2025版建筑垃圾资源化利用工程合同书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑垃圾资源化利用工程合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方地址1.3.合同双方法定代表人1.4.合同双方联系方式2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目内容3.工程范围及质量要求3.1.工程范围3.2.工程质量标准3.3.工程验收标准4.工程进度计划4.1.工程总工期4.2.各分部分项工程工期4.3.工期调整及延误责任5.工程造价及支付方式5.1.工程造价组成5.2.工程造价调整5.3.工程款支付方式5.4.预付款及进度款支付比例5.5.结算及最终付款6.施工组织设计及安全文明施工6.1.施工组织设计6.2.安全文明施工措施6.3.安全责任及事故处理7.材料设备供应及管理7.1.材料设备供应方式7.2.材料设备质量要求7.3.材料设备检验及验收7.4.材料设备保管及使用8.技术服务及咨询8.1.技术服务内容8.2.技术咨询服务方式8.3.技术服务费用及支付9.专利及知识产权9.1.专利及知识产权归属9.2.专利及知识产权使用10.违约责任及争议解决10.1.违约责任10.2.争议解决方式10.3.争议解决机构11.合同解除及终止11.1.合同解除条件11.2.合同终止条件12.合同生效及期限12.1.合同生效条件12.2.合同期限13.合同附件13.1.合同附件一：工程量清单13.2.合同附件二：施工图纸13.3.合同附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1.合同变更14.2.合同补充协议14.3.合同解释及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方：建筑垃圾资源化利用有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2.合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3.合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4.合同双方联系方式2.项目概况2.1.项目名称2024版建筑垃圾资源化利用工程2.2.项目地点省市区街道2.3.项目规模占地面积：10000平方米，建筑面积：5000平方米2.4.项目内容主要包括建筑垃圾的收集、运输、处理和资源化利用等。3.工程范围及质量要求3.1.工程范围包括但不限于建筑垃圾的收集、运输、处理和资源化利用设施的建设及运营。3.2.工程质量标准严格按照国家相关标准执行，确保工程质量和安全。3.3.工程验收标准根据国家相关标准进行验收，验收合格后方可交付使用。4.工程进度计划4.1.工程总工期合同签订后6个月内完成全部工程。4.2.各分部分项工程工期1）建筑垃圾收集设施建设：1个月2）运输设施建设：1个月3）处理设施建设：2个月4）资源化利用设施建设：2个月4.3.工期调整及延误责任如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.工程造价及支付方式5.1.工程造价组成包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、施工费等。5.2.工程造价调整在合同执行期间，如遇国家政策调整、材料价格波动等情况，双方应协商调整工程造价。5.3.工程款支付方式1）预付款：合同签订后5个工作日内支付工程总造价的20%。2）进度款：按工程进度支付，每月支付工程总造价的15%。3）结算及最终付款：工程验收合格后15个工作日内支付剩余工程款。6.施工组织设计及安全文明施工6.1.施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，报甲方审批。6.2.安全文明施工措施乙方应严格按照国家相关法律法规，采取有效措施确保施工现场安全文明施工。6.3.安全责任及事故处理双方应共同承担施工现场安全责任，如发生安全事故，应立即启动应急预案，并依法依规处理。7.材料设备供应及管理7.1.材料设备供应方式乙方负责材料设备的采购、供应和管理工作。7.2.材料设备质量要求所有材料设备必须符合国家相关质量标准，并经甲方验收合格后方可使用。7.3.材料设备检验及验收乙方应按照合同约定进行材料设备检验，并将检验报告提交甲方。7.4.材料设备保管及使用乙方应妥善保管材料设备，确保其安全、完好，并按照设计要求进行使用。8.技术服务及咨询8.1.技术服务内容建筑垃圾资源化利用工艺的技术咨询；设备选型及安装指导；运营过程中的技术支持；工程质量问题的解决。8.2.技术咨询服务方式技术服务可通过现场指导、远程通讯、文件传输等方式进行。8.3.技术服务费用及支付技术服务费用按实际发生的人工、材料、交通等费用计算，合同签订后由甲方支付。9.专利及知识产权9.1.专利及知识产权归属项目涉及的所有专利及知识产权归甲方所有。9.2.专利及知识产权使用乙方在合同执行期间，需遵守甲方关于专利及知识产权的使用规定，未经许可不得擅自使用。10.违约责任及争议解决10.1.违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.3.争议解决机构合同争议提交省市仲裁委员会仲裁。11.合同解除及终止11.1.合同解除条件另一方严重违约；不可抗力事件导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。11.2.合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。12.合同生效及期限12.1.合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.合同期限合同期限自生效之日起至工程验收合格之日止。13.合同附件13.1.合同附件一：工程量清单13.2.合同附件二：施工图纸13.3.合同附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1.合同变更任何合同变更需经双方书面同意，并作为合同附件。14.2.合同补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3.合同解释及生效日期本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念本合同中所述第三方，指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同实施、管理或提供专业服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2.第三方介入类型技术咨询顾问；工程监理；材料设备供应商；施工单位；质量检测机构；金融机构；保险公司等。15.3.第三方介入程序15.3.1.第三方选择甲乙双方共同选择第三方，并签订相关合作协议。15.3.2.第三方资质审查第三方应具备相应的资质和条件，甲乙双方有权对其进行审查。15.3.3.第三方职责界定明确第三方的职责范围，包括但不限于技术支持、质量控制、进度管理等。16.第三方责任限额16.1.责任限额定义第三方责任限额指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿责任。16.2.责任限额确定16.2.1.第三方自身原因造成的损失第三方责任限额由甲乙双方根据第三方提供的资质和条件、合同约定等因素协商确定。16.2.2.第三方非自身原因造成的损失第三方在履行合同过程中，因不可抗力或其他非自身原因造成的损失，甲乙双方应共同承担，责任限额不适用。17.第三方责权利17.1.责任第三方应按照合同约定和合作协议，履行相应的职责，确保合同顺利履行。17.2.权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的支持，包括但不限于资金、信息、场地等。17.3.利益第三方在合同履行过程中，享有合法权益，包括但不限于获得报酬、费用报销等。18.第三方与其他各方的划分说明18.1.第三方与甲方第三方应向甲方提供技术支持、质量控制等服务，甲方负责支付相关费用。18.2.第三方与乙方第三方应向乙方提供施工指导、进度管理等服务，乙方负责配合第三方工作。18.3.第三方与监理方如第三方为监理方，则其应向甲乙双方提供监理服务，监督合同履行情况。19.第三方介入的变更管理19.1.变更申请任何一方认为第三方介入需要变更时，应向甲乙双方提出变更申请。19.2.变更审批甲乙双方共同审批第三方介入的变更申请，并签订变更协议。19.3.变更执行变更协议生效后，第三方应按照变更后的约定履行职责。20.第三方介入的争议解决20.1.争议处理第三方与其他各方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决。20.2.争议提交协商不成的，争议可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。20.3.争议处理费用争议处理费用由争议各方承担，具体分担比例由争议解决机构或法院裁定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单详细要求：列明工程项目的具体数量、规格、单价和总价。附件说明：作为合同附件，用于确定工程款支付依据。2.合同附件二：施工图纸详细要求：提供完整的施工图纸，包括设计图、结构图、设备布置图等。附件说明：作为合同附件，用于指导施工过程。3.合同附件三：技术规范详细要求：列出工程所需遵循的国家标准、行业标准和技术规范。附件说明：作为合同附件，用于确保工程质量。4.合同附件四：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、安全文明施工措施等。附件说明：作为合同附件，用于指导施工组织和管理。5.合同附件五：材料设备清单详细要求：列明所需材料设备的名称、规格、数量、品牌和供应商。附件说明：作为合同附件，用于确保材料设备的质量和供应。6.合同附件六：合同变更协议详细要求：记录合同履行过程中发生的变更内容、原因和双方达成的一致意见。附件说明：作为合同附件，用于明确变更后的合同条款。7.合同附件七：验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。附件说明：作为合同附件，用于证明工程已按约定完成。8.合同附件八：付款凭证详细要求：记录工程款支付的时间、金额、支付方式等。附件说明：作为合同附件，用于证明工程款的支付情况。9.合同附件九：违约金计算方法详细要求：明确违约金的计算方法和标准。附件说明：作为合同附件，用于在违约情况下计算违约金。10.合同附件十：争议解决协议详细要求：记录争议解决的方式、机构、程序等。附件说明：作为合同附件，用于在发生争议时解决争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方应支付违约金，违约金按未支付工程款总额的1%计算。示例说明：若甲方应支付100万元工程款，但未支付，则应支付1万元的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，乙方应赔偿甲方因延误造成的损失。3.违约行为：第三方未按合同约定提供技术支持或服务。责任认定标准：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若第三方未按合同约定提供技术支持，导致工程质量问题，第三方应赔偿甲方损失。4.违约行为：任何一方未按合同约定履行保密义务。责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若甲方泄露了乙方商业秘密，甲方应赔偿乙方损失。5.违约行为：任何一方未按合同约定履行验收义务。责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若乙方未按合同约定进行工程验收，甲方应承担由此产生的损失。全文完。2024版建筑垃圾资源化利用工程合同书1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同签订地点1.7合同目的1.8合同适用法律第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程投资2.6工程进度2.7工程质量要求第三章建筑垃圾资源化利用方案3.1资源化利用技术3.2资源化利用设备3.3资源化利用工艺流程3.4资源化利用产品及用途3.5资源化利用环保标准第四章工程承包方式4.1承包方式4.2承包范围4.3承包单位资质要求4.4承包单位责任4.5承包单位义务4.6承包单位权利第五章工程设计5.1设计单位5.2设计内容5.3设计要求5.4设计费用5.5设计变更5.6设计图纸交付5.7设计资料提供第六章工程施工6.1施工单位6.2施工组织设计6.3施工进度计划6.4施工现场管理6.5施工质量保证6.6施工安全保证6.7施工环境保护6.8施工合同价款6.9施工付款方式6.10施工合同履行第七章材料设备供应7.1材料设备供应商7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应时间7.4材料设备运输7.5材料设备验收7.6材料设备费用7.7材料设备变更第八章质量控制与验收8.1质量控制体系8.2质量验收标准8.3质量验收程序8.4质量异议处理8.5质量保证期8.6质量责任第九章工程变更与索赔9.1工程变更程序9.2工程变更范围9.3工程变更费用9.4索赔条件9.5索赔程序9.6索赔金额9.7索赔时效第十章付款与结算10.1付款方式10.2付款条件10.3付款程序10.4结算方式10.5结算程序10.6结算争议处理10.7逾期付款责任第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿11.4违约争议处理第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决费用第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件13.4合同终止程序13.5合同解除或终止后的处理第十四章其他约定14.1合同附件14.2合同附件说明14.3合同附件效力14.4合同份数14.5合同生效条件14.6合同变更与解除14.7合同解释权14.8合同争议解决方式14.9合同签订人签字14.10合同附件签字合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2024版建筑垃圾资源化利用工程合同书1.2合同双方基本信息：1.2.1甲方（资源化利用方）：1.2.1.1甲方名称：1.2.1.2甲方地址：1.2.1.3甲方法定代表人：1.2.1.4甲方联系方式：1.2.2乙方（施工单位）：1.2.2.1乙方名称：1.2.2.2乙方地址：1.2.2.3乙方法定代表人：1.2.2.4乙方联系方式：1.3合同签订日期：1.4合同生效日期：1.5合同期限：1.6合同签订地点：1.7合同目的：明确甲乙双方在建筑垃圾资源化利用工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.8合同适用法律：中华人民共和国相关法律法规。第二章工程概况2.1工程名称：建筑垃圾资源化利用工程2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：包括建筑垃圾收集、运输、处理、资源化利用等。2.5工程投资：2.6工程进度：2.7工程质量要求：符合国家相关标准及甲方要求。第三章建筑垃圾资源化利用方案3.2资源化利用设备：包括破碎机、筛分机、搅拌机等。3.3资源化利用工艺流程：详见图纸及说明书。3.4资源化利用产品及用途：再生骨料、再生混凝土等。3.5资源化利用环保标准：符合国家环保要求。第四章工程承包方式4.1承包方式：固定总价承包。4.2承包范围：包括工程的设计、施工、验收等全过程。4.3承包单位资质要求：具备相关工程承包资质。4.4承包单位责任：按照合同约定完成工程，确保工程质量、进度、安全。4.5承包单位义务：遵守国家法律法规，执行甲方要求。4.6承包单位权利：获得合同约定的报酬。第五章工程设计5.1设计单位：具备相应设计资质的单位。5.2设计内容：包括建筑垃圾资源化利用工艺设计、设备选型、施工图设计等。5.3设计要求：符合国家相关标准及甲方要求。5.4设计费用：5.5设计变更：根据实际情况进行，变更费用由双方协商确定。5.6设计图纸交付：在合同约定的期限内提交。5.7设计资料提供：提供必要的施工图及设计说明书。第六章工程施工6.1施工单位：具备相应施工资质的单位。6.2施工组织设计：详细说明施工方案、进度计划、质量保证措施等。6.3施工进度计划：按照合同约定的时间节点进行。6.4施工现场管理：确保施工安全、文明、有序。6.5施工质量保证：按照国家相关标准及甲方要求进行质量控制。6.6施工安全保证：严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.7施工环境保护：采取措施减少施工对环境的影响。6.8施工合同价款：合同总价。6.9施工付款方式：分阶段付款。6.10施工合同履行：严格按照合同约定履行各项义务。第八章质量控制与验收8.1质量控制体系：建立完善的质量管理体系，确保工程达到预定质量标准。8.2质量验收标准：依据国家相关标准和合同约定进行验收。8.3质量验收程序：按照合同约定和验收规范进行。8.4质量异议处理：出现质量异议时，双方应协商解决，协商不成的，可申请仲裁或诉讼。8.5质量保证期：自工程验收合格之日起计算，一般为一年。8.6质量责任：因施工质量问题造成的损失，由责任方承担。第九章工程变更与索赔9.1工程变更程序：变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2工程变更范围：包括设计变更、工程量变更等。9.3工程变更费用：根据变更内容和影响程度，由双方协商确定。9.4索赔条件：因不可抗力、设计变更等原因造成的损失，可提出索赔。9.5索赔程序：索赔方应在发生损失后7日内向对方提出索赔。9.6索赔金额：根据损失程度和合同约定确定。9.7索赔时效：索赔时效为工程验收合格之日起两年。第十章付款与结算10.1付款方式：分阶段付款，具体付款节点和金额由合同约定。10.2付款条件：工程达到约定节点，且质量合格。10.3付款程序：按合同约定的时间和方式支付。10.4结算方式：根据合同约定和工程实际情况进行结算。10.5结算程序：双方核对工程量、质量、费用等，并在约定时间内完成结算。10.6结算争议处理：协商不成的，可申请仲裁或诉讼。10.7逾期付款责任：逾期付款方应支付违约金。第十一章违约责任11.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、逾期付款等。11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿：赔偿金额根据合同约定和实际损失确定。11.4违约争议处理：协商不成的，可申请仲裁或诉讼。第十二章争议解决12.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构：双方协商确定的仲裁机构或人民法院。12.3争议解决程序：按照争议解决机构的程序进行。12.4争议解决费用：由败诉方承担，或由双方协商分担。第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件：包括不可抗力、严重违约等。13.2合同解除程序：双方协商一致，并签订书面解除协议。13.3合同终止条件：合同约定的期限届满或双方协商一致终止。13.4合同终止程序：双方签订书面终止协议，并办理相关手续。13.5合同解除或终止后的处理：包括工程交付、款项结算、资料移交等。第十四章其他约定14.1合同附件：包括图纸、技术规范、工程量清单等。14.2合同附件说明：对合同附件内容的解释和补充。14.3合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力。14.4合同份数：合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。14.5合同生效条件：双方签字盖章后生效。14.6合同变更与解除：任何变更或解除均需书面形式，并经双方签字盖章。14.7合同解释权：本合同解释权归甲方所有。14.8合同争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。14.9合同签订人签字：_________（甲方代表）_________（乙方代表）14.10合同附件签字：_________（甲方代表）_________（乙方代表）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方项目管理权说明：甲方有权对工程进行全面管理，包括但不限于设计变更、施工进度调整、材料设备采购等。1.2甲方对乙方施工过程的监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。1.3甲方对工程款的支付控制权说明：甲方有权根据工程进度和质量，控制工程款的支付进度，确保工程资金合理使用。1.4甲方对工程变更的审批权说明：甲方对因设计变更、不可抗力等原因导致的工程变更有最终审批权。1.5甲方对工程验收的主持权说明：甲方有权主持工程验收，对工程质量进行最终评定。1.6甲方对工程索赔的审批权说明：甲方有权对乙方提出的索赔进行审批，决定是否给予赔偿。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方施工自主权说明：乙方在确保工程质量和安全的前提下，有权自主安排施工进度、组织施工。2.2乙方对设计变更的提出权说明：乙方在施工过程中，如遇设计变更，有权提出变更建议，经甲方同意后实施。2.3乙方对工程款的申请权说明：乙方在工程进度和质量达到约定要求后，有权向甲方申请支付工程款。2.4乙方对工程验收的参与权说明：乙方有权参与工程验收，对工程质量提出意见和建议。2.5乙方对工程索赔的提出权说明：乙方在施工过程中，如遇不可抗力或其他原因导致损失，有权向甲方提出索赔。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介机构的选择说明：双方应共同选择具备相应资质的第三方中介机构，负责工程监理、质量检测、造价咨询等工作。3.2第三方中介机构的职责说明：第三方中介机构应按照合同约定，对工程进行全过程监理，确保工程质量、安全和进度。3.3第三方中介机构的费用说明：第三方中介机构的费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.4第三方中介机构的报告说明：第三方中介机构应定期向双方提交工程监理报告，包括工程质量、进度、安全等方面的信息。3.5第三方中介机构的争议解决权说明：第三方中介机构在履行职责过程中，如遇争议，有权提出解决方案，并协助双方协商解决。3.6第三方中介机构的更换说明：如第三方中介机构无法履行职责或存在重大失误，双方有权协商更换中介机构。3.7第三方中介机构的保密义务说明：第三方中介机构应遵守保密协议，对工程信息进行保密，不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸及说明书2.工程量清单3.施工组织设计4.材料设备清单5.质量检验报告6.工程进度计划7.付款进度计划8.第三方中介机构资质证明9.保密协议10.合同变更及补充协议11.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：工期延误认定：实际完成工程进度落后于合同约定的进度计划。2.违约行为：质量不合格认定：工程质量不符合国家相关标准和合同约定。3.违约行为：逾期付款认定：付款方未按合同约定的时间和方式支付工程款。4.违约行为：擅自变更设计认定：未经甲方同意，乙方擅自变更设计。5.违约行为：泄露工程信息认定：未经授权，泄露工程图纸、技术参数等保密信息。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指由双方当事人自愿选择的中立第三方，对争议事项进行裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议事项进行判决。4.违约金：指当事人因违约行为应支付给对方的补偿金。5.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定对特定信息进行保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度滞后解决办法：分析原因，调整施工计划，加强现场管理，确保工程按期完成。2.问题：质量不合格解决办法：立即停工整改，查找原因，采取措施，确保工程质量达到要求。3.问题：付款不及时解决办法：双方协商解决，明确付款时间，确保工程资金及时到位。4.问题：设计变更解决办法：双方协商一致，签署变更协议，调整工程量和费用。5.问题：争议解决解决办法：通过协商解决，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.新建建筑垃圾资源化利用工程2.改建或扩建建筑垃圾资源化利用工程3.建筑垃圾资源化利用工程的设计变更4.建筑垃圾资源化利用工程的施工管理5.建筑垃圾资源化利用工程的合同纠纷解决全文完。2024版建筑垃圾资源化利用工程合同书2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：随着我国城市化进程的加快，建筑垃圾问题日益突出。为积极响应国家关于建筑垃圾资源化利用的政策，促进循环经济发展，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下协议。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在建筑垃圾资源化利用工程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现建筑垃圾的减量化、资源化、无害化处理。三、定义与解释3.1专业术语：（1）建筑垃圾：指新建、改建、扩建、拆除各类建筑物及附属设施产生的固体废物。（2）资源化利用：指将建筑垃圾通过技术手段进行处理，使其转化为可用于生产、生活的资源。3.2关键词解释：（1）甲乙双方：指本合同中的甲方和乙方。（2）合同履行时间：指本合同生效后，甲乙双方按照约定完成各自义务的时间。（3）合同履行地点：指本合同约定的建筑垃圾资源化利用工程实施地点。（4）合同履行方式：指甲乙双方按照约定完成各自义务的方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成建筑垃圾资源化利用工程。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督检查，确保工程进度和质量。（3）甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成建筑垃圾资源化利用工程。（2）乙方应遵守国家有关建筑垃圾资源化利用的法律法规，确保工程符合相关要求。（3）乙方应积极配合甲方的工作，及时解决工程中遇到的问题。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为（填写具体时间）。5.2合同履行地点：本合同约定的建筑垃圾资源化利用工程实施地点为：（填写具体地点）。5.3合同履行方式：甲乙双方应按照本合同约定，共同推进建筑垃圾资源化利用工程的实施。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的履行期限届满，双方无异议；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前（填写具体时间）通知对方；（2）双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照约定，履行各自义务；（2）合同终止后，甲乙双方无权要求对方承担违约责任。七、费用与支付7.1费用构成：（1）工程勘察、设计费用；（2）设备购置及安装费用；（3）原材料及辅助材料费用；（4）人工费用；（5）运输及装卸费用；（6）其他相关费用。7.2支付方式：（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付工程款项；（2）甲方应在合同约定的每个支付节点前，向乙方提交支付申请，乙方收到申请后应及时办理支付手续。7.3支付时间：（1）工程勘察、设计费用：在合同签订后，甲方支付总额的20%作为预付款；（2）设备购置及安装费用：在设备到货并验收合格后，甲方支付总额的40%；（3）原材料及辅助材料费用：在材料采购完毕并验收合格后，甲方支付总额的30%；（4）人工费用：在工程进度达到合同约定节点后，甲方支付实际发生的人工费用；（5）运输及装卸费用：在运输及装卸工作完成后，甲方支付相应费用。7.4支付条款：（1）甲方应在支付前核实乙方提供的发票及相关凭证的真实性和合法性；（2）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的千分之五计算，并承担乙方因此产生的利息损失；（2）甲方未按时完成工程款项支付的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。8.2乙方违约：（2）乙方因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付违约金，违约金按合同总金额的千分之一计算。8.3赔偿金额和方式：（1）因一方违约给另一方造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任；（2）赔偿金额应根据实际情况，经双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同内容；（2）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；（3）其他双方约定应保密的事项。9.2保密期限：本合同约定的保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后三年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府政策变化等社会异常事件；（3）其他双方认为构成不可抗力的事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同义务；（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同义务。10.4不可抗力实例：（1）地震导致工程无法正常进行；（2）政府政策调整导致工程延期；（3）战争导致原材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决：发生争议时，甲乙双方应友好协商，争取达成一致意见。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得擅自转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）合同约定的保密条款；（2）合同约定的知识产权；（3）法律、行政法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对本合同项下知识产权的完整权利；（2）乙方在履行合同过程中，不得侵犯甲方的知识产权。13.2特殊权力保留：（1）双方在合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订补充协议；（2）未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）双方对本合同内容的修改和补充，应以书面形式进行；（2）任何修改和补充均需经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：（1）本合同的修改和补充具有同等法律效力；（2）本合同的修改和补充与本合同具有同等法律地位。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应按照合同约定，相互协作，确保工程顺利进行；（2）双方应定期召开协调会议，解决工程实施过程中出现的问题。15.2协作与配合方式：（1）双方应保持密切沟通，及时交换信息；（2）双方应共同遵守国家有关法律法规，确保工程符合相关要求。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同为本合同的完整文件，构成双方之间的全部协议，取代并取代了以前所有书面或口头协议。16.3增减条款：本合同的增减条款，经双方协商一致，并以书面形式签订，与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：（填写日期）乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：（填写日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照复印件；2.乙方营业执照复印件；3.工程勘察、设计文件；4.设备购置及安装清单；5.材料采购清单；6.人力资源配置表；7.工程进度报告；8.付款凭证；9.不可抗力事件证明；10.争议解决相关文件；11.合同修改和补充协议；12.其他双方认为需要作为附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付工程款项，认定为违约行为。未按合同约定完成工程任务，认定为违约行为。未经乙方同意，擅自转让合同项下权利和义务，认定为违约行为。2.乙方违约：未按时完成工程任务，认定为违约行为。因自身原因导致工程延期，认定为违约行为。未经甲方同意，擅自变更合同内容，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑垃圾：指新建、改建、扩建、拆除各类建