二零二五年度历史文化名城保护项目简易施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度历史文化名城保护项目简易施工合同范本本合同目录一览第一条合同概述1.1合同签订依据1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同生效条件1.5合同终止条件第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期2.6项目投资第三条施工单位3.1施工单位名称3.2施工单位资质3.3施工单位人员3.4施工单位设备3.5施工单位责任第四条设计单位4.1设计单位名称4.2设计单位资质4.3设计单位人员4.4设计单位责任第五条工程造价5.1工程造价确定方式5.2工程造价构成5.3工程造价调整5.4工程结算5.5工程变更第六条施工进度6.1施工进度计划6.2施工进度控制6.3施工进度调整6.4施工延误责任第七条质量要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量验收7.4质量保证期第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理8.4安全生产监督第九条环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理9.4环境保护监督第十条合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更责任第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决期限第十三条违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿第十四条合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二四年度历史文化名城保护项目中的权利和义务，确保项目顺利进行，实现双方利益的最大化。1.3合同适用范围本合同适用于二零二四年度历史文化名城保护项目的施工阶段，包括但不限于施工图纸的执行、施工材料的采购、施工人员的管理等。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自合同约定的开工之日起正式实施。1.5合同终止条件（1）合同约定的工期完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行；（4）法律法规规定或合同约定的其他终止条件。第二条项目概况2.1项目名称二零二四年度历史文化名城保护项目2.2项目地点[具体地点]2.3项目规模[具体规模]2.4项目内容[具体内容，如：古建筑修复、景观绿化、基础设施改造等]2.5项目工期[具体工期，如：自2024年1月1日至2024年12月31日]2.6项目投资[具体投资金额]第三条施工单位3.1施工单位名称[施工单位全称]3.2施工单位资质[施工单位资质等级]3.3施工单位人员[施工单位人员名单及岗位]3.4施工单位设备[施工单位设备清单及型号]3.5施工单位责任[施工单位在合同期间应承担的责任和义务]第四条设计单位4.1设计单位名称[设计单位全称]4.2设计单位资质[设计单位资质等级]4.3设计单位人员[设计单位人员名单及岗位]4.4设计单位责任[设计单位在合同期间应承担的责任和义务]第五条工程造价5.1工程造价确定方式[工程造价确定的具体方法和依据]5.2工程造价构成[工程造价的具体构成要素，如：人工费、材料费、机械费等]5.3工程造价调整[工程造价调整的条件和方式]5.4工程结算[工程结算的具体程序和时限]5.5工程变更[工程变更的处理方式和程序]第六条施工进度6.1施工进度计划[施工进度计划的具体内容和安排]6.2施工进度控制[施工进度控制的具体措施和责任]6.3施工进度调整[施工进度调整的依据和程序]6.4施工延误责任[施工延误的责任划分和赔偿标准]第八条安全生产8.1安全生产责任8.1.1施工单位负责施工现场的安全生产，确保施工过程中人员生命财产安全。8.1.2设计单位应提供符合安全规范的设计方案，并对设计的安全性能负责。8.1.3甲乙双方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.2安全生产措施8.2.1施工单位应制定安全生产管理制度，包括安全操作规程、安全教育培训、事故应急预案等。8.2.2施工单位应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。8.2.3设计单位应配合施工单位进行安全生产检查，对发现的问题提出整改意见。8.3安全生产事故处理8.3.1发生安全生产事故时，施工单位应立即采取措施控制事故扩大，并立即报告甲方。8.3.2甲方应配合施工单位进行调查处理，查明事故原因，追究责任。8.4安全生产监督8.4.1甲方有权对施工现场的安全生产进行监督检查。8.4.2乙方应接受甲方的监督检查，并及时汇报安全生产情况。第九条环境保护9.1环境保护责任9.1.1施工单位负责施工现场的环境保护工作，防止污染和破坏生态环境。9.1.2设计单位应提供符合环保要求的设计方案，并对设计方案的环境影响负责。9.2环境保护措施9.2.1施工单位应采取有效措施，减少施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染。9.2.2施工单位应制定环境保护管理制度，包括污染源控制、废弃物处理等。9.3环境污染处理9.3.1发生环境污染事件时，施工单位应立即采取措施处理污染，并报告甲方。9.3.2甲方应配合施工单位进行处理，并追究相关责任。9.4环境保护监督9.4.1甲方有权对施工现场的环境保护工作进行监督检查。9.4.2乙方应接受甲方的监督检查，并及时汇报环境保护情况。第十条合同变更10.1合同变更条件10.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行；10.1.2因合同订立时所依据的情况发生变化；10.1.3双方协商一致，且不违反法律法规的变更。10.2合同变更程序10.2.1双方应书面提出变更请求；10.2.2双方应就变更内容进行协商，达成一致意见；10.2.3经双方签字盖章后，变更内容作为合同附件。10.3合同变更责任10.3.1因变更导致合同内容发生变化，双方应按照变更后的内容承担相应的责任。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行；11.1.2一方严重违约，经另一方催告后在合理期限内仍未纠正；11.1.3双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方；11.2.2双方应就解除合同后的善后事宜进行协商；11.2.3合同解除后，双方应按照约定或法律规定处理合同终止后的权利义务。11.3合同解除责任11.3.1因解除合同造成损失的，应根据双方过错承担相应的责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议；12.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面协商请求；12.2.2如协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼；12.2.3诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款仍应继续履行。12.3争议解决期限12.3.1争议解决期限自争议发生后60日内。第十三条违约责任13.1违约行为13.1.1一方未按合同约定履行义务；13.1.2一方未按合同约定履行质量要求；13.1.3一方未按合同约定履行工期要求；13.2违约责任13.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；13.2.2违约方应承担相应的违约金；13.2.3违约方应承担相应的法律责任。第十四条合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同约定的工期完成；14.1.2双方协商一致解除合同；14.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行；14.2合同终止程序14.2.1双方应书面确认合同终止；14.2.2双方应就合同终止后的善后事宜进行协商；14.3合同终止后的处理14.3.1双方应按照约定或法律规定处理合同终止后的权利义务；14.3.2双方应互相返还已支付的款项和物品。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构、技术支持单位等，根据项目需要和合同约定，参与本项目并提供相关服务或支持。1.2第三方介入原因第三方介入的原因包括但不限于提高项目质量、确保施工进度、提供技术支持、解决争议、资金筹措等。第二条第三方责任限额2.1第三方责任第三方在本合同项下的责任，限于其提供的服务或支持范围内，且不超过其收取的费用。2.2责任限额2.2.1第三方因提供的服务或支持造成合同履行障碍或损失，其责任限额为第三方收取费用的两倍。2.2.2第三方因自身原因导致合同履行障碍或损失，其责任限额为第三方收取费用的三倍。第三条第三方介入程序3.1第三方选定3.1.1第三方由甲乙双方共同选定，或由甲方单独选定后通知乙方。3.1.2第三方选定后，甲方应与第三方签订相应的服务合同。3.2第三方职责3.2.1第三方应根据合同约定，履行其职责，并对自身提供的服务或支持负责。3.2.2第三方应配合甲乙双方的工作，并接受甲乙双方的监督。第四条第三方与其他各方的权利义务4.1第三方与甲方4.1.1第三方应按照服务合同约定，向甲方提供优质的服务。4.1.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保服务质量和安全。4.1.3第三方因自身原因导致服务出现缺陷，应承担相应的责任。4.2第三方与乙方4.2.1第三方应按照服务合同约定，向乙方提供所需的服务或支持。4.2.2第三方应与乙方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题。4.2.3第三方因自身原因导致服务出现缺陷，应承担相应的责任。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入费用第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费、监理费等，具体费用由甲乙双方在服务合同中约定。5.2费用支付5.2.1第三方介入费用由甲方支付。5.2.2甲方支付第三方介入费用后，有权要求乙方按照合同约定，向甲方报销相应的费用。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方与其他各方的争议，通过友好协商解决。6.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决程序6.2.1争议发生后，争议方应在30日内提出书面协商请求。6.2.2如协商不成，争议方均可向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的合同终止7.1合同终止条件7.1.1第三方完成服务或支持任务；7.1.3双方协商一致解除服务合同。7.2合同终止程序7.2.1第三方完成服务或支持任务后，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。7.2.2双方协商一致后，应签订合同终止协议。第八条第三方介入的其他事项8.1第三方介入的信息保密第三方应遵守国家有关保密法律法规，对在服务过程中获取的甲乙双方信息予以保密。8.2第三方介入的法律法规遵守第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。8.3第三方介入的合同变更第三方介入的合同如有变更，甲乙双方应书面通知第三方，并经第三方确认。8.4第三方介入的合同解除第三方介入的合同如有解除，甲乙双方应书面通知第三方，并按照合同约定处理合同终止后的权利义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细要求：包含项目背景、市场分析、技术方案、经济效益、风险评估等内容。说明：可行性研究报告是项目决策的重要依据。2.项目设计文件详细要求：包括施工图纸、设计说明书、材料清单、施工组织设计等。说明：设计文件是施工的重要指导文件。3.施工合同详细要求：明确甲乙双方的权利义务，包括项目概况、工期、质量、造价、安全、环保等内容。说明：施工合同是双方履行合同的基础。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全管理措施等。说明：施工组织设计是确保施工顺利进行的关键。5.材料设备采购合同详细要求：明确材料设备的规格、数量、质量、价格、交货期等内容。说明：材料设备采购合同是保证项目物资供应的保障。6.人员配置表详细要求：包括施工人员姓名、岗位、资质、技能等。说明：人员配置表是确保施工人员素质的重要依据。7.安全生产管理制度详细要求：包括安全操作规程、安全教育培训、事故应急预案等。说明：安全生产管理制度是保障施工人员生命财产安全的重要措施。8.环境保护管理制度详细要求：包括污染源控制、废弃物处理、环保设施运行等。说明：环境保护管理制度是确保项目施工过程中环境质量的重要措施。9.合同变更记录详细要求：记录合同变更的时间、原因、内容、双方签字等。说明：合同变更记录是合同履行过程中发生变化的重要依据。10.工程进度报告详细要求：包括施工进度、质量、安全、环保等情况。说明：工程进度报告是监督施工进度的重要手段。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间、质量、造价等要求完成施工任务。责任认定标准：根据合同约定，按日或按比例支付违约金，并承担相应的法律责任。示例：若乙方未按合同约定的时间完成施工任务，每日应支付合同造价的1%作为违约金。2.违约行为：施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。责任认定标准：根据事故原因和责任划分，由责任方承担相应的赔偿责任。示例：若事故由乙方责任造成，乙方应承担全部赔偿责任。3.违约行为：擅自改变设计图纸或施工方案。责任认定标准：未经甲方同意，擅自改变设计图纸或施工方案，乙方应承担相应的责任。示例：若乙方擅自改变设计图纸，导致工程延期，乙方应承担延期责任。4.违约行为：未按合同约定进行质量检查或验收。责任认定标准：未按合同约定进行质量检查或验收，造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。示例：若乙方未按合同约定进行质量检查，导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用。5.违约行为：未按合同约定进行环境保护和安全生产。责任认定标准：未按合同约定进行环境保护和安全生产，造成环境污染或安全事故，乙方应承担相应责任。示例：若乙方未按合同约定进行环境保护，导致环境污染，乙方应承担治理费用。全文完。二零二四年度历史文化名城保护项目简易施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（历史文化名城保护项目业主方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________1.2乙方（历史文化名城保护项目施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的鉴于历史文化名城保护项目的重要性，为加强历史文化名城保护，提高城市整体风貌，甲方决定实施历史文化名城保护项目。乙方愿意承担本项目的施工任务，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及甲方提供的相关文件、图纸、资料等，签订本合同。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）历史文化名城：指在我国历史上具有重要地位、具有独特风貌、具有代表性的城市。（2）简易施工：指在保证工程质量和安全的前提下，采用简便、快速、经济的施工方法。3.2关键词解释（1）工期：指本合同约定的施工期限。（2）工程量：指本合同约定的施工工程所需完成的工程量。（3）工程款：指乙方完成施工任务后，甲方应支付给乙方的款项。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成施工任务。（2）甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。（3）甲方应按合同约定及时支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、地点、质量完成施工任务。（2）乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。（3）乙方应按照甲方要求，及时提供施工过程中的有关资料。五、履行条件5.1合同履行时间本合同约定的施工期限为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的施工方案、技术规范、施工图纸等，进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工期限届满，工程验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方；（2）双方应在接到终止合同通知后____天内，办理合同终止手续。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定支付工程款；（2）合同终止后，乙方应将施工现场清理干净，并拆除临时设施；（3）合同终止后，双方应按照国家有关法律法规处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同约定的费用构成如下：（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费、施工场地租赁费等。（2）管理费：包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等。（3）利润：按照双方约定的比例计算。（4）其他费用：根据实际情况，经双方协商一致后，可能产生的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。（2）进度款：在施工过程中，甲方应按照实际完成的工程量和约定的支付比例，分阶段支付进度款。（3）竣工结算款：工程验收合格后____个工作日内，甲方应支付剩余合同总价款的____%作为竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每月____日前，甲方应支付上一个月实际完成的工程量对应的进度款。（3）竣工结算款支付时间：工程验收合格后____个工作日内。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应提供合法的支付凭证，包括但不限于发票、收据等。（2）乙方收到甲方支付的费用后，应及时出具收据，作为双方财务处理的依据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方违反合同约定，导致工程延期或无法按期完成的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程任务的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，导致工程无法验收的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金按实际损失的一定比例计算。（2）违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）项目的技术资料、设计方案、施工图纸等。（2）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。（2）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、罢工等社会事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府政策变动导致项目停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：向双方共同认可的调解机构申请调解。（2）仲裁：向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同约定的保密内容。（2）合同约定的知识产权。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对历史文化名城保护项目的最终决定权，包括但不限于项目设计、施工方案、材料选择等。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在施工过程中对乙方施工质量的监督权。（2）甲方保留在合同履行过程中对乙方行为的指导权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改或补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助，确保项目的顺利进行。具体协作事项包括但不限于：（1）甲方提供必要的施工条件。（2）乙方提供施工所需的资源。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会议，讨论项目进展及问题。（2）及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何其他口头或书面协议均对本合同无效。16.3增减条款本合同任何条款的增减，必须经双方协商一致，并以书面形式修改。十七、签字、日期、盖章甲方（历史文化名城保护项目业主方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________签字：____________________日期：____________________乙方（历史文化名城保护项目施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________签字：____________________日期：____________________（如有其他相关方，请在此处填写）附件及其他说明解释一、附件列表：1.历史文化名城保护项目设计方案2.施工图纸及技术规范3.材料采购清单4.乙方资质证明文件5.甲方提供的施工场地条件说明6.双方协商一致的补充协议7.不可抗力事件证明文件8.工程进度报告9.工程款支付凭证10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付工程款，认定违约。未提供必要的施工条件，导致工程延期，认定违约。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工程任务，认定违约。施工过程中出现质量问题，导致工程无法验收，认定违约。泄露保密内容，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，保护合同当事人的合法权益。2.建筑法：规范建筑活动，保障建筑质量，维护建筑市场秩序的法律。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.违约金：违约方应向守约方支付的违约责任金。5.法律适用：指在合同履行过程中，适用哪些法律规范来调整双方的权利义务关系。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，因材料供应不及时导致工程延误。解决办法：甲方应提前与材料供应商沟通，确保材料供应及时。2.问题：施工过程中，因设计变更导致工程成本增加。解决办法：双方应协商确定设计变更后的费用，并修改合同。3.问题：施工过程中，