2024政工程建设单位工程款支付与施工安全管理合同3篇_第1页
2024政工程建设单位工程款支付与施工安全管理合同3篇_第2页
2024政工程建设单位工程款支付与施工安全管理合同3篇_第3页
2024政工程建设单位工程款支付与施工安全管理合同3篇_第4页
2024政工程建设单位工程款支付与施工安全管理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024政工程,建设单位工程款支付与施工安全管理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1建设单位信息1.2施工单位信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程概算2.6工程进度计划3.工程款支付方式3.1预付款支付3.2进度款支付3.3结算款支付3.4保修金支付3.5支付条件3.6支付期限3.7支付方式4.施工安全管理4.1施工现场安全管理4.2安全生产责任制4.3安全教育培训4.4安全生产检查4.5安全事故处理4.6安全生产记录5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检查5.3质量验收5.4质量保证5.5质量责任6.施工进度管理6.1进度计划6.2进度调整6.3进度控制6.4进度延误责任7.施工资料管理7.1资料收集7.2资料整理7.3资料归档7.4资料保管8.施工变更管理8.1变更申请8.2变更审批8.3变更实施8.4变更费用9.施工合同解除条件9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除与终止11.1合同解除11.2合同终止11.3合同解除与终止后的处理12.违约责任12.1违约责任概述12.2违约责任承担12.3违约责任免除13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:其他相关文件14.合同生效与备案14.1合同生效14.2合同备案第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1建设单位信息1.1.1单位名称:建设单位1.1.2法定代表人:1.2施工单位信息1.2.1单位名称:施工单位1.2.2法定代表人:1.3合同签订日期:2024年3月1日1.4合同生效日期:2024年3月15日1.5合同终止日期:2025年3月14日2.工程概况2.1工程名称:2024政工程2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:占地面积10000平方米,建筑面积8000平方米2.4工程类型:住宅楼2.5工程概算:人民币5000万元2.6工程进度计划:详见附件一:工程进度计划表3.工程款支付方式3.1预付款支付:合同签订后5个工作日内支付预付款人民币100万元3.2进度款支付:每月支付上个月完成工程量的85%,支付比例为合同价的5%3.3结算款支付:工程竣工验收合格后30日内支付结算款3.4保修金支付:工程竣工验收合格后支付保修金人民币100万元,保修期满后无质量问题无息退还3.5支付条件:按工程进度和质量要求完成工程量3.6支付期限:每月10日前支付当月进度款3.7支付方式:银行转账4.施工安全管理4.1施工现场安全管理:施工单位必须遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全4.2安全生产责任制:施工单位设立安全生产管理机构,明确各级人员的安全责任4.3安全教育培训:施工单位对施工人员进行安全生产教育培训,提高安全意识4.4安全生产检查:施工单位定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患4.5安全事故处理:发生安全事故时,施工单位应立即采取措施,并按规定上报相关部门4.6安全生产记录:施工单位做好安全生产记录,包括安全生产检查、事故处理等5.施工质量要求5.1质量标准:按照国家有关建筑工程质量标准执行5.2质量检查:施工单位应定期进行自检,监理单位进行抽检5.3质量验收:工程竣工后,由建设单位组织验收5.4质量保证:施工单位对工程质量承担终身责任5.5质量责任:因施工单位原因造成的质量问题,由施工单位负责整改和赔偿6.施工进度管理6.1进度计划:详见附件一:工程进度计划表6.2进度调整:因不可抗力等原因导致进度延误,经双方协商一致后可调整进度计划6.3进度控制:施工单位应严格按照进度计划施工,确保工程按期完成6.4进度延误责任:因施工单位原因导致进度延误,由施工单位承担相应责任7.施工资料管理7.1资料收集:施工单位在施工过程中应收集相关资料7.2资料整理:施工单位对收集的资料进行整理,确保资料完整、准确7.4资料保管:施工单位应妥善保管施工资料,防止丢失、损坏8.施工变更管理8.1变更申请:施工单位需在变更前3个工作日向建设单位提出书面变更申请,并说明变更原因、内容、费用及对工程进度的影响8.2变更审批:建设单位收到变更申请后,应在2个工作日内进行审批,并将审批结果通知施工单位8.3变更实施:变更经审批后,施工单位应立即按照变更要求执行8.4变更费用:变更产生的费用,按实际发生计算,由建设单位和施工单位协商确定9.施工合同解除条件9.1合同解除条件:因不可抗力、一方违约、一方破产等原因导致合同无法履行时,可以解除合同9.2合同解除程序:合同解除需书面通知对方,并约定解除合同的具体日期9.3合同解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、结算工程款、赔偿损失等事宜10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会为市仲裁委员会10.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内提交仲裁委员会仲裁11.合同解除与终止11.1合同解除:根据第9.1条的规定,任何一方均可解除合同11.2合同终止:合同履行完毕或因其他原因终止11.3合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、结算工程款、赔偿损失等事宜12.违约责任12.1违约责任概述:任何一方违反合同约定,应承担违约责任12.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约责任免除:因不可抗力等原因导致违约,经双方协商一致,可以免除违约责任13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:其他相关文件14.合同生效与备案14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同备案:本合同签订后,双方应在15个工作日内向相关政府部门备案第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、保险公司、法律顾问等,其介入合同事项需符合合同约定和法律法规的要求。15.2.1工程款支付争议;15.2.2施工安全管理问题;15.2.3工程质量争议;15.2.4工程进度延误;15.2.5合同履行中的其他重大问题。15.3第三方介入程序:15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围;15.3.2双方协商确定第三方介入的时间和方式;15.3.3第三方介入后,甲乙双方应积极配合,提供必要的资料和协助。16.甲乙双方增加的额外条款16.1甲方增加条款:16.1.1在第三方介入的情况下,甲方应保证提供真实、完整的工程资料和相关信息;16.1.2甲方应承担第三方介入所产生的合理费用。16.2乙方增加条款:16.2.1在第三方介入的情况下,乙方应配合第三方的工作,提供必要的工程资料和现场条件;16.2.2乙方应接受第三方提出的合理建议和决定。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在介入本合同事项时,应遵循客观、公正的原则,对甲乙双方负责。17.2责任限额:17.2.1第三方因自身原因导致甲乙双方权益受损,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其介入费用的一倍;17.2.2第三方在执行本合同事项过程中,如因不可抗力等原因导致无法履行职责,不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:18.1.1第三方作为甲方的合作伙伴,协助甲方履行合同义务;18.1.2第三方在执行任务时,应尊重甲方的决策和指示。18.2第三方与乙方的关系:18.2.1第三方作为乙方的监督者,对乙方施工过程进行监督;18.2.2第三方在执行任务时,应尊重乙方的合法权益。18.3第三方与合同其他各方的关系:18.3.1第三方在介入本合同事项时,应保持中立,不偏袒任何一方;18.3.2第三方在执行任务过程中,应遵守国家法律法规和合同约定。19.第三方介入的合同变更19.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。20.争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应通过协商解决;20.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等信息,需与合同一致。附件说明:作为工程款支付的依据,需在合同签订前由双方共同确认。2.附件二:施工图纸详细要求:包含施工图、设计说明、材料清单等,需符合国家相关设计规范。附件说明:作为施工指导文件,需在施工过程中严格遵守。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理措施等。附件说明:作为施工指导文件,需在施工前由施工单位提交甲方审核。4.附件四:施工方案详细要求:包括施工工艺、施工方法、施工顺序等。附件说明:作为施工指导文件,需在施工过程中严格遵守。5.附件五:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全教育培训、安全生产检查等。附件说明:作为安全生产管理的依据,需在施工过程中严格执行。6.附件六:施工进度计划表详细要求:包括工程名称、开始时间、结束时间、阶段划分等。附件说明:作为工程进度管理的依据,需在施工过程中实时更新。7.附件七:工程款支付计划表详细要求:包括支付时间、支付金额、支付方式等。附件说明:作为工程款支付依据,需在合同签订前由双方共同确认。8.附件八:工程质量保证书详细要求:包括质量标准、检验方法、保修期限等。附件说明:作为工程质量保证的依据,需在工程竣工验收时提交。9.附件九:工程竣工验收报告详细要求:包括工程名称、施工单位、监理单位、验收时间、验收意见等。附件说明:作为工程竣工验收的依据,需在工程竣工验收后提交。10.附件十:其他相关文件详细要求:包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等。附件说明:作为合同履行过程中的补充文件,需在相关事项发生后及时提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:未按合同约定支付工程款;未按合同约定提供施工图纸和工程资料;未按合同约定提供施工场地和施工条件;违反合同约定,导致工程进度延误;违反合同约定,导致工程质量不合格。1.2乙方违约:未按合同约定完成工程;未按合同约定执行施工方案和施工组织设计;未按合同约定进行安全生产管理;违反合同约定,导致工程进度延误;违反合同约定,导致工程质量不合格。1.3第三方违约:未按合同约定履行职责;未按合同约定提供相关资料和协助;违反合同约定,导致甲乙双方权益受损。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:逾期支付工程款,应支付违约金,违约金按逾期支付金额的千分之五计算;未按合同约定提供施工图纸和工程资料,导致工程进度延误,应赔偿乙方因延误造成的损失;未按合同约定提供施工场地和施工条件,导致工程进度延误,应赔偿乙方因延误造成的损失;违反合同约定,导致工程进度延误,应赔偿乙方因延误造成的损失;违反合同约定,导致工程质量不合格,应承担修复责任并赔偿乙方损失。2.2乙方违约责任:未按合同约定完成工程,应承担修复责任并赔偿甲方损失;未按合同约定执行施工方案和施工组织设计,导致工程进度延误,应赔偿甲方因延误造成的损失;未按合同约定进行安全生产管理,导致安全事故,应承担相应责任;违反合同约定,导致工程进度延误,应赔偿甲方因延误造成的损失;违反合同约定,导致工程质量不合格,应承担修复责任并赔偿甲方损失。2.3第三方违约责任:未按合同约定履行职责,应承担相应责任;未按合同约定提供相关资料和协助,导致甲乙双方权益受损,应承担相应责任;违反合同约定,导致甲乙双方权益受损,应承担相应责任。示例说明:1.甲方逾期支付工程款,应支付违约金人民币5万元;2.乙方未按合同约定完成工程,导致工程进度延误3个月,应赔偿甲方损失人民币10万元;3.第三方未按合同约定提供安全生产管理服务,导致安全事故,应承担相应责任。全文完。2024政工程,建设单位工程款支付与施工安全管理合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同标的6.合同金额7.合同履行地点二、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付进度3.预付款支付4.进度款支付5.结算款支付6.逾期付款违约责任三、施工安全管理1.施工现场安全管理2.施工人员安全管理3.施工设备安全管理4.施工材料安全管理5.施工环境保护6.施工安全事故处理四、工程质量要求1.工程质量标准2.质量检测与验收3.质量责任与义务4.质量保修5.质量事故处理五、施工进度管理1.施工进度计划2.进度调整与变更3.进度违约责任4.进度检查与验收六、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除程序4.变更与解除后的处理七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用八、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约金九、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的处理十、合同附件1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同附件十一、其他约定1.隐私保护2.保密协议3.法律适用4.合同签署十二、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达方式4.送达证明十三、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的处理十四、合同附件1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同附件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024政工程,建设单位工程款支付与施工安全管理合同2.合同双方:建设单位:甲方施工单位:乙方3.合同签订日期:____年__月__日4.合同有效期:自____年__月__日至____年__月__日5.合同标的:____项目,工程规模为____,合同金额为____元。6.合同履行地点:____市____区____项目所在地7.合同金额:____元,分阶段支付。二、工程款支付1.工程款支付方式:预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%。进度款:根据工程进度每月支付合同总额的____%。结算款:工程完工验收合格后支付合同总额的____%。保修金:工程完工验收合格后支付合同总额的____%,保修期满无质量问题后无息退还。2.工程款支付进度:预付款支付:合同签订后____个工作日内。进度款支付:每月末前____个工作日内。结算款支付:工程完工验收合格后____个工作日内。3.预付款支付:甲方应于合同签订后____个工作日内向乙方支付预付款。4.进度款支付:乙方应每月向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后____个工作日内支付。5.结算款支付:乙方应提交结算报告,甲方应在收到报告后____个工作日内支付。6.逾期付款违约责任:甲方逾期支付工程款,应向乙方支付____%的违约金。三、施工安全管理1.施工现场安全管理:乙方应制定施工现场安全管理制度,确保施工安全。2.施工人员安全管理:乙方应确保施工人员具备必要的安全生产知识,遵守安全操作规程。3.施工设备安全管理:乙方应确保施工设备完好,定期进行安全检查和维护。4.施工材料安全管理:乙方应确保施工材料符合质量标准,储存和运输安全。5.施工环境保护:乙方应采取措施保护施工现场环境,防止污染。6.施工安全事故处理:发生安全事故,乙方应及时上报甲方,并采取措施防止扩大损失。四、工程质量要求1.工程质量标准:乙方应按照国家有关工程质量的法律法规和标准进行施工。2.质量检测与验收:乙方应定期进行质量检测,确保工程质量。3.质量责任与义务:乙方应对工程质量承担责任,确保工程符合合同约定。4.质量保修:乙方应在工程完工后提供____年的质量保修服务。5.质量事故处理:发生质量事故,乙方应立即停止施工,采取措施处理。五、施工进度管理1.施工进度计划:乙方应制定详细的施工进度计划,报甲方审批。2.进度调整与变更:因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。3.进度违约责任:乙方未按计划完成工程,应向甲方支付____%的违约金。4.进度检查与验收:甲方应定期对施工进度进行检查,确保工程按计划进行。六、合同变更与解除1.合同变更条件:双方协商一致,且不违反法律法规。2.合同解除条件:因不可抗力等原因导致合同无法履行。3.变更与解除程序:双方书面通知对方,并签订变更或解除合同协议。4.变更与解除后的处理:双方应按协议处理合同解除后的善后事宜。七、争议解决1.争议解决方式:双方协商解决;协商不成,提交____仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构:____仲裁委员会。3.争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。4.争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。八、违约责任1.违约情形:乙方未按合同约定完成工程;甲方未按合同约定支付工程款;任何一方违反合同约定的其他行为。2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿:违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。4.违约金:违约金的具体数额根据违约情节和损失情况确定。九、合同生效与终止1.合同生效条件:双方签字盖章,合同生效。2.合同终止条件:工程完工并验收合格;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行。3.合同终止程序:双方签订合同终止协议,明确终止后的处理事宜。4.合同终止后的处理:双方应按协议处理合同终止后的善后事宜,包括工程款的结算、工程质量保修等。十、合同附件1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同附件十一、其他约定1.隐私保护:双方应保护对方的商业秘密和隐私。2.保密协议:双方签订保密协议,明确保密内容和责任。3.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。4.合同签署:本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。十二、通知与送达1.通知方式:书面通知,包括特快专递、电子邮件等。2.送达地址:甲方:____地址乙方:____地址3.送达方式:通知应送达至对方指定的地址。4.送达证明:送达方应保留送达证明,以备查验。十三、合同解除与终止1.合同解除条件:双方协商一致;因不可抗力导致合同无法履行;违约行为导致合同无法履行。2.合同终止条件:工程完工并验收合格;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行。3.合同解除与终止程序:双方签订合同解除或终止协议。4.合同解除与终止后的处理:双方应按协议处理合同解除或终止后的善后事宜。十四、合同附件1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同附件甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________日期:________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导的施工组织设计:甲方应负责组织施工组织设计,并提交乙方审核。乙方应在收到施工组织设计后____个工作日内提出修改意见。2.甲方监督权:甲方有权对施工现场进行监督,确保施工符合合同要求。乙方应配合甲方进行现场检查,并及时整改发现的问题。3.甲方材料采购:甲方有权自行或委托第三方采购施工所需材料。乙方应按照甲方的要求,及时提供材料验收和进场。4.甲方进度控制:甲方有权对施工进度进行控制,确保工程按期完工。乙方应按照甲方的要求,合理安排施工计划,避免延误工期。5.甲方验收权:甲方有权对工程进行验收,验收合格后方可进行下一阶段施工。乙方应按照甲方的要求,准备验收资料,确保验收顺利通过。6.甲方变更权:甲方有权对施工方案进行变更,乙方应无条件执行。甲方应在变更前通知乙方,并协商变更后的合同价格调整。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导的施工组织设计:乙方应负责编制施工组织设计,并提交甲方审核。甲方应在收到施工组织设计后____个工作日内提出修改意见。2.乙方施工自主权:乙方有权根据施工组织设计自主安排施工进度和施工方法。甲方应尊重乙方的施工自主权,不得随意干预。3.乙方材料采购权:乙方有权自行或委托第三方采购施工所需材料。甲方应尊重乙方的材料采购权,不得要求乙方必须使用指定供应商的材料。4.乙方进度保证:乙方应保证按合同约定的时间节点完成工程。乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。5.乙方质量保证:乙方应保证工程质量符合合同约定和国家标准。乙方因质量问题导致工程返工,应承担全部责任。6.乙方验收配合权:乙方有权对甲方进行的工程验收提出异议,并要求重新验收。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介机构:合同约定第三方中介机构负责监督工程质量、进度和工程款支付。2.第三方中介职责:第三方中介机构应定期对施工现场进行巡查,确保施工符合合同要求。第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交巡查报告。3.第三方中介费用:第三方中介费用由甲方和乙方按照合同约定分担。4.第三方中介争议解决:第三方中介机构在争议解决过程中,应保持中立,公正处理争议。5.第三方中介报告:第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交工程款支付建议。6.第三方中介终止:如第三方中介机构无法履行职责或违反合同约定,甲方和乙方有权终止其服务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同附件4.附件四:施工组织设计5.附件五:第三方中介机构资质证明6.附件六:第三方中介巡查报告7.附件七:变更协议8.附件八:验收报告9.附件九:工程款支付建议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程;甲方未按合同约定支付工程款;任何一方违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定:甲方未能按时支付预付款、进度款或结算款;乙方未能按计划完成工程或施工质量不符合要求;任何一方未履行合同中约定的其他义务。三、法律名词及解释:1.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后达成协议,提交仲裁机构进行裁决。4.保密协议:指双方就保密事项达成的一致协议。5.法定代表人:指依法代表法人或者其他组织行使职权的负责人。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方可向甲方发出催款通知,如甲方仍不支付,乙方可申请仲裁或法律诉讼。2.问题:乙方施工进度延误。解决办法:乙方应分析延误原因,采取措施加快进度,并向甲方报告。3.问题:施工质量不符合要求。解决办法:乙方应立即停止施工,整改质量问题,经甲方验收合格后方可继续施工。五、所有应用场景:1.新建工程项目;2.改建、扩建工程项目;3.工程施工管理;4.工程款支付管理;5.施工安全管理;6.第三方中介服务。全文完。2024政工程,建设单位工程款支付与施工安全管理合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(建设单位):_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________1.2乙方(施工单位):_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________1.3其他相关方(如有):_________________________二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,以及甲乙双方签订的《2024政工程项目施工合同》,为明确双方在工程款支付与施工安全管理方面的权利义务,确保工程顺利进行,特订立本合同。2.2合同依据(1)《中华人民共和国建筑法》(2)《中华人民共和国合同法》(3)《建筑工程施工许可管理办法》(4)《建筑工程施工合同示范文本》(5)甲乙双方签订的《2024政工程项目施工合同》(6)其他与本合同相关的法律法规、政策文件和合同文件三、定义与解释3.1专业术语(1)工程款:指甲方按照合同约定,支付给乙方的工程款项。(2)施工安全管理:指在施工过程中,为保障工程质量和施工人员安全而采取的一系列措施。(3)工期:指合同约定的工程完成时间。3.2关键词解释(1)支付:指甲方按照合同约定,向乙方支付工程款项的行为。(2)施工:指乙方按照合同约定,对工程进行建设的行为。(3)安全管理:指在施工过程中,对施工人员、设备和环境进行安全防护和管理的措施。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成工程。4.1.2甲方有权对乙方施工过程中的安全和质量进行监督检查。4.1.3甲方应按照合同约定,按时支付工程款项。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付工程款项。4.2.2乙方应按照合同约定,确保工程质量和施工安全。4.2.3乙方应按照甲方要求,接受监督检查,及时整改问题。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点本合同工程地点为:_________________________5.3合同履行方式本合同采用分期付款的方式,具体支付方式和时间由甲乙双方另行协商确定。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件6.2.1合同约定的工期完成后,经双方协商一致,可以终止合同。(1)一方违约,严重损害另一方利益;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序6.3.1一方要求终止合同,应提前____天书面通知对方。6.3.2双方协商一致终止合同的,应签订书面终止协议。6.4终止后果6.4.1合同终止后,乙方应立即停止施工,并按照合同约定,清理施工现场。6.4.2双方应按照合同约定,处理合同终止后的善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工材料费:指施工过程中所需的各种建筑材料、构配件、设备等费用。(2)人工费:指施工过程中所需的人工费用,包括工资、津贴、奖金等。(3)机械使用费:指施工过程中所需的各种机械设备的租赁、维修、燃料等费用。(4)其他费用:指施工过程中发生的其他费用,如设计费、监理费、检验检测费等。7.2支付方式本合同工程款支付方式如下:(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。(2)进度款:在工程进度达到合同约定的节点时,甲方应按照实际完成的工程量和合同约定的比例支付进度款。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应按照合同约定的比例支付竣工结算款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付。(2)进度款:每月____日前支付上个月完成的工程量对应的进度款。(3)竣工结算款:竣工验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应出具书面付款通知,注明付款金额、付款原因等。(2)乙方应在收到甲方付款通知后____个工作日内,向甲方提供相应的发票和结算单据。(3)如甲方逾期支付工程款,应向乙方支付_____%的逾期付款违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程的,应承担相应的违约责任,并支付_____%的违约金。(2)乙方施工过程中发生安全事故,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此给对方造成的损失。九、保密条款9.1保密内容(1)合同内容;(2)工程图纸、技术资料;(3)施工过程中的商业秘密;(4)其他甲乙双方约定应保密的内容。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)不得泄露保密内容;(2)对保密内容进行妥善保管;(3)未经对方同意,不得将保密内容提供给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、恐怖袭击等社会事件;(3)政府行为,如政策调整、法律法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应及时通知对方。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决合同后续事宜。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程无法继续施工;(2)政府政策调整导致工程停工;(3)战争导致施工人员无法到达施工现场。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同主体变更;(2)合同内容变更;(3)合同履行方式变更。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,甲乙双方在合同履行过程中,任何一方不得擅自变更合同内容。(2)甲乙双方在合同履行过程中,对合同中的保密条款负有保密义务。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对工程质量和施工安全的监督权。(2)乙方保留对工程款支付进度和方式的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同在履行过程中,如需修改或补充,双方应书面协商一致,并签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方在合同履行过程中,应相互协作,共同确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应按照合同约定,及时提供所需资料和条件。(2)甲乙双方应定期召开协调会议,解决合同履行过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是甲乙双方就2024政工程工程款支付与施工安全管理达成的完整协议,具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):签字:_________________________日期:_________________________盖章:_________________________乙方(施工单位):签字:_________________________日期:_________________________盖章:_________________________其他相关方(如有):签字:_________________________日期:_________________________盖章:_________________________本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。附件及其他说明解释一、附件列表:1.2024政工程项目施工合同2.建筑工程施工许可管理办法3.建筑工程施工合同示范文本4.相关法律法规和政策文件5.保密协议6.工程进度计划7.工程图纸及技术资料8.工程量清单9.付款凭证10.竣工验收报告11.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付工程款;未按合同约定提供施工条件;隐瞒工程实际情况;乙方违约:未按时完成工程;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论