2024年度大型建筑工程停工补偿协议书3篇_第1页
2024年度大型建筑工程停工补偿协议书3篇_第2页
2024年度大型建筑工程停工补偿协议书3篇_第3页
2024年度大型建筑工程停工补偿协议书3篇_第4页
2024年度大型建筑工程停工补偿协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大型建筑工程停工补偿协议书本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议范围1.4协议期限2.定义与解释2.1相关术语定义2.2术语解释3.停工原因3.1停工原因概述3.2停工原因详细说明4.停工期间补偿4.1停工期间补偿原则4.2停工期间补偿计算方法4.3停工期间补偿支付方式5.停工期间工程管理5.1工程管理责任5.2工程管理措施5.3工程管理费用6.停工期间安全与环境保护6.1安全与环境保护责任6.2安全与环境保护措施6.3安全与环境保护费用7.停工期间合同变更7.1合同变更原则7.2合同变更程序7.3合同变更内容8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约责任概述9.2违约责任承担方式9.3违约责任赔偿标准10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力事件处理11.3不可抗力事件记录12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时间13.合同附件13.1附件一:停工原因证明材料13.2附件二:停工期间补偿计算明细13.3附件三:停工期间工程管理措施13.4附件四:停工期间安全与环境保护措施14.其他约定14.1本合同未尽事宜14.2本合同解释权14.3本合同生效条件14.4本合同签署日期第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议背景本协议双方为甲方(施工单位)和乙方(建设单位),鉴于甲方在施工过程中因特殊原因导致工程停工,双方经友好协商,就停工期间的补偿事宜达成如下协议。1.2协议目的本协议旨在明确甲方因停工给乙方造成的损失,并规定甲方应承担的补偿责任,以保障双方的合法权益。1.3协议范围本协议适用于甲方在2024年度内因停工给乙方造成的直接经济损失,包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。1.4协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为自协议生效之日起至工程恢复正常施工之日止。2.定义与解释2.1相关术语定义本协议中“停工”是指因不可抗力、甲方原因或其他双方约定原因导致工程无法按预定计划继续施工。2.2术语解释本协议中涉及的术语,如未在本协议中定义,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。3.停工原因3.1停工原因概述(1)自然灾害;(2)政策调整;(3)甲方施工管理问题;(4)其他双方约定原因。3.2停工原因详细说明(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政策调整:如城市规划变更、土地征收等;(3)甲方施工管理问题:如施工质量问题、安全生产事故等;(4)其他双方约定原因:如合同约定停工条件等。4.停工期间补偿4.1停工期间补偿原则甲方应按照实际停工天数,对乙方进行相应补偿。4.2停工期间补偿计算方法补偿金额=(日停工损失金额)×(实际停工天数)4.3停工期间补偿支付方式甲方应在工程恢复正常施工后30日内,一次性支付乙方停工期间补偿金。5.停工期间工程管理5.1工程管理责任甲方负责停工期间的工程管理工作,确保工程安全、质量。5.2工程管理措施(1)及时处理停工原因,尽快恢复正常施工;(2)加强施工现场安全管理,确保施工人员安全;(3)加强工程质量控制,确保工程质量合格。5.3工程管理费用停工期间工程管理费用由甲方承担。6.停工期间安全与环境保护6.1安全与环境保护责任甲方应承担停工期间的安全与环境保护责任。6.2安全与环境保护措施(1)加强施工现场安全管理,防止安全事故发生;(2)加强环境保护,确保施工过程中不造成环境污染。6.3安全与环境保护费用停工期间安全与环境保护费用由甲方承担。7.停工期间合同变更7.1合同变更原则如因停工导致合同内容需要变更,双方应本着公平、合理、互利的原则进行协商。7.2合同变更程序合同变更需经双方书面同意,并签署合同变更协议。7.3合同变更内容合同变更内容包括但不限于工期、工程款支付、工程范围等。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至协议签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序提交诉讼的争议,应按照中国法律规定的诉讼程序进行。8.3争议解决机构无9.违约责任9.1违约责任概述任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。9.2违约责任承担方式(1)支付违约金;(2)赔偿损失;(3)采取补救措施;(4)其他合理方式。9.3违约责任赔偿标准违约赔偿标准应根据违约的性质、程度、损失大小等因素确定。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后未在合理期限内纠正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序合同解除需书面通知对方,并自通知送达对方之日起生效。10.3合同终止条件合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致终止合同、合同解除等情况。10.4合同终止程序合同终止需双方书面确认,并办理相关手续。11.不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力事件处理发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。11.3不可抗力事件记录双方应将不可抗力事件的发生、影响及采取的措施以书面形式记录并存档。12.通知与送达12.1通知方式(1)当面交付;(2)邮寄;(3)传真;(4)电子邮件。12.2送达地址送达地址为双方在协议中约定的地址。12.3送达时间送达时间以对方实际收到通知之日为准。13.合同附件13.1附件一:停工原因证明材料包括但不限于自然灾害证明、政策调整文件、施工质量问题报告等。13.2附件二:停工期间补偿计算明细包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等明细。13.3附件三:停工期间工程管理措施包括但不限于安全管理措施、环境保护措施等。13.4附件四:停工期间安全与环境保护措施包括但不限于安全培训记录、环境保护方案等。14.其他约定14.1本合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同解释权本合同由双方共同解释,如有争议,以书面解释为准。14.3本合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4本合同签署日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入目的1.1第三方定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、调解方、仲裁方等,是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行、监督、评估、调解或仲裁等活动的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的公平、公正履行,提高合同履行的效率,保障甲乙双方的合法权益。2.第三方介入程序2.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入通知第三方介入后,甲乙双方应书面通知对方,并明确第三方的职责和权限。3.第三方职责与权限3.1第三方职责(1)监督合同履行情况;(2)评估合同履行效果;(3)调解合同履行中的争议;(4)参与仲裁或诉讼活动;(5)其他甲乙双方约定的职责。3.2第三方权限(1)查阅合同及相关文件;(2)要求甲乙双方提供相关信息;(3)提出建议或要求;(4)采取必要措施确保合同履行;(5)其他甲乙双方约定的权限。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方在介入过程中,应保持中立,不得偏袒甲方。4.2第三方与乙方的划分第三方在介入过程中,应保持中立,不得偏袒乙方。4.3第三方与合同履行的划分第三方介入的目的是为了协助合同履行,而非替代甲乙双方。5.第三方责任限额5.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额第三方责任限额应根据合作协议约定,或由甲乙双方协商确定。5.3责任限额计算第三方责任限额的计算方法如下:(1)按第三方介入活动所涉及合同金额的一定比例确定;(2)按第三方实际造成损失的一定比例确定;(3)其他合理计算方法。6.第三方介入费用6.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方根据合作协议约定分担。6.2费用支付第三方介入费用应在合作协议中明确支付方式,甲乙双方应按约定支付。7.第三方介入终止7.1终止条件(1)合同履行完毕;(2)争议解决;(3)双方协商一致终止;(4)第三方无法履行职责。7.2终止程序第三方介入终止需甲乙双方书面确认,并办理相关手续。8.第三方介入后的合同变更8.1变更程序第三方介入后,如需变更合同,应经甲乙双方及第三方协商一致,并签订书面变更协议。8.2变更内容第三方介入后的合同变更内容,应包括但不限于第三方职责、权限、费用等。9.第三方介入后的争议解决9.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式,仍按照本合同第八条的规定执行。9.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序,仍按照本合同第八条的规定执行。10.第三方介入后的违约责任10.1违约责任第三方介入后,如发生违约行为,应承担相应的违约责任。10.2违约责任承担方式第三方违约责任承担方式,按照本合同第九条的规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:停工原因证明材料详细要求:提供自然灾害、政策调整、施工管理问题等相关证明文件,如气象报告、政策文件、事故调查报告等。2.附件二:停工期间补偿计算明细详细要求:详细列出停工期间产生的材料费、人工费、设备租赁费等各项费用,并附上相应的发票或结算凭证。3.附件三:停工期间工程管理措施详细要求:列出停工期间采取的安全管理、环境保护、质量管控等具体措施,并附上相关实施记录。4.附件四:停工期间安全与环境保护措施详细要求:列出停工期间采取的安全培训、环境保护方案、应急预案等具体措施,并附上相关实施记录。5.附件五:第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的目的、职责、权限、费用等,以及甲乙双方与第三方之间的权利义务关系。6.附件六:第三方介入通知详细要求:通知甲乙双方第三方介入的具体情况,包括第三方名称、职责、权限等。7.附件七:第三方介入费用支付凭证详细要求:提供第三方介入费用支付的相关凭证,如银行转账记录、发票等。8.附件八:合同变更协议详细要求:详细列出合同变更的内容,包括变更原因、变更后的合同条款等。9.附件九:争议解决相关文件详细要求:提供争议解决过程中产生的相关文件,如调解协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付停工期间补偿金。责任认定标准:甲方应在停工期间结束后30日内支付补偿金,如未按时支付,应按日支付违约金,并承担相应利息。示例说明:甲方应于2024年4月30日前支付停工期间补偿金,如逾期支付,每日应支付0.5%的违约金。2.违约行为:乙方未按时提交停工原因证明材料。责任认定标准:乙方应在甲方提出要求后7日内提交相关证明材料,如逾期未提交,应承担相应的违约责任。示例说明:甲方于2024年3月10日要求乙方提交停工原因证明材料,乙方应在3月17日前提交,如逾期未提交,乙方应承担违约责任。3.违约行为:第三方未履行合作协议约定的职责。责任认定标准:第三方应按照合作协议履行职责,如未履行或履行不到位,应承担违约责任。示例说明:第三方应在合同履行过程中,对甲方停工期间的工程管理进行监督,如未履行监督职责,应承担违约责任。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定履行合同变更程序。责任认定标准:甲乙双方应按合同约定履行合同变更程序,如未履行,应承担违约责任。示例说明:甲乙双方应在合同变更后7日内书面通知对方,如未履行通知义务,应承担违约责任。5.违约行为:第三方介入后,因自身原因导致甲乙双方损失。责任认定标准:第三方应承担因自身原因导致甲乙双方损失的赔偿责任。示例说明:第三方在介入过程中,因操作失误导致工程损失,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度大型建筑工程停工补偿协议书1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.停工原因及依据2.1停工原因2.2停工依据3.停工期限3.1停工起始时间3.2停工结束时间4.停工期间工程进度及费用4.1工程进度要求4.2费用计算方式5.停工期间费用支付5.1支付方式5.2支付时间5.3支付金额6.停工期间工程维护6.1工程维护要求6.2维护费用承担7.停工期间双方责任7.1双方责任划分7.2责任追究方式8.停工期间工程恢复8.1工程恢复要求8.2恢复期限9.停工期间合同变更9.1变更条件9.2变更程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1其他约定内容13.2其他约定效力14.合同附件14.1附件一:工程停工情况说明14.2附件二:工程进度计划14.3附件三:费用计算明细表第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:建筑有限公司(2)乙方:房地产开发有限公司1.2双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3双方联系方式(1)甲方联系人:联系电话:138(2)乙方联系人:联系电话:13956782.停工原因及依据2.1停工原因因原因,甲方施工过程中出现紧急情况,为确保工程安全和质量,需暂停施工。2.2停工依据依据《中华人民共和国建筑法》第三十二条规定,在施工过程中如遇紧急情况,为保证工程安全和质量,可以暂停施工。3.停工期限3.1停工起始时间自2024年X月X日起暂停施工。3.2停工结束时间预计停工期限为X个月,具体结束时间根据实际情况确定。4.停工期间工程进度及费用4.1工程进度要求停工期间,甲方需保证已完成的工程质量和进度,确保工程恢复施工后,不影响整体工程进度。4.2费用计算方式(1)人工费:按实际参与停工人员的工资标准计算;(2)材料费:按实际使用材料的采购价格计算;(3)机械费:按实际使用机械的租赁费用计算;(4)其他费用:按实际发生的其他相关费用计算。5.停工期间费用支付5.1支付方式停工期间,甲方应向乙方支付停工费用,支付方式为:(1)按月支付:甲方在每月末向乙方支付当月停工费用;(2)一次性支付:甲方在停工结束后一次性支付停工费用。5.2支付时间甲方应按照约定的支付方式,在每月末或停工结束后15个工作日内支付停工费用。5.3支付金额停工费用按第四条中规定的费用计算方式计算,具体金额以实际发生为准。6.停工期间工程维护6.1工程维护要求停工期间,甲方需对施工现场进行维护,确保工程安全和质量。6.2维护费用承担停工期间工程维护费用由甲方承担。8.停工期间工程恢复8.1工程恢复要求停工结束后,甲方应在接到乙方恢复施工通知后X日内恢复施工,并确保施工质量符合设计要求和国家相关标准。8.2恢复期限工程恢复施工的期限为X个月,具体恢复期限根据实际情况确定。9.停工期间合同变更9.1变更条件在停工期间,如因不可抗力或其他合理原因导致合同内容需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议。9.2变更程序合同变更程序如下:(1)一方提出变更请求,另一方在X日内给予答复;(2)双方就变更内容达成一致意见;(3)签订书面变更协议,作为本合同附件。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。11.违约责任11.1违约情形(1)甲方未按约定时间恢复施工;(2)甲方未按约定支付停工费用;(3)乙方未按约定支付相关费用;(4)任何一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任承担(1)支付违约金;(2)赔偿守约方因此遭受的损失;(3)承担因违约产生的其他费用。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的停工期限届满;(2)合同约定的工程恢复期限届满;(3)双方协商一致解除合同;(4)因不可抗力导致合同无法履行。13.其他约定事项13.1其他约定内容本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。13.2其他约定效力本合同其他约定内容与本合同具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一:工程停工情况说明14.2附件二:工程进度计划14.3附件三:费用计算明细表第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中,因提供咨询、评估、监理、仲裁、调解等服务的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入的目的在于保障合同履行,提高合同履行的效率和质量。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。2.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。3.第三方职责3.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业、客观、公正的服务。3.2第三方应遵守国家法律法规,尊重甲乙双方的合法权益。4.第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息。4.2第三方有权对甲乙双方履行合同的情况进行监督和检查。4.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的违约行为提出处理建议。5.第三方义务5.1第三方应按照合同约定,按时完成服务任务。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。5.3第三方应遵守职业道德,不得利用职务之便谋取不正当利益。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、范围和风险程度确定。6.2第三方责任限额应在本合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。6.3第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方遭受损失的,应按照合同约定承担相应的赔偿责任,但不超过约定的责任限额。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系:(1)第三方作为甲方提供的服务方,应遵守甲方的相关规定和指示;(2)第三方在提供服务过程中,如造成甲方损失,应承担相应的赔偿责任。7.2第三方与乙方的关系:(1)第三方作为乙方提供的服务方,应遵守乙方的相关规定和指示;(2)第三方在提供服务过程中,如造成乙方损失,应承担相应的赔偿责任。7.3第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方在履行职责过程中,应维护甲乙双方的合法权益,不得损害任何一方的利益;(2)第三方在提供服务过程中,如因自身原因导致甲乙双方遭受损失,应按照合同约定承担相应的赔偿责任。8.第三方介入的协议(1)第三方的名称、地址、联系方式;(2)第三方提供的服务内容、范围和期限;(3)第三方的职责、权利、义务;(4)第三方的责任限额;(5)甲乙双方的违约责任;(6)争议解决方式;(7)协议的生效、变更和终止。8.2第三方介入协议应经甲乙双方签字(或盖章)后生效。9.第三方介入的监督和管理9.1甲乙双方应加强对第三方介入的监督和管理,确保第三方履行合同义务。9.2甲乙双方有权要求第三方提供工作进展报告,并对第三方的工作进行评估。9.3如第三方在履行职责过程中存在违规行为,甲乙双方有权要求第三方改正,并承担相应的责任。10.第三方介入的终止10.1第三方介入协议期满或合同终止,第三方应停止提供服务。10.2第三方介入协议终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程停工情况说明详细要求:说明停工原因、时间、预计恢复时间;列出停工期间采取的措施及效果;列出停工期间产生的费用及承担方。附件说明:本附件为停工期间情况说明,用于双方了解停工情况,为后续费用计算和工程恢复提供依据。2.附件二:工程进度计划详细要求:列出工程各阶段的时间节点;明确各阶段的工作内容和质量要求;列出各阶段的验收标准和流程。附件说明:本附件为工程进度计划,用于双方了解工程进度,确保工程按计划进行。3.附件三:费用计算明细表详细要求:列出停工期间产生的各项费用;明确各项费用的计算依据和标准;列出各项费用的承担方。附件说明:本附件为费用计算明细表,用于双方核对费用,确保费用计算的准确性和公正性。4.附件四:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的原因、目的和范围;列出第三方的职责、权利、义务和责任限额;列出争议解决方式和程序。附件说明:本附件为第三方介入协议,用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。5.附件五:争议解决协议详细要求:列出争议解决的方式和程序;明确争议解决机构的职责和权限;列出争议解决结果的执行方式。附件说明:本附件为争议解决协议,用于明确争议解决机制,保障双方的合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按约定时间恢复施工;(2)甲方未按约定支付停工费用;(3)乙方未按约定支付相关费用;(4)第三方未按约定履行职责;(5)任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准:(1)甲方违约:若甲方未按约定时间恢复施工,应支付违约金;若甲方未按约定支付停工费用,应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。(2)乙方违约:若乙方未按约定支付相关费用,应支付违约金;若乙方违反合同约定的其他义务,应承担相应的赔偿责任。(3)第三方违约:若第三方未按约定履行职责,应承担相应的赔偿责任,但不超过约定的责任限额。3.违约责任示例说明:(1)甲方未按约定时间恢复施工,导致工程延误,甲方应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。(2)乙方未按约定支付停工费用,导致甲方遭受损失,乙方应支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。(3)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任,但不超过约定的责任限额。全文完。2024年度大型建筑工程停工补偿协议书2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方地址1.3协议双方法定代表人1.4协议双方联系方式2.建筑工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同金额2.5工程进度3.停工原因及时间3.1停工原因3.2停工开始时间3.3停工结束时间4.停工期间费用及补偿4.1人工费补偿4.2材料费补偿4.3设备租赁费补偿4.4其他相关费用补偿5.停工期间安全及环境保护5.1安全措施5.2环境保护措施6.停工期间工程维护及保养6.1工程维护责任6.2工程保养责任7.停工期间工程进度调整7.1工程进度调整方案7.2工程进度调整期限8.停工期间工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付时间8.3工程款支付条件9.停工期间争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决期限10.协议解除及终止10.1协议解除条件10.2协议终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.不可抗力12.1不可抗力范围12.2不可抗力处理13.其他约定事项13.1保密条款13.2通知条款13.3法律适用14.协议生效及解除14.1协议生效条件14.2协议解除条件第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:建筑工程有限公司乙方:房地产开发有限公司1.2协议双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3协议双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4协议双方联系方式第二条建筑工程概况2.1工程名称住宅小区建设项目2.2工程地点省市区路号2.3工程规模占地面积:10000平方米,建筑面积:80000平方米2.4工程合同金额人民币壹仟万元整(¥10000000)2.5工程进度截至2024年1月,已完成工程总进度的30%第三条停工原因及时间3.1停工原因因乙方原因导致资金链断裂,无法继续支付工程款。3.2停工开始时间2024年2月1日3.3停工结束时间待乙方资金问题解决后,双方另行协商确定。第四条停工期间费用及补偿4.1人工费补偿甲方在停工期间的人工费用,按实际发生的人工成本计算,由乙方承担。4.2材料费补偿甲方在停工期间已购买但未使用的材料费用,按实际购买价格计算,由乙方承担。4.3设备租赁费补偿甲方在停工期间租赁的设备费用,按实际租赁费用计算,由乙方承担。4.4其他相关费用补偿甲方在停工期间产生的其他相关费用,经双方协商确认后,由乙方承担。第五条停工期间安全及环境保护5.1安全措施甲方应确保停工期间施工现场的安全,防止发生安全事故。5.2环境保护措施甲方应采取有效措施,确保停工期间施工现场的环境保护,防止污染。第六条停工期间工程维护及保养6.1工程维护责任甲方负责停工期间的工程维护工作,确保工程结构安全。6.2工程保养责任甲方负责停工期间的工程保养工作,确保工程设施正常运行。第七条停工期间工程进度调整7.1工程进度调整方案甲方根据停工时间及原因,制定工程进度调整方案,报乙方审批。7.2工程进度调整期限工程进度调整方案经乙方批准后,甲方应在15个工作日内完成调整。第八条停工期间工程款支付8.1工程款支付方式甲方应按照工程进度及合同约定,向乙方提交工程款支付申请。8.2工程款支付时间乙方应在收到甲方提交的工程款支付申请后的10个工作日内,将款项支付至甲方指定的账户。8.3工程款支付条件工程款支付条件包括但不限于:工程进度符合合同约定、工程款支付申请文件齐全、乙方确认无异议等。第九条停工期间争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决期限自争议发生之日起,双方应在30日内协商解决争议。第十条协议解除及终止10.1协议解除条件(1)一方违反本协议的约定,经另一方书面通知后,在30日内仍未采取补救措施或补救措施不力的;(2)因不可抗力导致本协议无法继续履行。10.2协议终止条件协议履行完毕或协议约定的终止条件成就时,本协议终止。第十一条违约责任11.1违约情形(1)一方未按本协议约定支付工程款的;(2)一方未按本协议约定履行工程维护和保养责任的;(3)一方未按本协议约定履行争议解决义务的。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十二条不可抗力12.1不可抗力范围不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2不可抗力处理发生不可抗力事件时,双方应相互理解,协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。第十三条其他约定事项13.1保密条款双方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2通知条款双方之间的通知应以书面形式进行,通过约定的联系方式送达。13.3法律适用本协议适用中华人民共和国法律。第十四条协议生效及解除14.1协议生效条件本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2协议解除条件协议解除条件除第十条所述外,还包括因双方协商一致解除协议的情形。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念本合同所指的第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行、争议解决或其他相关事宜的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围(1)提供技术咨询服务;(2)提供工程监理服务;(3)提供争议调解服务;(4)提供资金监管服务;(5)其他经甲乙双方同意的事项。16.第三方介入的条件及程序16.1第三方介入条件(1)第三方具备相应的资质和能力;(2)第三方与甲乙双方无利益冲突;(3)甲乙双方同意第三方介入。16.2第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入的事项;(2)甲乙双方共同委托第三方介入;(3)第三方在介入前,与甲乙双方签订书面协议;(4)第三方根据协议约定履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所指的责任限额,是指第三方因履行本合同而产生的违约责任或损害赔偿责任的上限。17.2责任限额确定(1)第三方介入事项的性质;(2)第三方介入工作的风险程度;(3)第三方介入工作的复杂程度;(4)甲乙双方协商一致。17.3责任限额条款甲乙双方应在第三方介入协议中明确约定责任限额,并在本合同中予以确认。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方(1)第三方应按照本合同及第三方介入协议的规定,履行对甲方提供的服务。(2)甲方应按照本合同及第三方介入协议的规定,向第三方支付服务费用。(3)第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致甲方权益受损,应承担相应责任。18.2第三方与乙方(1)第三方应按照本合同及第三方介入协议的规定,履行对乙方提供的服务。(2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论