2024水电清包工程包含设计变更合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电清包工程包含设计变更合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3甲方联系信息1.4乙方联系信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程设计变更3.1设计变更范围3.2设计变更内容3.3设计变更原因3.4设计变更审批程序4.工程变更价款4.1变更价款计算方式4.2变更价款支付方式4.3变更价款调整条件4.4变更价款调整程序5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期调整程序5.3工期延误责任6.施工质量要求与标准6.1质量要求6.2质量验收标准6.3质量责任7.工程验收7.1验收程序7.2验收标准7.3验收责任8.付款方式8.1付款节点8.2付款比例8.3付款方式8.4付款条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担方式10.3违约责任赔偿标准11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理程序11.3不可抗力责任承担12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：工程设计变更文件13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同补充协议14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：水电有限公司1.1.2甲方地址：省市区街道号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方1.2.1乙方名称：水电工程公司1.2.2乙方地址：省市区街道号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx56781.3甲方联系信息1.3.2邮政编码：561.4乙方联系信息1.4.2邮政编码：562.工程概况2.1工程名称：水电清包工程2.2工程地点：省市区村2.3工程规模：装机容量万千瓦2.4工程内容：包括水电站主体工程、配套工程及附属设施等3.工程设计变更3.1设计变更范围：本合同工程范围内的一切设计变更3.2设计变更内容：包括工程设计方案的调整、施工图修改、材料变更等3.3设计变更原因：因设计不合理、现场条件变化、政策调整等原因3.4设计变更审批程序：设计变更需经双方协商一致，由甲方提出变更申请，乙方进行技术评审，经双方确认后，由甲方下发变更通知4.工程变更价款4.1变更价款计算方式：根据设计变更内容和工程量清单，按照合同约定的计价方式和价格调整系数计算4.2变更价款支付方式：分阶段支付，每完成一个变更节点，乙方提交相关变更材料，甲方审核后支付相应款项4.3变更价款调整条件：因政策调整、材料价格变动等原因导致变更价款发生变化时，双方协商调整4.4变更价款调整程序：变更价款调整需经双方协商一致，签订变更协议，作为本合同的补充协议5.工程进度与工期5.1工程进度安排：按照合同约定的工程进度计划进行，每完成一个阶段，乙方提交阶段性进度报告5.2工期调整程序：因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误，需经双方协商一致，签订工期调整协议5.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，乙方承担相应责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等6.施工质量要求与标准6.1质量要求：按照国家现行相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求6.2质量验收标准：按照国家现行相关标准和规范进行验收，验收合格后方可进行下一道工序6.3质量责任：乙方对工程质量负责，若出现质量问题，乙方负责整改并承担相应责任8.付款方式8.1付款节点：根据工程进度和验收情况，分为四个付款节点：开工前支付20%预付款，主体工程完工支付40%，附属工程完工支付30%，竣工验收合格后支付10%8.2付款比例：每个付款节点按照工程实际完成情况和合同约定比例支付8.3付款方式：采用银行转账方式支付，付款方需在收到付款通知后五个工作日内完成付款8.4付款条件：乙方提交的付款申请经甲方审核无误后，甲方应在收到申请后十个工作日内支付相应款项9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序：提交仲裁申请后，仲裁委员会将依法组成仲裁庭，对争议进行审理9.3争议解决地点：仲裁委员会指定的地点10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等10.2违约责任承担方式：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等10.3违约责任赔偿标准：违约金的计算按照合同约定比例和实际损失计算，最高不超过合同总价的10%11.不可抗力11.1不可抗力定义：指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的事件11.2不可抗力处理程序：发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失11.3不可抗力责任承担：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应协商解决后续事宜12.合同生效与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同解除条件：因不可抗力、双方协商一致、法律法规规定等原因导致合同无法继续履行时，可以解除合同12.3合同解除程序：解除合同需经双方协商一致，签订解除合同协议，作为本合同的补充协议13.合同附件13.1附件一：工程设计变更文件13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同补充协议14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或根据合同约定，参与合同履行的独立第三方，包括但不限于监理单位、咨询机构、鉴定机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业资格，能够独立承担法律责任。15.2第三方责权利15.2.1第三方责任：第三方应按照合同约定和自身职责，对合同履行的相关事宜进行监督、管理、咨询或鉴定，并对发现的问题提出意见和建议。15.2.2第三方权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，有权参与合同履行的相关会议和活动，有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.2.3第三方义务：第三方应遵守合同约定，公正、客观、独立地履行职责，确保合同履行的顺利进行。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方聘请的协助机构，应服从甲方的管理和监督，但第三方对甲方承担的责任不因甲乙双方的约定而免除。15.3.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方的协助机构，应协助乙方完成合同履行的相关工作，但第三方对乙方的责任不因乙方的行为而免除。15.3.3第三方与合同履行的关系：第三方对合同履行的监督和管理，应确保合同各项条款的执行，维护合同双方的合法权益。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件16.1.1合同履行过程中，甲乙双方认为需要第三方介入的情况。16.1.2第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订第三方介入协议。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方职责、工作内容、费用等。16.2.2双方签订第三方介入协议，明确各方的权利和义务。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定和第三方介入协议的约定承担。16.3.2第三方介入费用应在第三方介入协议中明确，并由甲乙双方共同支付。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方介入协议的约定、第三方的资质和执业资格等因素综合考虑。17.1.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确。17.2第三方责任限额的适用范围17.2.1第三方责任限额适用于第三方在合同履行过程中因履行职责不当或违反合同约定而造成的损失。17.2.2第三方责任限额不适用于因甲乙双方原因造成的损失。17.3第三方责任限额的调整17.3.1第三方责任限额的调整需经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。17.3.2第三方责任限额的调整不应影响合同双方的合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计变更文件要求：详细记录设计变更的内容、原因、审批过程及变更后的设计方案。说明：工程设计变更文件应作为合同附件，由双方签字确认。2.附件二：工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、数量、计量单位、单价及总价。说明：工程量清单应作为合同附件，用于计算工程变更价款和支付进度款。3.附件三：合同补充协议要求：记录合同履行过程中双方协商一致达成的补充条款。说明：合同补充协议应作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。4.附件四：第三方介入协议要求：明确第三方介入的条件、职责、权利和义务，以及费用承担。说明：第三方介入协议应作为合同附件，由甲乙双方和第三方签字确认。5.附件五：工程进度报告说明：工程进度报告应定期提交给甲方，作为付款依据。6.附件六：质量验收报告要求：记录工程质量验收的结果，包括合格、不合格项目及原因。说明：质量验收报告应作为合同附件，由甲乙双方和第三方签字确认。7.附件七：付款申请要求：详细记录付款申请的金额、付款节点及申请理由。说明：付款申请应作为合同附件，由乙方提交给甲方。8.附件八：违约通知要求：记录违约行为的详情、违约方的责任及处理意见。说明：违约通知应作为合同附件，由受损害方提交给违约方。9.附件九：争议解决协议要求：记录争议解决的方式、地点及双方协商结果。说明：争议解决协议应作为合同附件，由甲乙双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1工期延误：乙方未按合同约定完成工程。1.2质量不合格：工程质量不符合合同约定的标准。1.3未按约定支付款项：甲方未按合同约定支付款项。1.4违反合同约定：任何一方违反合同约定的行为。2.责任认定标准：2.1工期延误：乙方应承担工期延误的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。2.2质量不合格：乙方应承担修复或返工的责任，并赔偿因此造成的损失。2.3未按约定支付款项：违约方应支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.4违反合同约定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。3.违约责任示例：3.1示例一：若乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误20天，甲方有权要求乙方支付每日万分之二的违约金，并赔偿因此造成的损失。3.2示例二：若工程质量不合格，乙方应承担修复或返工的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.3示例三：若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付每日万分之二的违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024水电清包工程包含设计变更合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.设计变更范围及原则3.1设计变更范围3.2设计变更原则3.3设计变更程序4.设计变更的提出及审批4.1设计变更的提出4.2设计变更的审批4.3设计变更的回复5.设计变更的实施方案5.1设计变更的实施方案5.2设计变更的实施进度5.3设计变更的实施责任6.设计变更的费用计算及调整6.1设计变更费用的计算方法6.2设计变更费用的调整6.3设计变更费用的支付方式7.施工变更及管理7.1施工变更的范围7.2施工变更的程序7.3施工变更的管理8.施工进度及质量控制8.1施工进度计划8.2施工质量控制要求8.3施工进度及质量的监督9.付款方式及结算9.1付款方式9.2结算方式9.3付款时间10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止的程序12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同生效及修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序14.其他约定事项14.1合同解释14.2合同解释的效力14.3合同执行中的其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024水电清包工程包含设计变更合同1.2合同编号：2024HDSQ00X1.3合同签订日期：2024年X月X日1.4合同有效期：自2024年X月X日起至2025年X月X日止第二条项目概述2.1项目名称：水电清包工程2.2项目地点：省市县镇村2.3项目规模：平方米，千瓦2.4项目内容：包括水电安装、线路铺设、设备调试等第三条设计变更范围及原则3.1设计变更范围：涉及项目的设计变更，包括但不限于结构、设备、材料、施工方法等方面的变更。3.2设计变更原则：3.2.1保证工程质量和安全；3.2.2优化工程投资效益；3.2.3确保施工进度不受影响；3.2.4便于施工组织和管理；3.3设计变更程序：3.3.1施工单位提出设计变更申请；3.3.2设计单位进行技术评审；3.3.3经甲方同意后，由设计单位出具设计变更通知；3.3.4施工单位根据设计变更通知进行实施。第四条设计变更的提出及审批4.1设计变更的提出：施工单位在施工过程中，如发现设计存在不合理或存在技术问题，应立即向设计单位提出设计变更申请。4.2设计变更的审批：4.2.1设计单位收到申请后，应在X日内完成技术评审；4.2.2评审通过的设计变更，由设计单位出具设计变更通知；4.2.3评审未通过的设计变更，由设计单位提出修改意见，施工单位根据意见进行修改后重新提出申请。4.3设计变更的回复：设计单位应在收到施工单位设计变更申请后的X日内回复。第五条设计变更的实施方案5.1设计变更的实施方案：施工单位应根据设计变更通知，制定详细的实施方案，包括变更内容、变更原因、变更影响、变更措施等。5.2设计变更的实施进度：施工单位应按照实施方案，合理安排施工进度，确保设计变更的及时实施。5.3设计变更的实施责任：施工单位负责设计变更的实施，设计单位负责设计变更的技术指导。第六条设计变更的费用计算及调整6.1设计变更费用的计算方法：6.1.1按照实际发生的变更费用计算；6.1.2变更费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。6.2设计变更费用的调整：6.2.1设计变更费用应在设计变更通知中明确；6.2.2设计变更费用调整需经甲方同意；6.2.3设计变更费用调整后，应在合同中予以确认。6.3设计变更费用的支付方式：设计变更费用按照合同约定的时间和方式支付。第七条施工变更及管理7.1施工变更的范围：涉及项目施工过程中的变更，包括但不限于施工方案、施工工艺、施工顺序等方面的变更。7.2施工变更的程序：7.2.1施工单位在施工过程中发现施工变更需求时，应立即向甲方提出施工变更申请；7.2.2甲方收到申请后，应在X日内完成审批；7.2.3经甲方同意的施工变更，由施工单位组织实施。7.3施工变更的管理：施工单位应建立健全施工变更管理制度，确保施工变更的合理、合规。第八条施工进度及质量控制8.1施工进度计划：施工单位应制定详细的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的里程碑。8.2施工质量控制要求：施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。8.3施工进度及质量的监督：甲方将指派专人对施工进度和质量进行监督，施工单位应积极配合并提供必要的资料。第九条付款方式及结算9.1付款方式：合同总价分阶段支付，具体支付节点如下：9.1.1预付款：合同签订后X日内支付合同总额的10%；9.1.2进度款：各阶段工程完成后，根据实际完成情况支付相应的进度款；9.1.3验收款：工程验收合格后支付合同总额的20%；9.1.4竣工结算款：工程竣工结算审核合格后支付合同总额的40%；9.1.5保修金：工程保修期满后无质量问题，支付合同总额的10%作为保修金。9.2结算方式：采用银行转账方式进行结算。9.3付款时间：各阶段付款时间应不晚于合同约定的付款时间。第十条违约责任及争议解决10.1违约责任：10.1.1施工单位未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任；10.1.2甲方未按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任；10.1.3双方均应承担因自身原因导致的违约责任。10.2争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成时，提交仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件：11.1.1双方协商一致；11.1.2因不可抗力导致合同无法履行；11.1.3一方严重违约，另一方要求解除合同。11.2合同终止条件：11.2.1合同约定的工期届满，工程验收合格；11.2.2合同解除或终止；11.2.3双方协商一致。11.3合同解除及终止的程序：11.3.1提出解除或终止合同的一方应提前X日书面通知另一方；11.3.2双方应按照合同约定办理合同解除或终止的相关手续。第十二条合同附件及补充协议12.1合同附件：本合同附件包括但不限于设计图纸、施工方案、技术规范、质量标准等。12.2补充协议：双方在本合同基础上，经协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同生效及修改13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序：合同任何一方要求修改合同内容，应书面提出修改意见，经双方协商一致后，由双方签字盖章生效。第十四条其他约定事项14.1合同解释：本合同以中文为准，如双方对合同的理解有歧义，应以合同为准。14.2合同解释的效力：本合同解释的效力适用于双方及合同涉及的所有相关方。14.3合同执行中的其他约定事项：双方在合同执行过程中，如遇特殊情况，可协商一致后补充约定事项。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念和范围15.2.1设计咨询机构；15.2.2施工监理公司；15.2.3质量检测机构；15.2.4设备供应商；15.2.5法律顾问；15.2.6其他专业服务机构。第十六条第三方的责任和权利16.1第三方的责任：16.1.1第三方应根据合同约定或委托内容，提供专业、及时的服务或支持；16.1.2第三方应对其提供的服务的质量和效果负责；16.1.3第三方在执行任务过程中造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方的权利：16.2.1第三方有权根据合同约定或委托内容，获得相应的报酬；16.2.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的协助和配合；16.2.3第三方有权根据实际情况，提出合理的工作建议。第十七条第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分：17.1.1第三方与甲方的关系基于委托合同，甲方为委托方；17.1.2第三方在执行任务时，应服从甲方的监督管理；17.1.3第三方对甲方负责，甲方对第三方的服务质量进行监督。17.2第三方与乙方的划分：17.2.1第三方与乙方的关系基于合同约定或施工协议，乙方为服务对象；17.2.2第三方在执行任务时，应配合乙方的施工要求；17.2.3第三方对乙方负责，乙方对第三方的服务质量进行验收。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额：18.1.1第三方责任限额应根据其服务内容、专业水平、市场行情等因素确定；18.1.2第三方责任限额应在委托合同或相关协议中明确；18.1.3第三方责任限额不得超过合同总价的X%。18.2超额责任处理：18.2.1若第三方责任超过约定的责任限额，超出部分由第三方自行承担；18.2.2甲方或乙方因第三方责任遭受损失，有权向第三方追偿。第十九条第三方介入的程序19.1第三方介入的程序如下：19.1.2甲方或乙方与第三方签订委托合同或服务协议；19.1.3第三方根据合同或协议的规定履行职责；19.1.4甲方或乙方对第三方的服务进行监督和评价。第二十条第三方介入的变更和终止20.1第三方介入的变更：20.1.1任何一方需变更第三方介入的内容或方式，应提前X日书面通知对方；20.1.2变更内容经双方协商一致后，由双方签字盖章生效。20.2第三方介入的终止：20.2.1合同约定的第三方介入期限届满；20.2.2第三方完成合同约定的任务；20.2.3因不可抗力或其他原因导致第三方介入无法继续；20.2.4双方协商一致终止第三方介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸及技术规范要求：图纸应清晰、完整，技术规范应符合国家相关标准和行业规范。说明：设计图纸是施工的依据，技术规范是施工的准则。2.施工方案及进度计划要求：施工方案应合理、可行，进度计划应明确、具体。说明：施工方案是指导施工的依据，进度计划是确保施工按期完成的保障。3.材料设备清单及质量证明文件要求：清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、数量，质量证明文件应真实有效。说明：材料设备清单是采购和验收的依据，质量证明文件是保证工程质量的凭证。4.施工过程中的变更记录要求：记录应包括变更的原因、内容、影响及处理措施。说明：变更记录是跟踪工程变更情况的重要资料。5.施工进度报告及验收报告要求：报告应真实反映施工进度和质量情况。说明：进度报告是监督施工进度的重要手段，验收报告是工程验收的依据。6.付款凭证及发票要求：凭证和发票应真实、合法、完整。说明：付款凭证和发票是财务核算和审计的重要依据。7.保修单及售后服务承诺要求：保修单应明确保修范围、期限和服务内容。说明：保修单是保障工程质量和售后服务的重要文件。8.争议解决文件要求：文件应详细记录争议的起因、过程及解决方案。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：要求：施工单位未按合同约定完成工程；责任认定：按合同约定支付违约金，并承担因违约造成的损失。示例：若施工单位未在约定工期内完成工程，则应支付违约金，并赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.违约行为：要求：施工单位提供的材料或设备质量不合格；责任认定：施工单位应更换不合格的材料或设备，并承担由此产生的费用。示例：若施工单位提供的电缆质量不合格，则应更换电缆，并承担更换电缆的费用。3.违约行为：要求：施工单位未按合同约定进行验收；责任认定：施工单位应补办验收手续，并承担由此产生的费用。示例：若施工单位未按约定进行工程验收，则应补办验收手续，并承担补办手续的费用。4.违约行为：要求：施工单位未按合同约定支付工程款；责任认定：施工单位应按合同约定支付工程款，并承担逾期支付的违约金。示例：若施工单位逾期支付工程款，则应支付违约金。5.违约行为：要求：施工单位未按合同约定进行保修；责任认定：施工单位应按合同约定进行保修，并承担由此产生的费用。示例：若施工单位未按约定进行保修，则应承担保修期间的维修费用。全文完。2024水电清包工程包含设计变更合同2本合同目录一览1.合同双方信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.设计变更范围3.1设计变更原因3.2设计变更内容3.3设计变更影响4.设计变更程序4.1设计变更申请4.2设计变更审批4.3设计变更实施5.设计变更费用5.1设计变更费用计算方法5.2设计变更费用支付方式5.3设计变更费用结算6.工期变更6.1工期变更原因6.2工期变更内容6.3工期变更审批6.4工期变更实施7.工程质量7.1工程质量要求7.2工程质量检查7.3工程质量问题处理8.工程进度8.1工程进度计划8.2工程进度监控8.3工程进度调整9.工程安全9.1工程安全责任9.2工程安全措施9.3工程安全事故处理10.环境保护10.1环境保护要求10.2环境保护措施10.3环境保护责任11.合同变更11.1合同变更原因11.2合同变更内容11.3合同变更审批11.4合同变更实施12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决期限14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同附件14.4合同其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方信息1.1双方名称（1）甲方：水电工程公司（2）乙方：建筑设计院1.2双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.3双方联系方式（1）甲方联系人：（2）甲方联系电话：138（3）乙方联系人：（4）乙方联系电话：13956782.工程概况2.1工程名称水电清包工程2.2工程地点省市区2.3工程规模总装机容量万千瓦，装机容量万千瓦的台机组2.4工程类别水电工程3.设计变更范围3.1设计变更原因根据工程实际情况和现场条件，需要对原有设计方案进行如下变更：（1）设备选型调整；（2）结构优化设计；（3）施工工艺改进；（4）其他必要的变更。3.2设计变更内容（1）设备选型调整：将原有设备更换为性能更优、价格合理的同类产品；（2）结构优化设计：对原有结构进行优化，提高结构安全性和耐久性；（3）施工工艺改进：采用更先进的施工工艺，提高施工质量和效率；（4）其他必要的变更：根据实际情况，对设计进行必要的调整。3.3设计变更影响（1）工期影响：设计变更可能导致工期延误，具体延误时间根据实际情况确定；（2）费用影响：设计变更可能导致工程费用增加，具体增加金额根据实际情况确定。4.设计变更程序4.1设计变更申请乙方应根据实际情况，向甲方提出设计变更申请，并提供变更原因、变更内容等相关资料。4.2设计变更审批甲方收到乙方的设计变更申请后，应在个工作日内进行审批，并将审批结果通知乙方。4.3设计变更实施乙方根据甲方的审批意见，对设计进行变更，并及时向甲方报送变更后的设计文件。5.设计变更费用5.1设计变更费用计算方法设计变更费用按实际发生费用计算，包括但不限于设计费、设备费、材料费、人工费等。5.2设计变更费用支付方式设计变更费用由乙方负责承担，甲方在收到乙方提交的合法票据后，按照约定的支付方式进行支付。5.3设计变更费用结算设计变更费用结算应在工程竣工后进行，具体结算时间由双方协商确定。6.工期变更6.1工期变更原因根据设计变更、施工条件等因素，可能导致工期变更。6.2工期变更内容（1）工期延误：根据实际情况确定具体延误时间；（2）工期提前：如遇特殊情况，可能导致工期提前。6.3工期变更审批甲方收到乙方提出的工期变更申请后，应在个工作日内进行审批，并将审批结果通知乙方。6.4工期变更实施乙方根据甲方的审批意见，对工期进行变更，并及时向甲方报送变更后的工期计划。第一部分：合同如下：8.工程质量8.1工程质量要求（1）工程质量应符合国家相关标准和规范要求；（2）设备安装应达到设计要求，运行稳定可靠；（3）施工过程中应保证工程质量，不得出现质量事故。8.2工程质量检查（1）甲方应定期对工程进度和质量进行检查；（2）乙方应按照甲方要求提供相关质量检测报告；（3）如发现质量问题，双方应共同分析原因，及时采取措施予以解决。8.3工程质量问题处理（1）质量问题发生时，乙方应立即停止施工，并采取措施防止扩大损失；（2）甲方应在收到乙方报告后小时内，对质量问题进行处理；（3）质量问题处理完成后，双方应共同验收，确认问题已解决。9.工程进度9.1工程进度计划乙方应根据合同约定和工程实际情况，编制详细的工程进度计划，并报送甲方审核。9.2工程进度监控（1）甲方应定期对工程进度进行监控，确保工程按计划进行；（2）乙方应定期向甲方报告工程进度情况，包括已完成工程量、存在问题等。9.3工程进度调整（1）如因设计变更、材料供应等原因导致工程进度延误，乙方应及时向甲方报告；（2）双方应根据实际情况，共同研究并制定工程进度调整方案。10.工程安全10.1工程安全责任（1）甲方负责整个工程的安全管理工作；（2）乙方负责施工过程中的安全管理工作。10.2工程安全措施（1）乙方应制定详细的安全施工方案，并严格执行；（2）乙方应定期进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。10.3工程安全事故处理（1）发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大；（2）乙方应在事故发生后小时内向甲方报告，并共同分析事故原因，制定预防措施。11.环境保护11.1环境保护要求（1）乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规；（2）乙方应采取措施，减少对环境的污染。11.2环境保护措施（1）乙方应采取有效措施，控制施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染；（2）乙方应定期对施工场地进行环境监测。11.3环境保护责任（1）乙方应对其施工活动造成的污染负责；（2）如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担相应的法律责任。12.合同变更12.1合同变更原因（1）国家政策调整；（2）工程实际情况发生变化。12.2合同变更内容（1）工程范围、工期、质量要求等；（2）设计变更、费用调整等。12.3合同变更审批（1）合同变更需经双方协商一致；（2）合同变更需签署书面协议。12.4合同变更实施（1）合同变更协议生效后，双方应按照变更内容执行；（2）合同变更不影响双方原有的权利和义务。13.合同解除13.1合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行。13.2合同解除程序（1）一方提出合同解除，需书面通知对方；（2）合同解除后，双方应按照约定进行清算。13.3合同解除后的处理（1）合同解除后，双方应各自承担相应的法律责任；（2）合同解除后，未履行的部分不再履行。14.争议解决14.1争议解决方式（1）双方协商解决；（2）仲裁；（3）诉讼。14.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应友好协商，寻求解决；（2）如协商不成，可向约定的仲裁机构申请仲裁；（3）如仲裁不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.3争议解决期限（1）争议发生后，双方应在日内协商解决；（2）如协商不成，仲裁机构应在日内作出仲裁裁决；（3）如仲裁不成，人民法院应在日内作出一审判决。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同认可或根据合同约定，介入合同履行过程中的独立第三方。1.2第三方可以是监理方、咨询方、评估方、鉴定方、审计方、保险方、仲裁方等。2.第三方介入原因2.1工程质量争议；2.2工程进度延误；2.3工程安全事故；2.4设计变更；2.5合同履行过程中出现的其他需要第三方介入的情况。3.第三方介入程序3.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商，达成一致意见。3.2第三方介入时，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息。4.第三方责任限额4.1第三方在介入合同履行过程中，因自身原因造成损失，应承担相应的责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，或根据相关法律法规确定。5.第三方责权利5.1责任：第三方应按照合同约定和相关规定，履行相应的责任，包括但不限于监督、检查、评估、鉴定、审计等。5.2权利：第三方有权根据合同约定和相关规定，获取必要的信息和资料，对合同履行情况进行监督和评估。5.3利益：第三方在合同履行过程中，可依法获取相应的报酬。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方的关系：（1）第三方应遵守合同约定，为甲方提供专业、客观、公正的服务；（2）第三方应配合甲方的工作，及时向甲方报告工作进展情况；（3）第三方在履行职责过程中，不得损害甲方的合法权益。6.2第三方与乙方的关系：（1）第三方应遵守合同约定，为乙方提供专业、客观、公正的服务；（2）第三方应配合乙方的工作，及时向乙方报告工作进展情况；（3）第三方在履行职责过程中，不得损害乙方的合法权益。6.3第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方应保持中立，不得偏袒任何一方；（2）第三方在介入合同履行过程中，应公平、公正地处理甲乙双方之间的争议；（3）第三方在履行职责过程中，应遵循诚实信用原则，维护合同的严肃性和权