2024建设工程招投标合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程招投标合同范本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4设计人1.5招标代理机构第二条：合同项目及内容2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容第三条：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条：合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五条：质量标准及要求5.1工程质量标准5.2材料质量标准5.3施工工艺要求5.4验收标准第六条：承包人义务及责任6.1施工准备6.2施工组织6.3工程质量保证6.4安全生产6.5环境保护第七条：发包人义务及责任7.1合同备案7.2施工现场提供7.3合同价款支付7.4协调关系7.5法律、法规规定的其他义务及责任第八条：监理人的职责8.1工程监理8.2进度监控8.3质量监控8.4投资控制8.5协调各方关系第九条：设计人的职责9.1工程设计9.2设计变更9.3设计交底9.4设计技术支持第十条：违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3监理人违约10.4设计人违约第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二条：合同的变更、解除和终止12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止第十三条：合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同解除第十四条：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人：指根据本合同协议，享有合同权利、承担合同义务的甲方。1.2承包人：指根据本合同协议，承担工程建设的乙方。1.3监理人：指根据本合同协议，负责对工程建设过程进行监督管理的丙方。1.4设计人：指根据本合同协议，负责工程设计的丁方。1.5招标代理机构：指根据本合同协议，负责组织招标活动的戊方。第二条：合同项目及内容2.1项目名称：建设工程。2.2项目地点：位于市区路号。2.3项目规模：包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。2.4项目内容：具体包括但不限于设计、施工、监理、材料供应等。第三条：合同价格3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币元整）。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3预付款：合同签订后，发包人应按照合同约定向承包人支付预付款人民币元整（大写：人民币元整）。3.4进度付款：按照工程进度，承包人向发包人提交进度付款申请，发包人按约定支付进度款。3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照合同约定的计价方式进行竣工结算。第四条：合同工期4.1开工日期：本合同签订后，双方确定的开工日期。4.2竣工日期：本合同签订后，双方确定的竣工日期。4.3工期延误：因承包人原因导致工程不能按期竣工的，承包人应承担相应的违约责任。4.4工期提前：因承包人原因导致工程提前竣工的，双方按合同约定进行相应的结算。第五条：质量标准及要求5.1工程质量标准：符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2材料质量标准：符合国家及行业相关标准、规范要求。5.3施工工艺要求：按照设计文件和施工技术标准要求施工。5.4验收标准：工程验收应符合国家及行业相关验收标准。第六条：承包人义务及责任6.1施工准备：承包人应按照合同约定，做好施工前的准备工作。6.2施工组织：承包人应按照合同约定，合理组织施工，确保工程进度和质量。6.3工程质量保证：承包人应对施工的工程质量负责，确保工程质量符合合同约定。6.4安全生产：承包人应做好施工现场的安全生产管理工作，防止安全事故的发生。6.5环境保护：承包人应按照相关法律法规，做好施工现场的环境保护工作。第七条：发包人义务及责任7.1合同备案：发包人应按照相关法律法规，将合同备案。7.2施工现场提供：发包人应确保施工现场符合合同约定的施工条件。7.3合同价款支付：发包人应按照合同约定，及时支付合同价款。7.4协调关系：发包人应协调解决施工现场的相关问题，保障工程的顺利进行。7.5法律、法规规定的其他义务及责任。第八条：监理人的职责8.1工程监理：监理人应按照合同约定和国家相关法律法规，对工程的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。8.2进度监控：监理人应监督承包人的施工进度，确保工程按计划推进。8.3质量监控：监理人应对施工现场的工程质量进行监督检查，确保工程质量符合合同约定。8.4投资控制：监理人应审核承包人的工程款申请，确保工程投资控制在合同范围内。8.5协调各方关系：监理人应协调发包人、承包人、设计人等各方关系，保障工程的顺利进行。第九条：设计人的职责9.1工程设计：设计人应按照合同约定和国家相关法律法规，完成工程设计工作，并负责设计文件的修改和解释。9.2设计变更：设计人应根据工程实际情况，按照合同约定进行设计变更。9.3设计交底：设计人应对施工现场的施工人员和技术人员进行设计交底，确保施工人员了解设计意图和施工要求。9.4设计技术支持：设计人应提供施工现场的技术支持，解决施工过程中遇到的设计问题。第十条：违约责任10.1发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。10.2承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。10.3监理人违约：监理人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。10.4设计人违约：设计人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。第十一条：争议解决11.1.1仲裁：双方可约定仲裁委员会进行仲裁。11.1.2诉讼：双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条：合同的变更、解除和终止12.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.3合同终止：合同履行完成后，合同即告终止。第十三条：合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改：合同履行过程中，如需修改合同，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。13.3合同解除：合同履行过程中，如发生合同解除情况，应按照解除协议约定的方式处理。第十四条：其他约定14.1保密条款：双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护：双方应对合同履行过程中产生的知识产权予以保护，未经对方同意不得侵犯对方的知识产权。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.4合同附件：本合同附件包括合同履行过程中涉及的相关文件、图纸、技术资料等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：工程设计文件附件三：施工图纸附件四：工程量清单附件五：材料供应合同附件六：设备采购合同附件七：施工组织设计附件八：安全生产管理制度附件九：环境保护措施方案附件十：进度计划表附件十一：质量保证书附件十二：验收标准及方法附件十三：违约金计算公式附件十四：争议解决方式确认书附件详细要求和说明：附件一：合同协议书本附件为合同协议书，明确了双方的权利、义务和责任，以及合同的履行期限、质量标准、价款支付等关键条款。附件二：工程设计文件本附件包括工程的设计图纸、设计说明书、设计变更通知等，用于指导施工和明确工程的要求。附件三：施工图纸本附件提供了工程的详细施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，用于指导施工过程。附件四：工程量清单本附件列出了工程所需的各项材料、工程量及价格，用于明确工程预算和价款支付依据。附件五：材料供应合同本附件明确了材料供应商的义务和责任，以及材料的质量标准、供应时间和价格等。附件六：设备采购合同本附件明确了设备供应商的义务和责任，以及设备的质量标准、供应时间和价格等。附件七：施工组织设计本附件提供了施工组织方案，包括施工进度计划、施工方法、人员配置等，用于指导施工过程。附件八：安全生产管理制度本附件明确了施工过程中的安全生产管理制度，包括安全措施、应急预案等。附件九：环境保护措施方案本附件提供了施工过程中的环境保护措施方案，包括环保措施、环保设施等。附件十：进度计划表本附件明确了工程的施工进度计划，包括各阶段的完成时间等。附件十一：质量保证书本附件明确了承包人对工程质量的保证措施和责任。附件十二：验收标准及方法本附件提供了工程验收的标准和方法，用于明确工程验收的要求。附件十三：违约金计算公式本附件提供了违约金的计算公式，用于明确违约责任。附件十四：争议解决方式确认书本附件明确了争议解决的途径和方式，包括仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按合同约定支付价款。2.承包人未按合同约定完成工程。3.监理人未按合同约定进行监督管理。4.设计人未按合同约定提供设计服务。5.违反合同约定的保密义务。6.违反合同约定的知识产权保护义务。7.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行。违约责任认定：1.发包人违约：按照合同约定支付违约金。2.承包人违约：按照合同约定支付违约金，并承担因违约造成的损失赔偿责任。3.监理人违约：按照合同约定支付违约金，并承担因违约造成的损失赔偿责任。4.设计人违约：按照合同约定支付违约金，并承担因违约造成的损失赔偿责任。5.保密义务违约：按照合同约定支付违约金，并承担因泄露商业秘密造成的损失赔偿责任。6.知识产权保护义务违约：按照合同约定支付违约金，并承担因侵犯知识产权造成的损失赔偿责任。7.不可抗力：根据不可抗力的影响，部分或全部免除违约责任。示例说明：如发包人未按合同约定支付预付款，属于违约行为，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金，并承担承包人因未能及时获得预付款而导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不