




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地面铺装劳务分包合同范本(含履约保证金要求)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包项目3.3劳务分包方式4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款时间及节点5.履约保证金要求5.1保证金金额5.2保证金支付方式5.3保证金退还条件6.材料及设备6.1材料及设备供应6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收7.施工进度及工期7.1施工进度计划7.2工期延误处理7.3竣工验收8.施工质量及验收8.1施工质量要求8.2质量验收标准8.3质量问题处理9.安全生产及环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3事故处理10.合同变更及解除10.1变更条件10.2变更程序10.3合同解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律法规变更14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称:_______1.1.2总包方名称:_______1.2合同双方地址1.2.1分包方地址:_______1.2.2总包方地址:_______1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系方式:联系人:_______电话:_______传真:_______邮箱:_______1.3.2总包方联系方式:联系人:_______电话:_______传真:_______邮箱:_______2.项目概况2.1项目名称:_______2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______(如:总面积、工程量等)2.4项目工期:_______(起止日期)3.劳务分包内容3.1劳务分包范围:包括但不限于地面铺装、材料运输、现场清理等。3.2劳务分包项目:具体项目清单详见附件。3.3劳务分包方式:_______(如:固定价格、单价结算等)4.合同价款及支付方式4.1合同价款:_______(金额及币种)4.2支付方式:首付款:合同签订后_______日内支付合同价款的_______%进度款:按施工进度分阶段支付,具体支付比例和节点详见附件。结算款:工程竣工验收合格后_______日内支付合同价款的_______%保修金:_______(金额及币种),保修期满后_______日内无质量问题退还。5.履约保证金要求5.1保证金金额:合同价款的_______%5.2保证金支付方式:_______(如:银行保函、现金等)5.3保证金退还条件:合同履行完毕,无违约行为,且工程质量符合合同要求。6.材料及设备6.1材料及设备供应:由分包方负责材料及设备的采购、运输及保管。6.2材料及设备质量要求:应符合国家及行业相关质量标准,详见附件。6.3材料及设备验收:验收标准及程序详见附件。7.施工进度及工期7.1施工进度计划:详见附件。7.2工期延误处理:因分包方原因造成工期延误,每延误一日,应支付合同价款的_______%作为违约金。因不可抗力等原因造成工期延误,双方应协商解决,合理调整工期。8.施工质量及验收8.1施工质量要求:所有施工质量必须符合国家及行业相关质量标准,以及双方约定的技术规范。8.2质量验收标准:施工过程中,分包方应进行自检,确保施工质量达到标准要求。总包方应进行定期或不定期的抽检,抽检比例不低于施工总量的_______%。竣工验收时,必须进行全面的工程质量检查,包括但不限于材料、工艺、外观等。8.3质量问题处理:如发现质量问题,分包方应立即进行整改,直至问题得到解决。因分包方原因导致的质量问题,由分包方承担全部责任和费用。因设计变更或材料原因导致的质量问题,由双方协商解决责任和费用。9.安全生产及环境保护9.1安全生产要求:分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。9.2环境保护要求:施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,确保符合国家及地方环保规定。9.3事故处理:发生安全事故,分包方应立即采取应急措施,并按照规定及时上报。因分包方责任导致的事故,分包方应承担全部责任和赔偿。10.合同变更及解除10.1变更条件:在合同履行过程中,如遇下列情况之一,经双方协商一致,可对合同内容进行变更:国务院建设主管部门或地方政府有关部门发布的新法规、政策;设计变更;不可抗力事件;其他经双方认可的合理原因。10.2变更程序:变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件。双方协商一致;一方严重违约;因不可抗力导致合同无法履行。11.违约责任未按时支付工程款;未按时完成工程;施工质量不符合合同要求;违反安全生产规定;违反环境保护规定。11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件:合同履行完毕或经双方协商一致解除合同。14.其他约定事项14.1不可抗力:本合同所称不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。14.2法律法规变更:如国家法律法规、政策发生变更,导致合同部分内容无效或需调整,双方应协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供中介、咨询、监理、检测等服务的自然人、法人或其他组织。中介方:提供合同签订、履行过程中的中介服务。咨询方:提供技术、管理等方面的咨询服务。监理方:对施工过程进行监督、检查和验收。检测方:对施工材料、工程质量进行检测。15.2第三方介入程序15.2.1甲乙双方应就第三方介入事项进行协商,并签订书面协议。第三方的基本信息;第三方介入的服务内容;第三方介入的期限;第三方介入的收费标准;第三方与其他各方的权利义务关系;第三方违约责任。15.3第三方权利义务15.3.1第三方有权根据合同约定,独立开展中介、咨询、监理、检测等工作。15.3.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保服务质量。15.3.3第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因造成合同履行障碍或损害甲乙双方权益的,应承担相应的违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。16.1.2第三方责任限额应根据第三方介入协议约定,并在合同中明确。16.2第三方赔偿16.2.1第三方责任限额内,由第三方直接向甲乙双方支付赔偿。16.2.2超过第三方责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况自行承担。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应直接向甲方提供服务,并接受甲方监督。17.1.2甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责,并对第三方的工作进行评估。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应直接向乙方提供服务,并接受乙方监督。17.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责,并对第三方的工作进行评估。17.3第三方与施工单位的划分17.3.1第三方应对施工单位进行监督、检查和验收,确保施工质量符合合同要求。17.3.2施工单位应配合第三方的工作,并提供必要的协助。18.第三方介入的终止18.1第三方介入协议期满或合同终止,第三方应立即停止介入服务。18.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定。19.2第三方介入费用在合同履行过程中,由甲乙双方按约定支付。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。20.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目概况说明要求:详细描述项目背景、规模、地点、工期等信息。说明:为甲方提供项目整体情况,便于甲方了解项目需求。2.附件二:劳务分包范围明细要求:详细列出劳务分包的具体项目、工作内容、技术要求等。说明:明确分包方的工作职责,确保双方对分包内容有清晰的认识。3.附件三:材料及设备清单要求:列出所需材料及设备的名称、规格、数量、质量要求等。说明:为材料及设备的采购、验收提供依据。4.附件四:施工进度计划要求:制定详细的施工进度计划,包括各阶段工作内容、时间安排等。5.附件五:质量验收标准要求:明确施工质量验收的标准、方法、程序等。说明:确保施工质量达到合同要求,为工程质量提供保障。6.附件六:安全生产及环境保护措施要求:制定安全生产及环境保护措施,包括应急预案、环保设施等。说明:确保施工过程中安全生产和环境保护。7.附件七:合同变更及解除协议要求:详细列出合同变更及解除的条件、程序、责任等。说明:为合同变更及解除提供法律依据。8.附件八:违约责任认定及处理办法要求:明确违约行为的认定标准、责任承担、赔偿金额等。说明:为违约责任的处理提供依据。9.附件九:第三方介入协议要求:详细列出第三方介入的基本信息、服务内容、费用等。说明:明确第三方介入的责权利,确保合同履行。10.附件十:合同签订及生效证明要求:提供合同签订及生效的相关证明文件。说明:为合同的有效性提供法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付工程款;未按时完成工程;施工质量不符合合同要求;违反安全生产规定;违反环境保护规定;其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准:违约行为的认定标准应参照合同约定及国家相关法律法规。责任认定应根据违约行为的性质、程度及对合同履行的影响进行。3.违约责任认定示例:分包方未按时完成工程,导致工期延误:违约责任:分包方应支付合同价款的_______%作为违约金。分包方施工质量不符合合同要求:违约责任:分包方应承担修复费用,并支付合同价款的_______%作为违约金。分包方违反安全生产规定:违约责任:分包方应承担事故责任,并支付合同价款的_______%作为违约金。全文完。2024年度地面铺装劳务分包合同范本(含履约保证金要求)1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同金额6.合同目的二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量标准三、工程分包内容1.分包范围2.分包单位资质要求3.分包单位选择方式4.分包合同签订四、履约保证金要求1.保证金金额2.保证金缴纳方式3.保证金退还条件4.违约责任五、施工准备1.施工现场布置2.施工方案3.施工设备与材料4.施工人员安排六、施工进度1.施工进度计划2.施工进度控制3.施工变更管理七、工程质量1.质量标准2.质量检查与验收3.质量问题处理八、安全生产1.安全生产责任2.安全生产措施3.安全生产事故处理九、环境保护1.环境保护要求2.环境污染治理3.环境保护责任十、合同变更与解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序十一、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、合同终止1.终止条件2.终止程序3.合同终止后的处理十四、其他约定1.通知与送达2.合同附件3.合同生效与解释合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年度地面铺装劳务分包合同2.合同双方:a.发包方:[发包方全称]b.分包方:[分包方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同有效期:自[开始日期]至[结束日期]5.合同金额:人民币[金额]元6.合同目的:明确双方在地面铺装工程中的权利和义务,确保工程顺利进行。二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模]4.工程内容:a.地面铺装材料采购b.地面铺设施工c.施工垃圾清理5.工程质量标准:符合国家相关工程质量标准及发包方要求。三、工程分包内容1.分包范围:地面铺装工程,包括材料采购、施工、验收等全部工作。2.分包单位资质要求:a.具有相应的营业执照b.具有相应的施工资质证书3.分包单位选择方式:通过公开招标或邀请招标方式确定。4.分包合同签订:双方应在本合同签订后[日期]内完成分包合同的签订。四、履约保证金要求1.保证金金额:人民币[金额]元2.保证金缴纳方式:以银行保函或现金形式缴纳3.保证金退还条件:a.合同履行完毕,且无违约行为b.发包方确认工程验收合格c.发包方收到分包方提交的退还保证金申请4.违约责任:如分包方违约,发包方有权扣除部分或全部保证金作为违约赔偿。五、施工准备1.施工现场布置:a.按照施工方案合理布置施工现场b.确保施工现场安全、整洁2.施工方案:[详细施工方案]3.施工设备与材料:a.分包方负责提供符合质量标准的施工设备b.分包方负责提供符合质量标准的施工材料4.施工人员安排:a.分包方应安排具备相应资质的施工人员b.施工人员应接受发包方的监督和检查六、施工进度1.施工进度计划:[详细施工进度计划]2.施工进度控制:分包方应严格按照施工进度计划执行3.施工变更管理:a.任何施工变更需经发包方同意b.变更后的施工进度计划应报发包方备案七、工程质量1.质量标准:符合国家相关工程质量标准及发包方要求2.质量检查与验收:a.分包方应按照质量标准进行自检b.发包方有权对工程进行抽查和验收3.质量问题处理:a.发现质量问题,分包方应立即采取措施进行整改b.发包方有权要求分包方承担因质量问题造成的损失八、安全生产1.安全生产责任:a.分包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全。b.发包方负责对分包方的安全生产进行监督和检查。2.安全生产措施:a.分包方应制定安全生产规章制度,并严格执行。b.分包方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。3.安全生产事故处理:a.发生安全生产事故,分包方应立即上报,并采取措施防止事故扩大。b.发包方应协助分包方处理安全生产事故,并追究相关责任。九、环境保护1.环境保护要求:a.分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规。b.分包方应采取措施减少施工过程中的环境污染。2.环境污染治理:a.分包方应定期清理施工垃圾,防止环境污染。b.分包方应采取有效措施防止施工废水、废气等污染物的排放。3.环境保护责任:a.分包方对因施工造成的环境污染承担全部责任。b.发包方有权要求分包方承担因环境污染造成的损失。十、合同变更与解除1.变更条件:a.因不可抗力导致合同无法履行。b.双方协商一致,且不影响工程质量和进度。2.变更程序:a.双方应以书面形式提出变更申请。b.经双方确认后,签订变更协议。3.解除条件:a.一方严重违约,另一方有权解除合同。b.合同约定的解除条件成就。4.解除程序:a.提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方。b.解除合同后,双方应按照约定处理剩余事宜。十一、违约责任1.违约情形:a.分包方未按合同约定完成工程。b.分包方违反安全生产规定。c.分包方违反环境保护规定。2.违约责任承担:a.分包方应承担违约责任,赔偿发包方损失。b.发包方有权从履约保证金中扣除违约赔偿金。3.违约赔偿:a.违约赔偿金额应根据实际情况确定。b.违约赔偿金应一次性支付。十二、争议解决1.争议解决方式:a.双方应友好协商解决争议。b.协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。2.争议解决机构:a.[仲裁机构名称]3.争议解决程序:a.争议发生后,双方应在[日期]内提交争议解决申请。b.仲裁机构应在[日期]内作出裁决。十三、合同终止1.终止条件:a.合同约定的终止条件成就。b.双方协商一致终止合同。2.终止程序:a.提出终止合同的一方应以书面形式通知另一方。b.双方应在[日期]内完成合同终止后的善后处理。3.合同终止后的处理:a.双方应按照约定处理剩余款项。b.双方应按照约定处理剩余工程。十四、其他约定1.通知与送达:a.任何通知应以书面形式发送。b.通知送达地址为合同双方约定的地址。2.合同附件:a.本合同附件作为合同不可分割的一部分。b.附件包括但不限于施工图纸、工程量清单等。3.合同生效与解释:a.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(发包方):[甲方全称]签字:________________日期:________________乙方(分包方):[乙方全称]签字:________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方负责工程款项的支付a.甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。b.甲方应确保支付款项的及时性和准确性。2.甲方负责工程进度监督a.甲方应定期对施工进度进行监督检查,确保工程按计划进行。b.甲方有权要求分包方提供施工进度报告。3.甲方负责协调相关部门a.甲方应协调相关部门,如规划、环保、消防等,确保工程顺利进行。b.甲方应协助分包方办理相关手续。4.甲方负责工程验收a.甲方应组织工程验收,确保工程符合合同约定和质量标准。b.甲方应在验收合格后支付工程尾款。5.甲方负责工程保险a.甲方应购买工程一切险,确保工程在施工过程中的安全。b.甲方应将保险单复印件交予分包方。6.甲方负责工程变更管理a.任何工程变更需经甲方同意。b.甲方应与分包方协商变更后的工程量和费用。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程设计和施工方案a.乙方应提供详细的工程设计图纸和施工方案。b.乙方应确保设计方案和施工方案符合国家相关标准和甲方要求。2.乙方负责材料采购和质量控制a.乙方应采购符合质量标准的材料,并确保材料供应及时。b.乙方应建立材料检验制度,确保材料质量。3.乙方负责施工现场管理a.乙方应负责施工现场的安全、文明施工。b.乙方应制定施工现场管理制度,并严格执行。4.乙方负责施工人员的培训和考核a.乙方应定期对施工人员进行专业技能培训。b.乙方应建立施工人员考核制度,确保施工人员具备相应技能。5.乙方负责施工过程中的协调工作a.乙方应与甲方保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。b.乙方应协调其他分包单位,确保工程顺利进行。6.乙方负责工程保修a.乙方应在工程验收合格后提供工程保修服务。b.乙方应按照国家规定和合同约定履行保修义务。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责a.第三方中介负责监督合同的履行,确保双方权益。b.第三方中介有权对施工质量、进度、安全等进行监督检查。2.第三方中介的费用a.第三方中介的服务费用由双方协商确定。b.第三方中介的服务费用应在合同中明确约定。3.第三方中介的报告a.第三方中介应定期向双方提交工程进度报告和质量报告。b.第三方中介的报告应真实、客观、公正。4.第三方中介的变更a.如需变更第三方中介,双方应协商一致,并签订补充协议。b.变更后的第三方中介应继续履行原中介的职责。5.第三方中介的争议解决a.第三方中介在履行职责过程中发生的争议,由双方协商解决。b.协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。6.第三方中介的终止a.如第三方中介无法履行职责,双方应协商解除中介协议。b.中介协议解除后,双方应按照约定处理剩余事宜。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.乙方施工资质证书复印件4.施工图纸5.工程量清单6.施工方案7.安全生产规章制度8.环境保护措施9.工程验收报告10.第三方中介资质证书复印件11.其他双方认为需要提供的文件或资料二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定的时间和质量完成工程。b.甲方未按合同约定的时间和比例支付工程款项。c.乙方违反安全生产规定,导致安全事故。d.乙方违反环境保护规定,造成环境污染。2.违约行为认定:a.发包方和承包方应按照合同约定和实际情况进行认定。b.第三方中介可提供鉴定意见。三、法律名词及解释:1.履约保证金:为确保合同履行,乙方预先缴纳的一定金额的保证金。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.仲裁:指双方在争议发生后,提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指双方在争议发生后,向人民法院提起诉讼,由法院作出判决的一种争议解决方式。5.善后处理:指合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余事宜,包括款项结算、工程移交等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方协商一致后,签订变更协议,并调整工程量和费用。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析延误原因,制定补救措施,确保工程按计划进行。3.问题:工程质量问题。解决办法:及时整改,确保工程质量符合合同约定。4.问题:安全生产事故。解决办法:立即上报,采取措施防止事故扩大,并追究相关责任。5.问题:环境保护问题。解决办法:立即整改,防止环境污染,并承担相应责任。五、所有应用场景:1.公共工程项目中的地面铺装劳务分包。2.商业楼宇、住宅小区等建筑项目的地面铺装劳务分包。3.城市道路、广场等基础设施项目的地面铺装劳务分包。4.公共场所、体育场馆等特殊场合的地面铺装劳务分包。全文完。2024年度地面铺装劳务分包合同范本(含履约保证金要求)2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:_____________________________地址:_____________________________联系人:_____________________________联系电话:_____________________________2.乙方名称:_____________________________地址:_____________________________联系人:_____________________________联系电话:_____________________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确2024年度地面铺装劳务分包的相关事宜,保障各方合法权益,确保工程顺利进行。2.2目的:本合同目的在于明确甲乙双方的权利和义务,规范劳务分包行为,提高工程质量和效率。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:(1)地面铺装:指对建筑物、道路等地面进行铺设、装饰、加固等施工活动。(2)劳务分包:指甲方将工程部分或全部施工任务委托给乙方完成。3.2关键词解释:(1)履约保证金:指乙方为履行合同义务,向甲方支付的一定数额的保证金。(2)工程质量:指地面铺装工程在施工过程中,符合设计、规范、标准的要求,达到预定的使用功能和质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成地面铺装工程。(2)甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督检查。(3)甲方有权在合同履行过程中,对乙方进行必要的指导和协调。(4)甲方应在合同约定的期限内,按照约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成地面铺装工程。(2)乙方应遵守国家有关法律法规和施工规范,确保工程质量。(3)乙方应配合甲方进行工程质量监督检查,接受甲方提出的合理意见和建议。(4)乙方应在合同约定的期限内,按照约定提交工程验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字之日起生效,至地面铺装工程验收合格之日止。5.2合同履行地点:地面铺装工程所在地。5.3合同履行方式:乙方应按照甲方要求,在合同履行期限内,完成地面铺装工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工程验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,乙方应按照合同约定,完成剩余工程。(2)合同终止后,双方应按照约定进行工程验收。(3)合同终止后,乙方应向甲方退还履约保证金。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定,向甲方支付剩余工程款。(2)合同终止后,双方应按照约定,处理合同终止后的其他事宜。(3)合同终止后,双方应各自承担因合同终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:本合同中涉及的费用构成如下:(1)工程直接费用:包括材料费、人工费、机械使用费等。(2)工程间接费用:包括管理费、利润、税金等。(3)履约保证金:乙方根据甲方要求支付的一定数额的保证金。7.2支付方式:(1)工程直接费用:按工程进度分阶段支付,具体支付比例由双方协商确定。(2)工程间接费用:在工程验收合格后一次性支付。(3)履约保证金:乙方在签订合同后五个工作日内支付。7.3支付时间:(1)工程直接费用:每个支付节点前五个工作日内支付。(2)工程间接费用:工程验收合格后十个工作日内支付。(3)履约保证金:乙方在签订合同后五个工作日内支付。7.4支付条款:(1)甲方应在收到乙方提交的合法发票和支付申请后,按照约定的支付方式及时支付费用。(2)乙方应在每个支付节点前五个工作日内,向甲方提交书面支付申请和相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款的千分之五。(2)甲方未能按照合同约定提供施工场地、材料等,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。(3)乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应根据违约情况,按照合同约定或法律规定,向对方支付赔偿金。赔偿金支付方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容:本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等,均为保密内容。9.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:本合同中涉及的可能构成不可抗力的事件包括:(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。(2)双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。(3)如因不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例:(1)地震导致施工中断。(2)战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情况的合同。(2)合同约定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留:甲方保留对地面铺装工程的质量、进度、安全等方面的监督权。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在紧急情况下,对工程进行临时调整的权力。(2)甲方保留在乙方违反合同约定时,采取必要措施保护自身权益的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出。14.2修改和补充效力:经双方签字或盖章的合同修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:双方应相互配合,共同完成地面铺装工程。15.2协作与配合方式:(1)乙方应按照甲方要求,及时提供工程进展情况。(2)甲方应提供必要的施工条件,协助乙方完成工程。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于地面铺装劳务分包的完整协议,任何口头协议或之前的书面协议均对本合同不具有约束力。16.3增减条款:本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):__________代表人(签字):__________日期:__________乙方(盖章):__________代表人(签字):__________日期:__________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的工程图纸和技术规范。2.乙方提交的施工组织设计和安全施工方案。3.双方签订的补充协议。4.工程进度报告。5.工程验收报告。6.乙方提交的发票和支付申请。7.不可抗力事件证明文件。8.争议解决的相关文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按时支付工程款,未提供施工场地或材料,违反保密条款等。(2)乙方违约:未按时完成工程,工程质量不符合约定,违反保密条款等。2.违约行为的认定:(1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 数字时代电影本体论研究的新趋势
- 杭州物业应急管理办法
- 中职新生场域转换研究:背景、认识与学习期待的实证调查
- 情绪智力理论与实践应用综述
- 奶牛饲养管理策略与实践指南
- 数字化时代的企业管理模式与创新路径研究
- 公务摩托使用管理办法
- 心电图动态监测在急性下壁心梗早期诊断中的价值研究
- 探索手机游戏产品营销策略的优化途径
- 桶装涂料库存管理办法
- ctcs-3级列控系统概述课件
- 2022年汕头澄海区教师招聘考试真题
- 考研题土力学
- 双向拉伸聚酯薄膜生产知识
- 绿山墙的安妮-练习答案(完整版)资料
- 2022年小学美术教师进城(选调)招聘考试模拟试题(共五套)
- 贵阳小升初分班全真模拟测A卷
- GB/T 77-2007内六角平端紧定螺钉
- 中华人民共和国安全生产法
- 九年一贯制学校教育教学管理制度汇编
- 钢筋混凝土框架结构设计讲义
评论
0/150
提交评论