




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版历史建筑保护监理合同延期补充协议范本本合同目录一览1.协议背景及目的1.1协议签订依据1.2协议签订目的2.延期原因及理由2.1延期原因2.2延期理由3.延期期限及范围3.1延期期限3.2延期范围4.延期费用及支付方式4.1延期费用4.2支付方式5.工程进度及节点调整5.1工程进度调整5.2工程节点调整6.质量保证及责任划分6.1质量保证6.2责任划分7.安全生产及环境保护7.1安全生产7.2环境保护8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决程序9.违约责任及赔偿9.1违约责任9.2赔偿方式10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务12.通知与送达12.1通知方式12.2送达方式13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.协议背景及目的1.1协议签订依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,以及原《2024版历史建筑保护监理合同》的约定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就原合同延期事宜达成补充协议。1.2协议签订目的本协议旨在明确原合同延期原因、期限、费用及责任,确保历史建筑保护工程顺利进行,维护双方合法权益。2.延期原因及理由2.1延期原因(1)不可抗力因素,如自然灾害、战争、政府行为等;(2)设计变更,经甲方同意;(3)乙方施工过程中遇到的技术难题,经甲方确认;(4)甲方提供的施工场地、材料、设备等存在缺陷或不符合要求。2.2延期理由具体延期理由如下:(1)因自然灾害导致施工中断,需延期30天;(2)设计变更2次,需延期15天;(3)施工过程中遇到技术难题,需延期10天;(4)甲方提供的施工场地存在缺陷,需延期5天。3.延期期限及范围3.1延期期限根据上述延期原因及理由,原合同工期延期共计50天。3.2延期范围延期范围包括原合同约定的全部工程内容,即历史建筑保护工程的施工、监理等。4.延期费用及支付方式4.1延期费用因延期产生的相关费用,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等,由乙方承担。4.2支付方式(1)人工费:按原合同约定的标准计算,每延期一天,支付人工费总额的2%;(2)材料费:按实际发生量计算,每延期一天,支付材料费总额的1%;(3)设备租赁费:按实际租赁天数计算,每延期一天,支付设备租赁费总额的1%。5.工程进度及节点调整5.1工程进度调整根据延期情况,对原合同约定的工程进度进行如下调整:(1)原合同约定的工期延长50天;(2)各分项工程进度相应延长。5.2工程节点调整根据工程进度调整,对原合同约定的工程节点进行如下调整:(1)原合同约定的工程节点延期50天;(2)各分项工程节点相应延期。6.质量保证及责任划分6.1质量保证乙方在工程延期期间,仍需保证工程质量,符合国家和行业相关标准。6.2责任划分(1)因延期原因导致的工程质量问题,由乙方承担责任;(2)因不可抗力因素导致的工程质量问题,由双方协商解决。8.争议解决方式8.1争议解决途径双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内进行友好协商;(2)如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.违约责任及赔偿9.1违约责任(1)任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任;(2)违约方应承担因违约行为给守约方造成的直接经济损失。9.2赔偿方式(1)赔偿金额按实际损失计算;(2)违约方应支付违约金,违约金按本协议约定比例计算;(3)如违约行为给守约方造成名誉损害,违约方应承担相应的法律责任。10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件(1)一方违反本协议约定,经另一方催告后仍未改正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)一方破产、解散或被吊销营业执照。10.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,应提前30日书面通知另一方;(2)双方协商一致解除合同的,应签订书面解除协议;(3)一方违约导致合同解除的,守约方有权要求违约方承担违约责任。11.保密条款11.1保密内容(1)本协议的内容;(2)双方在履行本协议过程中获得的商业秘密;(3)双方在履行本协议过程中了解的对方财务状况、技术秘密等。11.2保密义务(1)双方应对保密内容采取必要的安全措施;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(3)保密义务在本协议终止后仍然有效。12.通知与送达12.1通知方式(1)书面通知;(2)电子邮件;(3)电话通知。12.2送达方式(1)书面通知:以挂号信方式寄送至对方指定地址;(2)电子邮件:发送至对方指定电子邮箱;(3)电话通知:以录音电话或短信方式确认。13.合同生效及终止13.1合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止(1)本协议有效期内,如因故提前终止,双方应签订书面终止协议;(2)本协议期满或双方协商一致解除本协议,本协议终止。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本协议未尽事宜,按原《2024版历史建筑保护监理合同》的约定执行。14.2其他约定事项二本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本协议自生效之日起,对双方具有约束力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本协议中“第三方”是指除甲乙双方以外的,因履行本合同而介入合同关系的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、咨询机构、评估机构、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于:(1)提供专业服务,如设计、施工、监理等;(2)进行技术评估、检测、鉴定等;(3)提供资金、设备、材料等;(4)协助解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入的程序16.1介入申请(1)甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入时,由一方提出书面申请;(2)第三方介入申请应明确介入的目的、范围、期限和费用。16.2介入批准(1)甲乙双方应在收到第三方介入申请之日起10日内,以书面形式同意或拒绝;(2)同意介入的,双方应与第三方签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本协议中“责任限额”是指第三方因履行本合同产生的责任,其赔偿责任不得超过本协议约定的金额。17.2责任限额的约定(1)第三方责任限额由甲乙双方在签订合作协议时约定;(2)责任限额应包括但不限于第三方因过错导致合同无法履行、造成损失的责任。18.第三方权利与义务18.1第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方按照合作协议履行相应的义务;(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持;(3)第三方有权获得合同约定的报酬。18.2第三方义务(1)第三方应按照合作协议的要求,履行相应的职责;(2)第三方应保证其提供的服务或产品符合相关法律法规和行业标准;(3)第三方应保守合同双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分(1)第三方对甲乙双方的责任,由第三方自行承担;(2)第三方对合同外第三方的责任,由第三方自行承担;(3)甲乙双方对第三方的责任,由甲乙双方按照合作协议承担。19.2权利划分(1)第三方对甲乙双方的权利,由第三方自行行使;(2)第三方对合同外第三方的权利,由第三方自行行使;(3)甲乙双方对第三方的权利,由甲乙双方按照合作协议行使。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。20.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内进行友好协商;(2)如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入的合同终止21.1终止条件(1)第三方履行完毕其合同约定的义务;(2)甲乙双方协商一致,终止第三方介入;(3)因不可抗力导致第三方介入无法继续。21.2终止程序(1)第三方履行完毕其合同约定的义务后,甲乙双方应签订书面终止协议;(2)甲乙双方协商一致终止第三方介入的,应签订书面终止协议;(3)因不可抗力导致第三方介入无法继续的,甲乙双方应按照不可抗力相关规定处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.原始《2024版历史建筑保护监理合同》要求:完整、无损坏的合同文本。说明:作为本延期补充协议的附件,用于证明双方原合同关系的存在。2.延期原因证明材料要求:包括但不限于自然灾害证明、政府文件、设计变更通知、技术难题证明等。说明:用于证明延期原因的真实性和合理性。3.工程进度调整表要求:详细列出原合同工期与调整后的工期对比。说明:用于明确工程进度调整的具体内容。4.工程节点调整表要求:详细列出原合同节点与调整后的节点对比。说明:用于明确工程节点调整的具体内容。5.第三方合作协议要求:完整、无损坏的合作协议文本。说明:作为本延期补充协议的附件,用于证明第三方介入的合法性。6.费用计算明细要求:详细列出延期费用计算的依据和计算过程。说明:用于明确延期费用的计算方法和结果。7.争议解决相关文件要求:包括但不限于争议解决协议、诉讼文件等。说明:用于证明争议解决的过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时提交工程进度报告;乙方未按合同约定进行质量检查;甲方未按时支付延期费用;第三方未按合作协议履行义务;双方未按本协议约定进行通知或送达。2.责任认定标准:乙方未按时提交工程进度报告,每延迟一天,乙方应支付违约金人民币X元;乙方未按合同约定进行质量检查,导致工程质量不合格,乙方应承担修复费用及违约金;甲方未按时支付延期费用,每延迟一天,甲方应支付滞纳金人民币X元;第三方未按合作协议履行义务,导致合同无法履行,第三方应承担违约责任;双方未按本协议约定进行通知或送达,导致对方无法及时了解情况,应承担相应的责任。3.违约责任示例说明:乙方未按时提交工程进度报告,延迟3天,乙方应支付违约金人民币300元;甲方未按时支付延期费用,延迟5天,甲方应支付滞纳金人民币500元;第三方未按合作协议履行义务,导致工程延误2个月,第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿工期延误造成的损失。全文完。2024版历史建筑保护监理合同延期补充协议范本1合同目录一、协议签订依据及背景1.1合同签订依据1.2项目背景1.3延期原因分析二、协议主要内容2.1延期范围2.2延期期限2.3延期原因及处理2.4延期责任划分三、费用调整3.1费用调整原则3.2调整方法及计算公式3.3费用调整通知及确认四、工期调整4.1工期调整方法4.2工期调整期限4.3工期调整通知及确认五、责任及义务5.1监理单位责任5.2施工单位责任5.3质量安全责任5.4保密责任六、争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决期限七、协议生效及终止7.1协议生效条件7.2协议终止条件7.3终止后的处理八、其他约定8.1隐私保护8.2通知方式8.3不可抗力九、附件9.1相关法律法规9.2附件一:延期原因及处理清单9.3附件二:费用调整明细9.4附件三:工期调整明细九、协议签署及生效9.1签署方式9.2生效时间九、协议解除及终止9.1解除条件9.2终止条件9.3解除或终止后的处理十、协议变更10.1变更方式10.2变更程序10.3变更内容十一、协议附件11.1协议附件一:合同主体信息11.2协议附件二:项目背景资料11.3协议附件三:相关法律法规十二、协议解除及终止后的处理12.1费用结算12.2工期调整12.3责任划分十三、协议终止后的其他事项13.1资料移交13.2隐私保护13.3知识产权十四、协议的适用范围及解释14.1适用范围14.2解释权合同编号_________一、协议签订依据及背景1.1合同签订依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及原《2024版历史建筑保护监理合同》的约定,签订本延期补充协议。1.2项目背景项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]项目概况:[项目概况]1.3延期原因分析[列出延期原因,如:自然灾害、政策调整、不可抗力等]二、协议主要内容2.1延期范围[具体说明延期涉及的监理工作范围]2.2延期期限[明确延期期限,如:延长至[具体日期]前]2.3延期原因及处理[详细说明延期原因及采取的处理措施]2.4延期责任划分[明确监理单位和施工单位在延期事件中的责任划分]三、费用调整3.1费用调整原则[说明费用调整的原则,如:按实际发本调整]3.2调整方法及计算公式[提供具体的费用调整方法和计算公式]3.3费用调整通知及确认[规定费用调整的通知方式和确认流程]四、工期调整4.1工期调整方法[说明工期调整的方法,如:按实际进度调整]4.2工期调整期限[明确工期调整后的最终工期]4.3工期调整通知及确认[规定工期调整的通知方式和确认流程]五、责任及义务5.1监理单位责任[列出监理单位在延期期间的职责和义务]5.2施工单位责任[列出施工单位在延期期间的职责和义务]5.3质量安全责任[明确监理单位和施工单位在质量安全方面的责任]5.4保密责任[规定监理单位和施工单位在保密方面的义务]六、争议解决6.1争议解决方式[确定争议解决的方式,如:协商、调解、仲裁或诉讼]6.2争议解决机构[指定争议解决机构,如:仲裁委员会或人民法院]6.3争议解决期限[规定争议解决的时间限制]七、协议生效及终止7.1协议生效条件[明确协议生效的条件,如:双方签字盖章后生效]7.2协议终止条件[规定协议终止的条件,如:合同解除、合同期满等]7.3终止后的处理[说明协议终止后的处理措施,如:费用结算、资料移交等]八、其他约定8.1隐私保护双方应遵守国家有关隐私保护的法律、法规,对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和个人隐私予以严格保密。8.2通知方式除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至双方约定的地址或电子邮箱,并在发送后[具体时间]内视为已送达。8.3不可抗力如发生不可抗力事件,致使本协议无法履行或履行困难,双方应立即通知对方,并协商解决。在不可抗力事件持续期间,本协议的履行可以暂停,直至不可抗力事件消除。九、附件9.1相关法律法规[列出与本协议相关的法律法规]9.2附件一:延期原因及处理清单[详细列出延期原因及处理措施]9.3附件二:费用调整明细[详细列出费用调整的明细]9.4附件三:工期调整明细[详细列出工期调整的明细]十、协议签署及生效10.1签署方式本协议应由双方授权代表签字或盖章,并由法定代表人或其授权代表签字确认。10.2生效时间本协议自双方签字或盖章之日起生效。十一、协议解除及终止后的处理11.1费用结算协议解除或终止后,双方应立即进行费用结算,并按照协议约定支付或收取相关费用。11.2工期调整11.3责任划分协议解除或终止后,双方应根据协议约定和实际情况,划分各自的责任。十二、协议终止后的其他事项12.1资料移交协议终止后,双方应按照协议约定,及时将相关资料和文件移交给对方。12.2隐私保护协议终止后,双方仍应遵守本协议中关于隐私保护的相关规定。12.3知识产权本协议不影响双方各自拥有的知识产权。十三、协议的适用范围及解释13.1适用范围本协议适用于双方在历史建筑保护监理合同履行过程中发生的延期事项。13.2解释权本协议的解释权归签订本协议的双方所有。十四、合同方签字部分[此处为合同方签字盖章部分]甲方(监理单位):法定代表人或授权代表签字:_________签字日期:________________乙方(施工单位):法定代表人或授权代表签字:_________签字日期:________________附件:[此处为附件部分的详细内容]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方决策权条款:在本协议延期期间,甲方对监理工作的决策权不受影响,包括但不限于变更设计、调整施工方案等。说明:甲方作为主导方,有权在确保工程质量和安全的前提下,对监理工作进行必要的调整。1.2甲方监督权条款:甲方有权对乙方在延期期间的工作进行全程监督,确保工程进度、质量和安全符合合同要求。说明:甲方有权通过现场检查、资料审核等方式,对乙方的工作进行监督,确保工程顺利进行。1.3甲方费用支付责任条款:延期期间,甲方应按照合同约定支付监理费用,并根据实际情况调整费用。说明:甲方作为主导方,有责任确保监理费用的支付,以保障监理工作的正常开展。1.4甲方协调责任条款:甲方应负责协调延期期间与政府部门、设计单位、施工单位等的关系,确保工程顺利进行。说明:甲方作为主导方,有责任协调各方关系,解决工程延期期间可能出现的矛盾和问题。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方决策权条款:在本协议延期期间,乙方对监理工作的决策权不受影响,包括但不限于调整施工进度、选择施工方案等。说明:乙方作为主导方,有权在确保工程质量和安全的前提下,对监理工作进行必要的调整。2.2乙方执行权条款:乙方应按照合同约定和甲方的要求,执行监理工作,确保工程进度、质量和安全符合合同要求。说明:乙方作为主导方,有责任按照合同约定和甲方的要求,执行监理工作,保证工程顺利进行。2.3乙方费用承担责任条款:延期期间,乙方应承担因延期产生的额外费用,包括但不限于材料费、人工费等。说明:乙方作为主导方,有责任承担因延期产生的额外费用,以保证工程正常进行。2.4乙方沟通责任条款:乙方应主动与甲方沟通,及时报告工程延期情况及原因,争取甲方理解和支持。说明:乙方作为主导方,有责任及时与甲方沟通,确保双方对工程延期情况有共同的认识,以便协调解决相关问题。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责条款:第三方中介应负责协调甲方、乙方及监理单位之间的关系,确保各方利益得到保障。说明:第三方中介作为独立第三方,有责任协调各方关系,促进工程顺利进行。3.2第三方中介费用条款:第三方中介费用由甲方、乙方及监理单位按照协商一致的比例分摊。说明:第三方中介费用由各方分摊,以保证中介工作的正常开展。3.3第三方中介监督权条款:第三方中介有权对监理工作进行监督,确保监理工作符合合同要求。说明:第三方中介作为独立第三方,有权利对监理工作进行监督,保障工程质量和安全。3.4第三方中介报告条款:第三方中介应定期向甲方、乙方及监理单位提交监理工作报告,报告内容包括但不限于监理进度、质量、安全等。说明:第三方中介应定期提交报告,以便各方了解监理工作情况,及时发现问题并采取措施。3.5第三方中介争议解决权条款:第三方中介有权参与争议解决,提出建议和解决方案。说明:第三方中介作为独立第三方,有权利参与争议解决,提出建议和解决方案,促进争议的解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.相关法律法规2.原历史建筑保护监理合同3.延期原因及处理清单4.费用调整明细5.工期调整明细6.合同主体信息7.项目背景资料8.第三方中介资质证明9.第三方中介服务协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理费用。认定:经乙方催告后,甲方在[具体期限]内仍未支付监理费用。2.违约行为:乙方未按合同约定完成监理工作。认定:乙方未在[具体期限]内完成监理工作,且未提出合理延期申请。3.违约行为:第三方中介未履行职责。认定:第三方中介未按照服务协议履行协调和监督职责。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动中的民事、行政法律关系的法律规范。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.商业秘密:不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.隐私:自然人的个人信息、个人活动等,不受他人非法侵扰、知悉、收集、利用和公开。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:费用调整争议。解决办法:双方协商不成时,可提交第三方中介或仲裁机构进行调解。2.问题:工期延误导致的质量问题。解决办法:立即通知对方,并采取相应措施修复问题,同时调整工期。3.问题:第三方中介职责争议。解决办法:参照第三方中介服务协议,明确其职责范围,必要时可更换第三方中介。五、所有应用场景:1.历史建筑保护监理合同延期。2.延期原因包括自然灾害、政策调整、不可抗力等。3.费用调整和工期调整。4.第三方中介参与协调和监督。5.合同违约行为的认定和处理。全文完。2024版历史建筑保护监理合同延期补充协议范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______2.乙方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______3.其他相关方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景2.2目的鉴于主合同签订后,项目实际情况发生变化,为保障项目顺利进行,双方经协商一致,就主合同延期补充事宜达成如下补充协议。三、定义与解释3.1专业术语1.历史建筑:指具有历史、艺术、科学价值,且具有代表性的建筑物。2.保护监理:指监理单位对历史建筑的保护工程进行全过程、全方位的监督、检查、指导、协调和服务。3.2关键词解释1.本合同:指《历史建筑保护监理合同》及其延期补充协议。2.延期:指在主合同约定的合同期限内,因不可抗力或特殊情况导致合同无法按期履行,经双方协商一致,对合同履行期限进行延长。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照本合同约定履行监理职责,对乙方的工作进行监督、检查和指导。2.甲方应按照合同约定支付乙方监理费用,并保证支付及时、足额。3.甲方应按照约定提供必要的资料和条件,协助乙方开展工作。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照本合同约定,认真履行监理职责,对历史建筑的保护工程进行全过程、全方位的监督、检查、指导、协调和服务。2.乙方应严格按照国家相关法律法规和技术标准进行监理工作,确保监理质量。3.乙方应妥善保管监理档案,及时向甲方提交监理报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同延期补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______年,自主合同约定的合同期限届满之日起计算。5.2合同履行地点本合同延期补充协议的履行地点为_______。5.3合同履行方式本合同延期补充协议的履行方式为:乙方在履行主合同约定的监理职责的同时,按照本协议约定的延期补充内容进行工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同延期补充协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.本合同延期补充协议履行完毕;2.双方协商一致解除本合同;3.发生不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除本合同,应书面通知对方;2.本合同延期补充协议终止后,双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果1.本合同延期补充协议终止后,乙方应按照约定将监理档案移交给甲方;2.双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同延期补充协议约定的费用构成如下:1.监理费用:根据主合同约定,乙方应向甲方收取的监理费用为人民币_______元。2.延期补充服务费用:由于合同延期,乙方提供的额外服务费用为人民币_______元。3.其他费用:包括但不限于差旅费、资料费等,具体费用根据实际情况另行计算。7.2支付方式1.甲方应按照本合同延期补充协议约定的费用构成,向乙方支付监理费用。2.支付方式为银行转账,甲方应在收到乙方开具的正规发票后_______个工作日内支付。7.3支付时间1.监理费用:甲方应在合同生效之日起_______个工作日内支付监理费用的_______%。2.延期补充服务费用:甲方应在合同生效之日起_______个工作日内支付延期补充服务费用的_______%。3.其他费用:在乙方提供相关服务并经甲方确认后,甲方应在_______个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方支付费用时,应在付款凭证上注明“历史建筑保护监理合同延期补充协议费用”字样。2.乙方应在收到甲方支付的费用后,向甲方开具正规发票。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付_______%的违约金。2.若甲方未按约定提供必要资料和条件,导致乙方无法履行监理职责,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.若乙方未按约定履行监理职责,导致工程质量问题,乙方应承担相应的责任。2.若乙方未按约定提供监理报告,应向甲方支付_______%的违约金。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照本合同延期补充协议的约定,向守约方支付违约金或赔偿金。2.赔偿金额以实际损失为基础,双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同延期补充协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、工作秘密等。2.双方在本合同延期补充协议履行过程中产生的任何图纸、文件、资料、数据等。9.2保密期限本合同延期补充协议约定的保密期限为_______年,自合同生效之日起计算。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、复制、转让或以其他方式使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同延期补充协议所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.政府行为:如政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:如罢工、暴动、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.双方应采取一切可能措施,减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决,如协商不成,可依法解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震、洪水等。2.政府行为:如政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:如罢工、暴动、战争等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商期限为_______个工作日。11.2调解1.协商不成,双方可向有关调解机构申请调解。2.调解期限为_______个工作日。11.3仲裁或诉讼1.协商和调解不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。2.诉讼或仲裁机构应依法公正审理,并作出裁决。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本合同延期补充协议项下的权利和义务。2.经双方协商一致,本合同延期补充协议可以转让。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行期间,因自身原因导致无法履行监理职责。2.甲方在合同履行期间,未按约定支付费用。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对历史建筑保护工程的监督权和验收权。2.乙方保留对甲方提供资料和条件的真实性、完整性的审核权。13.2特殊权力保留1.乙方保留在监理过程中发现工程质量问题时的纠正权。2.甲方保留在合同履行期间对乙方工作进行监督和检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同延期补充协议的修改和补充,应经双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力1.本合同延期补充协议的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容与本合同延期补充协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的信息和资料,确保合同顺利履行。2.双方应就合同履行过程中出现的问题及时沟通,共同协商解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、电话、书面函件等方式进行沟通和协作。2.双方应按照约定的时间和方式提供信息和资料。十六、其他条款16.1法律适用本合同延期补充协议适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同延期补充协议是双方协商一致的结果,具有完整性和独立性。16.3增减条款本合同延期补充协议的增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):_______代表人(签字):_______日期:_______乙方(盖章):_______代表人(签字):_______日期:_______附件及其他说明解释一、附件列表:1.《历史建筑保护监理合同》正本2.双方营业执照复印件3.双方法定代表人身份证明文件4.双方授权委托书5.相关法律法规和政策文件6.双方签订的其他补充协议和附件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按约定支付费用。b.未按约定提供必要资料和条件。c.未按约定履行监督权和验收权。乙方违约:a.未按约定履行监理职责。b.未按约定提供监理报告。c.未按约定处理工程质量问题。2.违约行为的认定:违约行为的认定应以合同约定和事实为依据,由双方协商解决;协商不成的,可依法申请仲裁或诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.保密条款:指双方在合同履行过程中,对知悉的对方商业秘密、技术秘密、工作秘密等采取保密
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- DB62T 4210-2020 驴人工授精技术规程
- 神经内科介入治疗的护理
- DB62T 4033-2019 高梁品种 平杂8 号
- 胰腺护理三级查房
- 2025年音乐学科德育评估方案
- 有机农业发展心得体会
- 五年级中队科技创新计划
- 校园外活动疫情防控流程
- 腰椎病的护理方案
- 红树莓种植示范基地建设项目可行性研究报告
- 医院长期医嘱单(模板)
- 穿孔铝板施工方案
- 模板工程基础施工方案
- 甘肃省医用耗材阳光采购平台操作手册-生产企业
- 快速诱惑-中文版-Speed-seduction中文版-罗斯-杰弗瑞
- 明御安全网关(下一代防火墙)用户FAQ手册-180802-修正版
- 高中化学-第一课时 氯气的性质教学设计学情分析教材分析课后反思
- 三河离婚协议书
- 《广播剧《杜十娘》(片段)》赏析
- 2023届青岛市即墨市三下数学期末调研试题含解析
- 国家开放大学一网一平台电大《可编程控制器应用实训》形考任务3及6试题答案
评论
0/150
提交评论