________________________%,在工程保修期满后无质量问题退还。11.2.2保修金退还条件:工程验收合格,无质量投诉。第十二条违约责任及争议解决12.1违约情形及处理:12.1.1分包方未能按时完成工程,每延误一日,应支付________________________%的违约金。12.1.2分包方施工质量不达标,造成返工,应承担全部返工费用。12.2争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件:13.1.1分包方严重违反合同约定,经警告后仍不改正的。13.1.2总包方因不可抗力导致合同无法履行的。13.2合同终止条件:合同约定的工程完工,且双方履行完毕合同约定的义务。第十四条其他约定14.1保密条款:双方对本合同内容及工程信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知送达方式:双方间的通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真或电子邮箱等方式送达。14.3法律适用及争议管辖:本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式按第十二条约定执行。第二部分:第三方介入后的修正一、第三方概念及划分15.1第三方概念:在本合同中,第三方指除甲、乙双方以外的,参与合同履行过程中的中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方划分:15.2.1中介方:负责协助甲、乙双方进行合同洽谈、签订、履行等事宜。15.2.2监理方:负责对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。15.2.3检测方:负责对工程材料、施工质量等进行检测,提供检测报告。15.2.4咨询方:提供专业咨询意见,协助甲、乙双方解决合同履行过程中的问题。二、第三方介入的附加条款16.1第三方介入程序:16.1.1甲、乙双方协商一致,同意引入第三方介入合同履行过程。16.1.2第三方介入前,甲、乙双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。16.1.3第三方介入后,其职责、权限及义务应在合作协议或委托书中明确约定。17.2第三方职责:17.2.1中介方:协助甲、乙双方进行合同洽谈、签订、履行等事宜,确保合同顺利进行。17.2.2监理方:对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全,发现问题及时通知甲、乙双方。17.2.3检测方:对工程材料、施工质量等进行检测,提供检测报告,为甲、乙双方提供技术支持。17.2.4咨询方:根据甲、乙双方的需求,提供专业咨询意见,协助解决合同履行过程中的问题。18.3第三方权利:18.3.1中介方:根据合作协议或委托书,收取中介服务费用。18.3.2监理方:在监理过程中,有权要求分包方提供相关资料,对分包方进行现场检查。18.3.3检测方:根据检测协议,有权对工程材料、施工质量进行检测,并收取检测费用。18.3.4咨询方:根据咨询协议,有权收取咨询费用。三、第三方责任限额19.1第三方责任限额:19.1.1中介方:中介方对合同履行过程中因自身原因造成的损失,承担不超过中介服务费用________________________%的责任。19.1.2监理方:监理方对因自身原因造成的工程质量、进度、安全问题,承担不超过监理费用________________________%的责任。19.1.3检测方:检测方对检测报告的真实性、准确性负责,但检测方对因检测报告导致的损失,承担不超过检测费用________________________%的责任。19.1.4咨询方:咨询方对咨询意见的准确性负责,但咨询方对因咨询意见导致的损失,承担不超过咨询费用________________________%的责任。四、第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分:20.1.1第三方对甲方负责,按照合作协议或委托书履行职责。20.1.2甲方对第三方的工作进行监督,对第三方的工作成果负责。20.2第三方与乙方的划分:20.2.1第三方对乙方负责,按照合作协议或委托书履行职责。20.2.2乙方对第三方的工作进行监督,对第三方的工作成果负责。20.3第三方与甲乙双方的划分:20.3.1第三方对甲乙双方均负责,按照合作协议或委托书履行职责。20.3.2甲乙双方对第三方的工作进行监督,对第三方的工作成果共同负责。五、合同变更及补充21.1合同变更:21.1.1第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。21.2合同补充协议:21.2.1补充协议作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。21.2.2补充协议的签订,应遵循公平、公正、合法的原则。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术资料要求:包含施工图纸、设计说明书、材料清单、施工工艺等。说明:工程图纸及技术资料是工程实施的基础,应清晰、完整,并由设计单位盖章确认。2.报价单要求:详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等。说明:报价单是合同价格确定的依据,应包括所有工程项目的费用。3.合同附件要求:包括合同双方签字盖章的合同副本、合作协议、委托书等。说明:合同附件是合同的有效组成部分,应与主合同一同保存。4.工程进度计划要求:列出工程项目的施工顺序、时间节点、验收标准等。说明:工程进度计划是工程实施的时间表,应确保工程按期完成。5.验收报告要求:详细记录工程验收过程、结果、存在问题及整改措施。说明:验收报告是工程验收的正式记录,应由总包方、分包方及第三方共同签字确认。6.质量检测报告要求:提供工程材料、施工质量的检测数据及结论。说明:质量检测报告是工程质量控制的依据,应由具备资质的检测机构出具。7.工程变更记录要求:记录工程实施过程中发生的变更事项、原因、处理结果等。说明:工程变更记录是合同履行的补充,应确保变更事项合法、合理。8.工程款支付凭证要求:提供工程款支付的时间、金额、支付方式等证明材料。说明:工程款支付凭证是合同履行的重要凭证,应确保支付的真实性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定时间完成工程。分包方施工质量不符合合同约定标准。分包方擅自变更工程设计和施工方案。总包方未按合同约定支付工程款。第三方未按合作协议或委托书履行职责。2.责任认定标准:违约行为的认定应基于合同约定、法律法规及行业规范。责任认定应根据违约行为对合同履行造成的影响程度进行。3.违约责任认定示例:分包方未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应支付________________________%的违约金。分包方施工质量不符合合同约定标准,造成返工,应承担全部返工费用。第三方未按合作协议或委托书履行职责,造成合同履行受阻,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年高端抹灰工程分包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方联系方式1.4.合同双方注册地址1.5.合同双方营业执照信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程合同工期2.5.工程质量要求3.工程分包内容3.1.抹灰工程范围3.2.抹灰工程材料要求3.3.抹灰工程工艺要求3.4.抹灰工程进度安排3.5.抹灰工程验收标准4.合同价款及支付方式4.1.合同价款总额4.2.分阶段支付比例4.3.支付时间及方式4.4.预付款比例及支付时间4.5.结算方式5.付款条件及违约责任5.1.付款条件5.2.违约责任5.3.争议解决6.技术资料及文件6.1.技术资料提供时间6.2.技术资料内容及要求6.3.文件要求7.质量保证7.1.质量保证期7.2.质量保证措施7.3.质量问题处理8.安全生产8.1.安全生产要求8.2.安全责任8.3.安全事故处理9.保修及维修9.1.保修期限9.2.保修内容9.3.维修责任10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任10.3.违约赔偿11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决费用12.合同解除12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序12.3.合同解除责任13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止程序14.其他约定事项14.1.不可抗力14.2.合同附件14.3.合同未尽事宜第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑劳务有限公司1.2.合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3.合同双方联系方式1.4.合同双方注册地址甲方注册地址:省市区街道号乙方注册地址:省市区街道号1.5.合同双方营业执照信息甲方营业执照注册号:05乙方营业执照注册号:0562.工程概况2.1.工程名称小区高端抹灰工程2.2.工程地点省市区小区2.3.工程规模总面积:10万平方米2.4.工程合同工期合同工期:自合同生效之日起60天内完成2.5.工程质量要求按照国家标准《建筑抹灰工程施工质量验收规范》执行3.工程分包内容3.1.抹灰工程范围包括室内墙面、天棚、地面抹灰工程3.2.抹灰工程材料要求采用符合国家标准的抹灰材料,如水泥、石灰、砂等3.3.抹灰工程工艺要求严格按照施工图纸和规范要求进行施工3.4.抹灰工程进度安排第一阶段:进场准备(1周)第二阶段:主体结构抹灰(10周)第三阶段:细部抹灰(5周)3.5.抹灰工程验收标准按照国家标准《建筑抹灰工程施工质量验收规范》执行4.合同价款及支付方式4.1.合同价款总额合同总价款:人民币壹佰万元整(¥1000000)4.2.分阶段支付比例第一阶段:进场准备及主体结构抹灰(30%)第二阶段:细部抹灰(40%)第三阶段:竣工验收及结算(30%)4.3.支付时间及方式甲方应于每阶段完成后的5个工作日内支付相应款项,采用银行转账方式支付4.4.预付款比例及支付时间合同签订后5个工作日内,乙方应收到甲方支付的预付款人民币叁拾万元整(¥300000)4.5.结算方式工程完工并经甲方验收合格后,乙方应在15个工作日内提交结算报告,甲方应在收到结算报告后的30个工作日内支付尾款5.付款条件及违约责任5.1.付款条件乙方按合同约定完成工程量,且工程符合质量要求5.2.违约责任如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权扣除相应款项或终止合同,乙方应承担违约责任5.3.争议解决如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决6.技术资料及文件6.1.技术资料提供时间乙方应在合同签订后10个工作日内向甲方提供完整的工程图纸及技术资料6.2.技术资料内容及要求包括但不限于施工图纸、材料清单、施工工艺流程、验收标准等6.3.文件要求所有技术资料及文件应清晰、完整,符合相关法律法规及行业标准8.质量保证8.1.质量保证期本工程的质量保证期为自竣工验收合格之日起一年。8.2.质量保证措施乙方应确保工程质量达到国家规定的标准,具体措施包括:选用合格的材料和设备;严格按照施工图纸和规范进行施工;定期进行质量检查,确保每个工序的质量符合要求;建立完善的质量保证体系,对施工过程中出现的问题及时整改。8.3.质量问题处理如工程在质量保证期内出现质量问题,乙方应负责修复,直至满足甲方要求。修复费用由乙方承担。9.安全生产9.1.安全生产要求乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工现场的安全。9.2.安全责任乙方负责施工现场的安全管理,包括但不限于:施工现场的安全设施、设备齐全有效;定期进行安全教育和培训;制定应急预案,应对可能的安全事故。9.3.安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并按规定报告甲方及相关部门。10.保修及维修10.1.保修期限本工程的保修期限为自竣工验收合格之日起两年。10.2.保修内容包括但不限于:主体结构保修;内部装饰保修;设备安装保修。10.3.维修责任在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应负责无偿维修。11.违约责任11.1.违约情形包括但不限于:乙方未按合同约定完成工程;工程质量不符合要求;迟延付款;违反安全生产规定。11.2.违约责任乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金;修复工程;赔偿甲方损失。11.3.违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定,或由合同签订地人民法院判决。12.争议解决12.1.争议解决方式双方应友好协商解决合同执行中的争议;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2.争议解决机构双方可协商选择仲裁机构进行仲裁。12.3.争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁机构或人民法院另有判决。13.合同解除13.1.合同解除条件包括但不限于:甲方有权因乙方严重违约解除合同;乙方有权因甲方严重违约解除合同;发生不可抗力,致使合同无法履行。13.2.合同解除程序任何一方提出解除合同时,应书面通知对方,并说明解除合同的理由。13.3.合同解除责任合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分和未履行部分的权益。14.其他约定事项14.1.不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。14.2.合同附件本合同附件包括但不限于:施工图纸;技术资料;付款凭证;竣工验收报告。14.3.合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的界定与职责15.1.第三方的概念本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同的履行提供专业服务、咨询、监督、担保等辅助性服务的独立法人或其他组织。15.2.第三方的职责第三方的职责包括但不限于:提供专业技术咨询服务;进行工程进度和质量的监督;提供工程担保;协助解决合同履行中的争议。15.3.第三方的选择与确定第三方的选择与确定由甲乙双方协商一致,并在合同中明确第三方的名称、职责、服务内容以及服务费用。16.第三方介入的程序16.1.第三方的介入申请乙方在合同履行过程中,如需第三方介入,应提前向甲方提出申请,并说明介入的原因和预期效果。16.2.第三方的介入批准甲方收到乙方的申请后,应在5个工作日内予以批准或拒绝,并书面通知乙方。16.3.第三方的介入实施第三方介入后,应按照合同约定的职责和程序开展工作。17.第三方与其他各方的划分说明17.1.第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系为服务与被服务的关系,第三方应向甲方提供优质、高效的服务。17.2.第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系为委托与被委托的关系,乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。17.3.第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系为相互独立的关系,各自承担自己的职责和风险。18.第三方的责任限额18.1.第三方的责任范围第三方的责任范围限于其提供的专业服务、咨询、监督、担保等辅助性服务,不包括乙方施工过程中的责任。18.2.第三方的责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总价款的10%。18.3.第三方的责任承担第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。19.第三方介入后的合同修改19.1.合同修改的必要性第三方介入后,可能需要对原合同进行修改,以适应新的情况。19.2.合同修改的程序合同修改应由甲乙双方共同协商,并书面通知第三方。19.3.合同修改的生效合同修改经甲乙双方签字确认后生效,第三方应予以遵守。20.第三方介入的终止20.1.第三方介入的终止条件包括但不限于:合同履行完毕;第三方服务期限届满;双方协商一致。20.2.第三方介入的终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应共同确认,并书面通知第三方。20.3.第三方介入的终止责任第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定,处理相关事宜,包括但不限于费用结算、资料移交等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术资料详细要求:包含施工图纸、材料清单、施工工艺流程、验收标准等,所有图纸及技术资料应清晰、完整,符合相关法律法规及行业标准。2.合同签订文件详细要求:包括合同文本、甲乙双方的身份证明文件、营业执照复印件、法定代表人身份证明等。3.付款凭证详细要求:包括银行转账凭证、现金支付凭证等,证明付款已实际发生。4.竣工验收报告详细要求:由第三方验收机构出具,证明工程已按合同约定完成,符合质量要求。5.保修证书详细要求:由乙方提供,证明工程质量符合保修要求。6.争议解决相关文件详细要求:包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。7.其他相关文件详细要求:包括但不限于安全生产许可证、施工许可证、工程验收报告等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程;工程质量不符合要求;迟延付款;违反安全生产规定;第三方未能履行其职责;任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程:乙方应承担违约责任,支付违约金,并修复工程;工程质量不符合要求:乙方应负责修复,直至满足甲方要求,修复费用由乙方承担;迟延付款:违约方应支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任;违反安全生产规定:违约方应承担相应的法律责任,并支付违约金;第三方未能履行其职责:第三方应承担违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失;任何一方未按合同约定履行其他义务:违约方应承担违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。示例说明:乙方未按合同约定完成工程:乙方应在接到甲方通知后3个工作日内,完成剩余工程,否则甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金人民币伍万元整(¥50000)。工程质量不符合要求:乙方应在接到甲方通知后5个工作日内,对不合格部分进行修复,修复费用由乙方承担,如修复后仍不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金人民币壹拾万元整(¥100000)。全文完。2024年高端抹灰工程分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程质量要求3.1抹灰工程标准3.2质量验收标准3.3质量保证措施4.工程进度安排4.1工程阶段划分4.2各阶段时间节点4.3进度调整程序5.工程款支付5.1付款方式5.2付款比例5.3付款时间5.4付款条件6.工程变更与调整6.1变更程序6.2变更原因6.3变更费用7.风险承担7.1不可抗力7.2紧急情况7.3保险8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:施工图纸11.3附件三:其他相关资料12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效与解除的程序13.合同签署与备案13.1合同签署13.2合同备案13.3合同备案手续14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同解释14.3通知与送达14.4合同份数14.5合同份数效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:__________有限公司(2)乙方:__________有限公司1.2法定代表人(1)甲方法定代表人:__________(2)乙方法定代表人:__________1.3联系方式(1)甲方联系方式:电话:__________,邮箱:__________(2)乙方联系方式:电话:__________,邮箱:__________2.项目基本情况2.1项目名称__________高端抹灰工程2.2项目地点__________市__________区__________街道2.3项目规模总面积:__________平方米2.4项目工期自合同签订之日起__________个工作日内完成3.工程质量要求3.1抹灰工程标准(1)抹灰层厚度:__________毫米(2)抹灰层平整度:__________毫米(3)抹灰层阴阳角方正度:__________毫米3.2质量验收标准(1)抹灰层表面平整、光滑、无裂缝、空鼓、脱落等现象。(2)阴阳角方正,线条顺直,无瑕疵。(3)接槎平顺,无明显痕迹。3.3质量保证措施(1)选用符合国家标准的原材料。(2)严格按照施工规范进行施工。(3)施工过程中进行自检、互检、专检,确保工程质量。4.工程进度安排4.1工程阶段划分(1)基础抹灰(2)墙面抹灰(3)顶面抹灰(4)收尾工作4.2各阶段时间节点(1)基础抹灰:__________个工作日(2)墙面抹灰:__________个工作日(3)顶面抹灰:__________个工作日(4)收尾工作:__________个工作日4.3进度调整程序(1)如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求延长工期。(2)如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任。5.工程款支付5.1付款方式(1)分期付款(2)按工程进度付款5.2付款比例(1)基础抹灰:__________%(2)墙面抹灰:__________%(3)顶面抹灰:__________%(4)收尾工作:__________%5.3付款时间(1)基础抹灰:工程完成后的__________个工作日内(2)墙面抹灰:工程完成后的__________个工作日内(3)顶面抹灰:工程完成后的__________个工作日内(4)收尾工作:工程完成后的__________个工作日内5.4付款条件(1)工程进度符合合同要求。(2)质量验收合格。(3)相关手续齐全。6.工程变更与调整6.1变更程序(1)变更申请:乙方在施工过程中发现需要变更的情况,应及时向甲方提出变更申请。(2)变更审批:甲方在收到乙方变更申请后__________个工作日内给予答复。(3)变更实施:经双方同意的变更,乙方应在__________个工作日内完成实施。6.2变更原因(1)设计变更(2)施工过程中遇到特殊情况(3)甲方要求6.3变更费用(1)设计变更:按实际发生费用计算。(2)施工过程中遇到特殊情况:按实际发生费用计算。(3)甲方要求:按实际发生费用计算。8.争议解决8.1争议解决方式(1)协商:双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议。(2)调解:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.2争议解决机构(1)合同签订地的人民调解委员会(2)合同签订地的人民法院8.3争议解决程序(1)双方应在争议发生后__________个工作日内提交争议解决申请。(2)调解或诉讼程序应遵循相关法律法规的规定。9.合同解除与终止9.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同。(2)不可抗力导致合同无法履行。9.2合同终止条件(1)合同约定的工程验收合格。(2)合同约定的工期届满。9.3合同解除或终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应立即停止合同约定的工程。(2)合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。(3)合同解除或终止后,双方应妥善处理合同约定的财产、资料等。10.违约责任10.1违约行为(1)甲方未按时支付工程款。(2)乙方未按时完成工程或质量不达标。(3)双方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任(1)甲方违约,应向乙方支付违约金__________元。(2)乙方违约,应向甲方支付违约金__________元。(3)违约金不足以弥补损失的,还应支付相应的赔偿金。10.3违约赔偿(1)违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失。(2)违约方应承担因违约给对方造成的间接经济损失。11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:施工图纸11.3附件三:其他相关资料12.合同生效与解除12.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同已报送相关部门备案。12.2合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就。(2)双方协商一致解除合同。12.3合同生效与解除的程序(1)合同生效:自双方签字盖章之日起生效。(2)合同解除:双方应书面通知对方合同解除,并按照合同约定进行结算。13.合同签署与备案13.1合同签署(1)双方法定代表人或授权代表签字盖章。(2)合同签署日期:__________年__________月__________日。13.2合同备案(1)合同签署后,双方应将合同报送相关部门备案。(2)备案手续齐全后,合同正式生效。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同解释本合同以中文文本为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。14.3通知与送达(1)双方应通过书面形式相互发送通知。(2)通知送达时间以收到通知的日期为准。14.4合同份数本合同一式__________份,甲乙双方各执__________份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的独立法人、非法人组织或个人。15.2第三方介入的范围(1)工程质量监督(2)工程进度管理(3)工程造价咨询(4)工程技术咨询(5)其他经甲乙双方同意的服务15.3第三方介入的程序(1)甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体事项和范围。(2)甲乙双方共同选择或指定第三方,并签订相应的服务协议。(3)第三方应在服务协议约定的范围内履行职责。16.甲乙双方权利义务16.1甲方的权利义务(1)甲方有权要求第三方在约定的范围内提供专业服务。(2)甲方应支付第三方提供服务的费用。(3)甲方有权监督第三方的服务质量。16.2乙方的权利义务(1)乙方应配合第三方履行职责,提供必要的信息和条件。(2)乙方应保证其提供的材料、设备符合合同要求。(3)乙方应接受第三方对其施工过程的监督。16.3第三方的权利义务(1)第三方应按照服务协议约定,独立、客观、公正地履行职责。(2)第三方应保守合同双方的商业秘密。(3)第三方应承担因自身原因造成的损失。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额第三方因自身原因造成的损失,其责任限额应按照服务协议约定或相关法律法规的规定执行。17.2超出责任限额的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中级财务会计知到课后答案智慧树章节测试答案2025年春北方工业大学
- 张家口学院《医学遗传学研究进展》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 广西生态工程职业技术学院《普通生物学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 苏州城市学院《乐理与视唱》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 柳州城市职业学院《大学英语Ⅰ(5)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 河北2025年五下数学期末学业水平测试模拟试题含答案
- 昌吉职业技术学院《英语高级阅读》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 天津财经大学《厨房管理》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 长江师范学院《土木工程材料(一)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 公共交通停车场管理制度
- 2023水利工程质量检测规程
- 2024年安全员考试题库有答案
- pp纤维滤布生产工艺
- 《小升初家长会》课件
- 制药无菌灌装操作规程
- (完整版)年产30万吨甲醇工艺设计毕业设计
- 农田春耕安全生产培训
- 2023工程量增加补充协议正规版
- DN1000供水管抢修施工方案
- A4纸笔记本横格线条打印模板
- 【大班户外体育游戏活动的问题及对策研究S幼儿园为例7000字(论文)】
评论
0/150
提交评论