2024年通信基站建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年通信基站建设施工合同第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除9.1合同的变更：双方协商一致，可对合同进行变更，并以书面形式签订补充协议。9.2合同的解除：因不可抗力导致合同无法履行，或者双方协商一致，可以解除合同。解除合同应当书面确认，并按照本合同约定处理后续事宜。第十条合同的生效、终止和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止：工程交付且保修期满后，本合同自行终止。10.3合同解除：双方协商一致，可以解除合同。解除合同应当书面确认，并按照本合同约定处理后续事宜。第十一条附加条款11.1双方认为需要约定的其他事项，可以以附件形式附加在本合同中。附件与本合同具有同等法律效力。第十二条附件12.1工程图纸和技术要求：包括但不限于基站设计图纸、施工图纸、设备安装要求等。12.2施工方案和时间表：包括但不限于施工步骤、施工方法、工程进度时间表等。12.3相关审批文件：包括但不限于建设工程规划许可证、施工许可证等。12.4付款凭证：包括但不限于付款申请、付款确认等。第十三条其他约定13.1双方应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自权利和义务。13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同签订日期2024年【】月【】日本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3通信基站定义第二条合同范围及内容2.1施工内容2.2施工地点2.3施工期限第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工质量4.1质量标准4.2质量保证4.3质量检测第五条施工安全5.1安全标准5.2安全措施5.3安全事故处理第六条合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用第七条违约责任7.1发包方违约7.2承包方违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁费用第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权保护措施11.3侵权责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条其他条款14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的附件第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为确保合同的顺利履行，明确各方的权利义务，特对本合同进行如下修正：第十五条第三方介入15.1第三方介入：本合同履行过程中，如涉及第三方（如供应商、监理单位等）参与，各方应协商确定第三方的权利和义务。15.2第三方选择：甲方应根据工程需要，选择合适的第三方供应商或监理单位。乙方应对第三方的选择给予合理的配合和支持。15.3第三方责任：第三方应按照合同约定和甲方的要求，提供相应的产品或服务。第三方对甲方和乙方承担责任，不免除甲乙双方的合同责任。第十六条第三方支付及结算16.1第三方支付：如第三方直接向乙方支付费用，乙方应按照合同约定接受支付，并履行相应的合同义务。16.2第三方结算：第三方与甲乙方的结算，应按照合同约定和实际情况进行，第三方支付给乙方的款项，不影响甲方对乙方的支付义务。第十七条第三方违约处理17.1第三方违约：如第三方未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求第三方承担违约责任。17.2第三方与乙方：第三方未能履行合同义务，导致乙方损失的，乙方有权要求第三方赔偿。第三方赔偿乙方后，不免除乙方对甲方的合同责任。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额：如第三方因其违约行为导致甲方或乙方损失，第三方的赔偿责任限额为其合同金额的【】%。18.2第三方与甲方、乙方：第三方对甲方或乙方的赔偿，不免除甲方或乙方根据本合同应对对方的赔偿责任。第十九条第三方介入的合同变更19.1第三方介入导致合同变更：如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。19.2第三方介入的合同解除：如第三方介入导致合同无法履行，甲方有权解除合同。解除合同后，甲乙双方应按照本合同约定处理后续事宜。第二十十条第三方介入的争议解决20.1第三方介入的争议：如第三方介入引发争议，甲乙双方应通过友好协商解决。20.2第三方介入的诉讼：协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十一条其他约定21.1甲乙双方应遵守国家相关法律法规，严格按照本合同及补充协议约定履行各自权利和义务。21.2本合同及补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二十二条合同签订日期2024年【】月【】日第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3通信基站定义：指为实现无线通信功能，通过建设一定规模的通信设施，包括基站设备、天线、馈线等，以提供无线信号覆盖的区域。第二条合同范围及内容2.1施工内容：乙方应根据甲方的要求，按照约定的施工图纸、技术规范和质量标准，完成通信基站的建设施工，包括但不限于基站设备的安装、调试、验收等。2.2施工地点：甲方指定的通信基站建设地点，具体位置以甲方提供的地理位置和坐标为准。2.3施工期限：乙方应在合同约定的开工日期起，按照工程进度计划，按时完成施工任务。具体施工期限以合同附件一《施工进度计划》为准。第三条合同价格3.1合同总价：本合同总价包括但不限于基站设备的购置费、安装费、调试费、验收费、管理费、税金等一切与施工有关的费用。具体金额以合同附件二《费用明细表》为准。3.2价格调整：合同执行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素导致合同价格发生变动，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式：甲方按照乙方完成的工程进度和质量情况，按照合同约定的支付比例和时间，向乙方支付合同款项。具体支付方式和时间以合同附件三《付款计划》为准。第四条施工质量4.1质量标准：乙方应按照甲方提供的技术规范和质量标准进行施工，确保基站质量满足甲方要求。4.2质量保证：乙方应对施工质量承担责任，自基站验收合格之日起，提供一定期限的质量保证。具体保证期限和内容以合同附件四《质量保证书》为准。4.3质量检测：甲方有权对乙方施工的基站进行质量检测，如检测不合格，乙方应按甲方的要求及时整改，直至检测合格为止。第五条施工安全5.1安全标准：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中的安全。5.2安全措施：乙方应制定施工安全措施，并对施工现场进行定期安全检查，确保施工安全。5.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时采取措施防止事故扩大，并按法定程序报告相关部门。第六条合同变更6.1变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。6.2变更程序：合同变更应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。6.3变更费用：合同变更产生的额外费用，双方应按合同约定的方式进行分担。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点：如双方约定通过仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。8.3仲裁费用：仲裁费用按照仲裁机构的规定承担，具体负担方式双方可协商确定。第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，同时附具的附件亦构成合同不可分割的一部分。9.2合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕时，本合同终止。9.3合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，经双方协商一致，可以解除合同。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同签订和履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.2保密期限：本合同项下的保密义务自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起两年内有效。10.3违约保密条款：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属：双方在合同执行过程中所创造的知识产权，归创造方所有。11.2知识产权保护措施：双方应共同努力，采取有效措施，保护彼此的知识产权。11.3侵权责任：如一方发现第三方侵犯本合同涉及的知识产权，应立即通知对方，并共同采取措施维护权益。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.3不可抗力处理：遭遇不可抗力事件的一方应立即通知对方，并尽快提供相关证明文件，双方协商决定后续处理办法。第十三条合同的转让13.1转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序：如双方同意转让，转让方应向对方提交书面转让申请，经对方同意后生效。13.3转让后果：转让生效后，受让方取代转让方的地位，享有合同约定的权利和承担义务。第十四条其他条款14.1合同的解释：本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。本合同及其附件的解释权归双方共同所有。14.2合同的修订：合同执行过程中，如需要修订，双方应签订书面修订协议，经双方盖章确认后生效。14.3合同的附件：本合同附件包括施工图纸、技术规范、费用明细表、进度计划、质量保证书等，均为合同不可分割的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸和技术要求附件2：施工方案和时间表附件3：相关审批文件附件4：付款凭证附件5：工程量清单附件6：材料和设备规格书附件7：质量检验标准附件8：安全施工标准附件9：环境保护措施方案附件10：工程验收标准附件11：违约金计算公式附件12：保修条款附件13：争议解决方式附件14：合同履行过程中的其他重要文件附件1：工程图纸和技术要求本附件应包括基站设计图纸、施工图纸、设备安装要求等，详细描述工程的具体设计、施工和验收标准。附件2：施工方案和时间表本附件应详细描述施工步骤、施工方法、工程进度时间表等，确保工程按照计划顺利进行。附件3：相关审批文件本附件应包括建设工程规划许可证、施工许可证等，用于证明工程的合法性和合规性。附件4：付款凭证本附件应包括付款申请、付款确认等，详细记录合同款项的支付情况。附件5：工程量清单本附件应详细列出工程所需的材料、工程量及价格，作为合同款项支付的依据。附件6：材料和设备规格书本附件应包括工程所需材料和设备的规格、型号、性能等技术参数。附件7：质量检验标准本附件应详细描述工程质量检验的标准和流程。附件8：安全施工标准本附件应详细描述施工现场安全管理、安全防护措施等要求。附件9：环境保护措施方案本附件应详细描述工程施工过程中的环境保护措施，确保工程对环境的影响降至最低。附件10：工程验收标准本附件应详细描述工程验收的标准和流程，确保工程质量符合要求。附件11：违约金计算公式本附件应详细描述违约金的计算公式，以便在违约行为发生时进行计算。附件12：保修条款本附件应详细描述保修期限、保修范围及保修期内乙方应承担的维修和保养责任。附件13：争议解决方式本附件应详细描述双方在履行合同过程中发生争议时的解决方式，如友好协商、诉讼等。附件14：合同履行过程中的其他重要文件本附件应包括合同履行过程中产生的其他重要文件，如变更协议、补充协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按时支付合同款项2.甲方提供施工场地及相关资料不真实、不完整3.乙方未按照约定时间完成工程4.乙方工程质量不符合约定5.第三方未能按照合同约定履行义务违约责任认定标准：1.甲方未按时支付合同款项，应支付违约金，违约金计算方式见附件11。2.甲方提供施工场地及相关资料不真实、不完整，导致工程无法正常进行，甲方应承担相应责任，包括但不限于赔偿乙方因此产生的直接经济损失和延误工期的损失。3.乙方未按照约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式见附件11。4.乙方工程质量不符合约定，乙方应负责整改并承担相应责任，包括但不限于返工、修复、赔偿甲方因此产生的直接经济损失。5.第三方未能按照合同约定履行义务，第三方应承担违约责任，赔偿甲方或乙方因此产生的直接经济损失。示例说明：若甲方未按时支付合同款项，根据附件11的违约金计算公式，甲方应支付违约金【】元。说明三：法律名词及解释：1.本合同：指2024年通信基站建设施工合同，包括合同及附件。2.甲方：指中国移动通信集团有限公司。3.乙方：指中国建筑工程总公司。4.第三方：指本合同履行过程中涉及的非甲乙双方的其他合同主体，如供应商、监理单位等。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定支付给另一方的金钱赔偿。6.保修期：指工程交付之日起算，为期【】年的保修期限。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义：指本合同之外的，与甲乙方无直接合同关系的自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入情形：第三方介入包括但不限于中介方、监理方、验收方、融资方等，以及其他根据合同约定或法律规定参与合同执行的各方。第二条第三方介入程序2.1第三方选择：甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并签订相应的委托协议或合同。2.2第三方资质：第三方应具备相应的资质和能力，以确保合同的顺利执行。2.3第三方职责：第三方根据甲乙方的委托，按照委托协议或合同的约定，履行相应的职责。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利：第三方有权按照合同约定和法律规定，要求甲乙方履行合同义务，并获取相应的服务或报酬。3.2第三方义务：第三方应遵守合同约定和法律规定，公正、客观、及时地履行介入职责，并保守合同秘密。第四条第三方责任限额4.1第三方责任：第三方应对其介入行为产生的后果承担责任。但第三方责任限额应根据合同约定和法律规定确定。4.2责任限额确定：第三方责任限额由甲乙方根据第三方的资质、信誉、责任范围等因素协商确定。4.3责任限额告知：甲乙方应在合同中明确告知第三方其责任限额，以便第三方合理预见和控制风险。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应视为甲方的代理人，按照甲方的指示和要求履行介入职责。5.2第三方与乙方关系：第三方应视为乙方的合作伙伴，协助乙方完成合同义务。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更条件：合同执行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致第三方无法继续履行义务，甲乙方可以协商变更第三方。6.2解除条件：合同执行过程中，如第三方严重违反合同约定，甲乙方可以协商解除与第三方的委托协议或合同。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务，或未达到合同约定的质量标准，视为违约。7.2违约处理：甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于违约赔偿、合同解除等。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点：如双方约定通过仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。8.3仲裁费用：仲裁费用按照仲裁机构的规定承担，具体负担方式双方可协商确定。第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，同时附具的附件亦构成合同不可分割的一部分。9.2合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕时，本合同终止。9.3合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，经双方协商一致，可以解除合同。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同签订和履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.2保密期限：本合同项下的保密义务自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起两年内有效。10.3违约保密条款：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属：双方在合同执行过程中所创造的知识产权，归创造方所有。11.2知识产权保护措施：双方应共同努力，采取有效措施，保护彼此的知识产权。11.3侵权责任：如一方发现第三方侵犯本合同涉及的知识产权，应立即通知对方，并共同采取措施维护权益。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.3不可抗力处理：遭遇不可抗力事件的一方应立即通知对方，并尽快提供相关证明文件，双方协商决定后续处理办法。第十三条合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细描述：本附件包含基站建设的详细施工图纸，包括基站设备布局、线路走向、天线安装位置等，以指导乙方进行施工。附件二：技术规范详细描述：本附件详细列出了基站建设的技术要求、设备参数、性能指标等，乙方应按照规范进行