




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024施工承包合同:数据中心建筑工程施工合同模板本合同目录一览1.合同当事人及项目概况1.1合同双方基本信息1.2项目名称及地点1.3项目概况及规模1.4项目总投资及资金来源2.合同标的及工程范围2.1工程概况2.2工程范围2.3工程质量要求2.4工程进度要求3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2工程进度款的支付方式3.3验收合格后的支付方式3.4逾期付款的违约责任4.工程进度计划及管理4.1工程进度计划4.2进度管理及调整4.3逾期竣工的违约责任5.工程质量控制及验收5.1质量控制体系5.2质量验收标准及程序5.3质量问题的处理及责任6.施工安全管理及环境保护6.1施工安全管理6.2环境保护措施6.3违反安全管理及环境保护规定的责任7.不可抗力及合同解除7.1不可抗力的定义及范围7.2不可抗力发生时的处理原则7.3合同解除的条件及程序8.违约责任及争议解决8.1违约责任的承担方式8.2争议解决方式及程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同附件及补充协议10.1合同附件10.2补充协议11.合同的修改及补充11.1合同修改的条件及程序11.2合同补充的内容及效力12.合同解除的条件及程序12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序13.合同解除后的处理13.1合同解除后的财产返还13.2合同解除后的责任承担14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定事项14.2争议解决方式及法律适用第一部分:合同如下:1.合同当事人及项目概况1.1合同双方基本信息1.1.1承包方名称、法定代表人、注册地址、联系电话、开户银行及账号1.1.2发包方名称、法定代表人、注册地址、联系电话、开户银行及账号1.2项目名称及地点1.2.1项目名称:2024数据中心建筑工程1.2.2项目地点:市区路号1.3项目概况及规模1.3.1建筑面积:10000平方米1.3.2结构类型:框架结构1.3.3工程总投资:人民币5000万元1.4项目总投资及资金来源1.4.1项目总投资:人民币5000万元1.4.2资金来源:自筹资金及银行贷款2.合同标的及工程范围2.1工程概况2.1.1工程名称:数据中心建筑工程2.1.2工程内容:土建工程、装饰装修工程、设备安装工程等2.2工程范围2.2.1土建工程:包括地基基础、主体结构、屋面工程等2.2.2装饰装修工程:包括墙面、地面、吊顶等2.2.3设备安装工程:包括空调系统、电气系统、消防系统等2.3工程质量要求2.3.1符合国家及地方相关建筑质量标准2.3.2达到合同约定的质量等级2.4工程进度要求2.4.1总工期:12个月2.4.2各分部分项工程的工期安排3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.1.1合同总价:人民币5000万元3.1.2合同价款的组成:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费等3.2工程进度款的支付方式3.2.1按月进度支付,每月支付工程款的30%3.2.2每月支付进度款的计算依据:实际完成工程量及合同约定的工程量3.3验收合格后的支付方式3.3.1验收合格后支付工程款的70%3.3.2验收合格后的支付时间:验收合格之日起30日内3.4逾期付款的违约责任3.4.1逾期付款的违约金为每日千分之五4.工程进度计划及管理4.1工程进度计划4.1.1制定详细的工程进度计划4.1.2将进度计划报送发包方备案4.2进度管理及调整4.2.1承包方应严格按照进度计划组织施工4.2.2如遇特殊情况,需调整进度计划,应提前通知发包方4.3逾期竣工的违约责任4.3.1逾期竣工的违约金为每日千分之五5.工程质量控制及验收5.1质量控制体系5.1.1建立完善的质量控制体系5.1.2质量控制人员应具备相应的资质5.2质量验收标准及程序5.2.1按照国家及地方相关建筑质量标准进行验收5.2.2验收程序:自检、互检、专检5.3质量问题的处理及责任5.3.1发现质量问题,应及时处理5.3.2质量问题处理的责任:由承包方承担6.施工安全管理及环境保护6.1施工安全管理6.1.1建立健全的安全管理制度6.1.2施工现场安全管理措施6.2环境保护措施6.2.1防尘、降噪、防污染措施6.2.2环境保护责任:由承包方承担6.3违反安全管理及环境保护规定的责任6.3.1违反安全管理及环境保护规定的违约责任:按相关规定承担相应责任7.不可抗力及合同解除7.1不可抗力的定义及范围7.1.1不可抗力是指因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的事件7.1.2不可抗力的范围:地震、洪水、台风、战争、政府行为等7.2不可抗力发生时的处理原则7.2.1不可抗力发生,合同双方应协商处理7.2.2不可抗力导致工程延误,工期相应顺延7.3合同解除的条件及程序7.3.1发生不可抗力,致使合同无法履行7.3.2合同双方协商一致解除合同7.3.3解除合同后,合同双方应按合同约定处理相关事宜8.违约责任及争议解决8.1违约责任的承担方式8.1.1承包方未按合同约定完成工程的,应支付违约金8.1.2发包方未按合同约定支付款项的,应支付违约金8.1.3因违约造成对方损失的,还应赔偿损失8.2争议解决方式及程序8.2.1双方应友好协商解决合同争议8.2.2协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼8.2.3诉讼期间,除争议事项外,合同其他条款仍应履行9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章9.1.2发包方支付首期款项9.1.3合同签订地法律适用9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格9.2.2双方协商一致解除合同9.2.3因不可抗力导致合同无法履行10.合同附件及补充协议10.1合同附件10.1.1设计图纸及技术文件10.1.2施工组织设计及施工方案10.1.3材料设备清单及质量标准10.2补充协议10.2.1合同签订后,如需对合同内容进行修改,应签订补充协议10.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力11.合同的修改及补充11.1合同修改的条件及程序11.1.1合同内容不符合实际情况或需要调整的11.1.2双方协商一致,签订修改协议11.2合同补充的内容及效力11.2.1补充协议应明确补充内容11.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力12.合同解除的条件及程序12.1合同解除的条件12.1.1发生不可抗力12.1.2一方违约,经对方催告后仍不履行12.1.3双方协商一致12.2合同解除的程序12.2.1提出解除合同的一方应提前通知对方12.2.2收到通知的一方应在规定期限内答复12.2.3双方应按合同约定处理合同解除后的相关事宜13.合同解除后的处理13.1合同解除后的财产返还13.1.1双方应按合同约定返还已支付的款项13.1.2退还的款项应扣除合同约定的违约金及损失赔偿13.2合同解除后的责任承担13.2.1因违约导致合同解除的,违约方应承担相应的违约责任13.2.2因不可抗力导致合同解除的,双方互不承担责任14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定事项14.1.1双方应严格遵守合同约定,履行各自义务14.1.2未经对方同意,任何一方不得擅自变更合同内容14.2争议解决方式及法律适用14.2.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼14.2.2合同适用法律:中华人民共和国法律14.2.3合同签订地:市区14.2.4合同文本语言:中文第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指除合同双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监督或执行特定任务的独立主体。15.1.2第三方可以是监理公司、咨询机构、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方的介入范围15.2.1第三方的介入范围包括但不限于工程监理、技术咨询、质量检测、争议仲裁等。16.第三方介入的引入16.1引入第三方的条件16.1.1合同双方协商一致,认为有必要引入第三方提供专业服务。16.1.2第三方具备相应的资质和能力,能够满足合同履行的要求。16.2引入第三方的程序16.2.1合同双方共同确定第三方介入的具体事项和范围。16.2.2合同双方与第三方签订相应的服务协议,明确双方的权利和义务。17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和相关规定履行其职责。17.1.2第三方对因其过错导致的损失或违约行为承担相应的责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。17.2.2第三方有权根据合同约定,对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。17.3第三方的义务17.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密和保密信息。17.3.2第三方应遵守国家法律法规,遵循职业道德。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与承包方的划分18.1.1第三方对承包方的监督和检查不替代承包方的责任。18.1.2承包方应配合第三方的监督和检查工作,并提供必要的信息和资料。18.2第三方与发包方的划分18.2.1第三方作为发包方的代表,对工程进行监督和检查。18.2.2发包方对第三方的监督和检查结果负责。18.3第三方与监理方的划分18.3.1如合同中已包含监理条款,第三方不得与监理方职责重复。18.3.2第三方应与监理方协同工作,共同维护工程质量和进度。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由合同双方在引入第三方时协商确定。19.2责任限额应在服务协议中明确,并在合同中予以确认。19.3如第三方在履行职责过程中发生违约或侵权行为,其赔偿金额不超过合同约定的责任限额。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。20.1.2合同双方协商一致,决定终止第三方介入。20.2第三方介入的终止程序20.2.1合同双方通知第三方终止介入。20.2.2第三方应在接到通知后,按照合同约定和相关规定完成其工作。21.第三方介入的费用21.1第三方介入的费用由合同双方在服务协议中约定。21.2费用包括但不限于第三方服务费用、差旅费、资料费等。21.3费用支付方式及时间应在服务协议中明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及技术文件详细要求:包含建筑平面图、立面图、剖面图、结构图、设备布置图等,并附有相关技术说明。说明:设计图纸是工程实施的重要依据,必须保证图纸的准确性和完整性。2.施工组织设计及施工方案详细要求:包括施工进度计划、施工方法、施工工艺、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需详细规划施工过程,确保施工顺利进行。3.材料设备清单及质量标准详细要求:列出所有使用的主要材料、设备名称、型号、规格、数量和质量标准。说明:材料设备清单和质量标准是确保工程质量的重要依据。4.施工进度计划详细要求:详细列出各阶段工程进度,包括关键线路和节点工期。说明:施工进度计划是控制工程进度的工具,需严格按照计划执行。5.质量检验报告详细要求:包括材料、构件、设备等的检验结果,需附有相关检验报告。说明:质量检验报告是证明工程质量符合要求的重要文件。6.安全生产记录详细要求:记录施工现场的安全生产情况,包括安全事故、安全培训等。说明:安全生产记录是保障施工人员安全的重要依据。7.环境保护记录详细要求:记录施工现场的环境保护措施和效果。说明:环境保护记录是确保施工过程中不造成环境污染的重要文件。8.争议解决记录详细要求:记录合同履行过程中发生的争议及解决过程。说明:争议解决记录是解决合同争议的重要依据。9.合同变更记录详细要求:记录合同履行过程中发生的变更及变更原因。说明:合同变更记录是保证合同内容准确性的重要文件。10.付款凭证详细要求:包括支付款项的金额、时间、收款人等信息。说明:付款凭证是证明款项已支付的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成工程,工程质量不合格,逾期竣工等。责任认定:承包方应支付违约金,赔偿发包方损失,并承担相应的法律责任。2.发包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付款项,擅自变更工程内容等。责任认定:发包方应支付违约金,赔偿承包方损失,并承担相应的法律责任。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按服务协议履行职责,提供虚假报告等。责任认定:第三方应支付违约金,赔偿合同双方损失,并承担相应的法律责任。示例说明:承包方未按合同约定在规定工期内完成工程,延误工期10天,按照合同约定,承包方应支付每日千分之五的违约金,并赔偿发包方因工期延误造成的损失。发包方未按合同约定支付工程进度款,逾期支付30天,按照合同约定,发包方应支付每日千分之五的违约金,并赔偿承包方因逾期付款造成的损失。第三方在工程监理过程中,提供虚假质量检验报告,导致工程质量不合格,按照合同约定,第三方应支付违约金,并赔偿合同双方因虚假报告造成的损失。全文完。2024施工承包合同:数据中心建筑工程施工合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程设计及施工图纸3.工程承包范围及内容3.1施工承包范围3.2施工承包内容3.3施工承包方式4.工程施工进度安排4.1工程开工时间4.2工程完工时间4.3施工进度计划4.4施工进度调整5.工程质量要求及验收标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.2工程造价确定6.3工程款支付方式6.4工程款支付时间7.施工材料及设备7.1施工材料及设备供应7.2施工材料及设备质量要求7.3施工材料及设备验收8.施工现场管理及安全措施8.1施工现场管理8.2施工现场安全措施8.3安全责任9.争议解决及违约责任9.1争议解决方式9.2违约责任9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.合同附件11.1施工图纸11.2施工组织设计11.3合同签订日期12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署双方代表13.合同变更13.1合同变更程序13.2合同变更内容13.3合同变更生效14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]授权代表:[甲方授权代表姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]授权代表:[乙方授权代表姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方电子邮箱]乙方联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方电子邮箱]第二条合同标的及工程概况2.1工程名称数据中心建筑工程2.2工程地点[具体地址]2.3工程规模占地面积:[面积]建筑面积:[面积]2.4工程类型数据中心建筑工程2.5工程设计及施工图纸设计单位:[设计单位名称]施工图纸:[施工图纸名称及编号]第三条工程承包范围及内容3.1施工承包范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。3.2施工承包内容具体施工内容包括但不限于:土建工程:包括基础工程、主体结构工程等;安装工程:包括电气安装、管道安装、设备安装等;装修工程:包括室内外装修、装饰工程等。3.3施工承包方式采用固定总价承包方式。第四条工程施工进度安排4.1工程开工时间[具体日期]4.2工程完工时间[具体日期]4.3施工进度计划具体施工进度计划详见附件一。4.4施工进度调整如因不可抗力等原因导致施工进度发生变化,双方应协商一致,调整施工进度计划。第五条工程质量要求及验收标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准具体验收标准详见附件二。5.3工程验收程序工程验收程序详见附件三。第六条工程造价及支付方式6.1工程造价组成工程造价包括但不限于:人工费;材料费;设备费;施工机具使用费;管理费;利润;其他费用。6.2工程造价确定工程造价以投标报价为准,双方在签订合同时确认。6.3工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式,具体支付节点及比例详见附件四。6.4工程款支付时间具体支付时间详见附件四。第七条施工材料及设备7.1施工材料及设备供应甲方负责提供工程所需的材料及设备,乙方负责材料及设备的采购及验收。7.2施工材料及设备质量要求7.3施工材料及设备验收具体验收标准及程序详见附件五。第一部分:合同如下:第八条施工现场管理及安全措施8.1施工现场管理乙方应按照国家及行业相关法律法规,建立健全施工现场管理制度,确保施工现场安全、文明、有序。8.2施工现场安全措施制定并落实安全生产责任制;加强施工现场安全教育;定期进行安全检查;配备必要的安全防护设施;防范和处理安全事故。8.3安全责任双方应按照国家及行业相关法律法规,明确各自的安全责任,确保施工安全。第九条争议解决及违约责任9.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过六十日。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件工程全部完工并验收合格;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除任何一方要求解除合同,应提前三十日书面通知对方。第十一条合同附件11.1施工图纸附件一:施工图纸11.2施工组织设计附件二:施工组织设计11.3合同签订日期附件三:合同签订日期11.4合同签署日期附件四:合同签署日期11.5合同签署地点附件五:合同签署地点第十二条合同签署12.1合同签署日期[具体日期]12.2合同签署地点[具体地点]12.3合同签署双方代表甲方代表签字:乙方代表签字:第十三条合同变更13.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应提出书面变更请求,经双方协商一致后,签订书面变更协议。13.2合同变更内容合同变更内容应明确变更事项、变更原因、变更后条款等。13.3合同变更生效合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4本合同如有未尽事宜,按照国家相关法律法规及行业规范执行。头第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的独立实体,包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、检测单位、保险公司等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保工程的质量、安全、进度和投资控制,以及提供专业咨询服务。15.3第三方介入的方式设计单位:提供工程设计服务;监理单位:对施工过程进行监督和检查;审计单位:对工程造价进行审计;检测单位:对工程材料、设备进行检测;保险公司:提供工程保险服务。16.第三方责任与权利16.1第三方责任第三方应按照其专业领域和合同约定,承担相应的责任,包括但不限于:设计单位:确保设计质量符合国家标准和合同要求;监理单位:确保施工过程符合设计文件和规范要求;审计单位:确保工程造价的真实性和合理性;检测单位:确保工程材料、设备的质量;保险公司:按照保险合同约定承担保险责任。16.2第三方权利设计单位:有权对设计变更提出建议;监理单位:有权对施工质量、安全、进度进行监督;审计单位:有权对工程造价进行审计;检测单位:有权对工程材料、设备进行抽样检测;保险公司:有权在保险范围内进行赔偿。17.第三方与其他各方的划分17.1职责划分甲乙双方应明确各自与第三方的职责界限,确保工程顺利进行;第三方在履行职责时,应尊重甲乙双方的合同约定和决策。17.2沟通协调甲乙双方应与第三方建立有效的沟通协调机制,确保信息畅通,及时解决问题。18.第三方责任限额18.1责任限额设定第三方责任限额应根据其提供服务的性质、合同约定及行业惯例设定。18.2责任限额的承担第三方责任限额由第三方自行承担,甲乙双方在合同中明确责任限额条款。18.3超出责任限额的处理若第三方责任造成损失超出责任限额,甲乙双方应协商解决,必要时可向第三方追偿。19.第三方变更及替换19.1第三方变更程序若需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。19.2第三方替换条件第三方具备相应资质和能力;替换后的第三方应接受甲乙双方的审查和认可;替换后的第三方应与原第三方承担同等责任。20.第三方保密条款20.1保密内容第三方在履行合同过程中,应对甲乙双方的商业秘密和技术秘密进行保密。20.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]年。20.3违约责任若第三方违反保密义务,应承担相应的违约责任。21.合同的补充与附件21.1合同补充本合同如有未尽事宜,甲乙双方可协商补充,补充内容与本合同具有同等法律效力。21.2合同附件本合同附件包括但不限于:第三方资质证明文件;第三方服务协议;第三方责任限额协议;第三方保密协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:包含所有设计图纸、技术规范、材料清单等,确保设计质量和施工依据。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,必须清晰、准确。2.附件二:施工组织设计要求:详细说明施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的关键文件。3.附件三:合同签订日期证明要求:提供合同签署的日期证明,确保合同的有效性。说明:合同签订日期是合同生效的重要时间节点。4.附件四:合同签署日期证明要求:提供合同签署的日期证明,确保合同的有效性。说明:合同签署日期是合同生效的重要时间节点。5.附件五:合同签署地点证明要求:提供合同签署地点的证明,确保合同签署的合法性。说明:合同签署地点是合同签署的法律效力所在。6.附件六:第三方资质证明文件要求:提供第三方提供服务的资质证明,确保其具备相应能力。说明:第三方资质证明是保证服务质量的重要依据。7.附件七:第三方服务协议要求:详细说明第三方提供服务的具体内容和要求。说明:第三方服务协议是明确第三方责任和义务的文件。8.附件八:第三方责任限额协议要求:明确第三方责任限额,确保双方权益。说明:第三方责任限额协议是保护双方利益的重要文件。9.附件九:第三方保密协议要求:明确第三方保密义务,保护商业秘密和技术秘密。说明:第三方保密协议是保护企业信息安全的保障。10.附件十:工程验收报告要求:详细记录工程验收情况,确保工程质量符合要求。说明:工程验收报告是工程验收的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付工程款责任认定标准:甲方应按照合同约定支付工程款,逾期未支付按合同约定支付违约金。示例:甲方逾期支付工程款,应向乙方支付每日千分之二的违约金。2.违约行为:乙方未按约定完成工程进度示例:乙方逾期完成工程,应向甲方支付每日千分之二的违约金。3.违约行为:第三方提供的服务不符合合同约定责任认定标准:第三方应按照合同约定提供服务质量,若服务质量不符合要求,第三方应承担相应责任。示例:第三方提供的检测服务不合格,应重新检测或承担相应费用。4.违约行为:施工过程中发生安全事故责任认定标准:施工过程中发生安全事故,责任方应按照国家相关法律法规和合同约定承担相应责任。示例:若安全事故由乙方责任导致,乙方应承担事故的全部责任。5.违约行为:工程验收不合格责任认定标准:工程验收不合格,责任方应按照合同约定进行整改或承担相应责任。示例:若验收不合格由乙方责任导致,乙方应负责整改至合格。全文完。2024施工承包合同:数据中心建筑工程施工合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程质量要求3.施工内容与范围3.1施工内容3.2施工范围3.3施工图纸3.4施工工艺4.合同工期与进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3进度调整4.4工期延误责任5.工程量清单与计价5.1工程量清单编制5.2计价方式5.3合同价款5.4工程款支付方式5.5工程变更及结算6.材料设备供应6.1材料设备采购6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应责任6.4材料设备验收7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场文明施工8.质量管理8.1质量标准8.2质量检验8.3质量事故处理9.人员管理9.1施工人员配备9.2施工人员培训9.3施工人员考核10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约金13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律法规14.3合同附件14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方(建设单位):[建设单位名称]乙方(施工单位):[施工单位名称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[法定代表人姓名]乙方法定代表人:[法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[联系方式]乙方联系方式:[联系方式]1.4合同双方住所地甲方住所地:[住所地地址]乙方住所地:[住所地地址]2.工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程地点]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程类型[工程类型]2.5工程质量要求[工程质量标准]3.施工内容与范围3.1施工内容[详细施工内容描述]3.2施工范围[施工范围描述]3.3施工图纸[提供施工图纸的具体要求]3.4施工工艺[施工工艺的具体要求]4.合同工期与进度4.1合同工期[合同工期起止日期]4.2施工进度计划[施工进度计划的详细安排]4.3进度调整[进度调整的流程和条件]4.4工期延误责任[工期延误的责任承担]5.工程量清单与计价5.1工程量清单编制[工程量清单的编制要求和内容]5.2计价方式[计价方式的具体规定]5.3合同价款[合同价款的具体金额]5.4工程款支付方式[工程款支付的具体方式和时间]5.5工程变更及结算[工程变更及结算的流程和标准]6.材料设备供应6.1材料设备采购[材料设备采购的责任和方式]6.2材料设备质量要求[材料设备质量的具体要求]6.3材料设备供应责任[材料设备供应的责任划分]6.4材料设备验收[材料设备验收的标准和程序]7.施工现场管理7.1施工现场布置[施工现场布置的具体要求和规范]7.2施工现场安全[施工现场安全管理的具体措施和责任]7.3施工现场环保[施工现场环保措施的具体要求和责任]7.4施工现场文明施工[施工现场文明施工的具体规定和要求]8.质量管理8.1质量标准[根据国家标准、行业标准和合同要求,详细列出工程的质量标准,包括但不限于材料、工艺、检验方法等]8.2质量检验[质量检验的具体流程,包括自检、互检、专检等,以及检验的时间、方法和记录要求]8.3质量事故处理[发生质量事故时的报告、调查、处理和记录要求,包括责任追究和整改措施]9.人员管理9.1施工人员配备[根据工程规模和施工要求,详细列出施工人员配备表,包括人员岗位、数量、资质要求等]9.2施工人员培训[施工人员培训的内容、方式和频率,确保人员具备必要的技能和安全意识]9.3施工人员考核[施工人员考核的标准、方式和周期,确保人员能力和素质符合要求]10.争议解决10.1争议解决方式[争议解决的方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼,以及优先选择的方式]10.2争议解决程序[争议解决的具体程序,包括争议提出、受理、调解、仲裁或诉讼等步骤]10.3争议解决费用[争议解决费用的承担原则,包括双方各自的费用承担和争议解决过程中的费用分担]11.合同解除与终止11.1合同解除条件[合同解除的具体条件,如违约、不可抗力等]11.2合同终止条件[合同终止的具体条件,如合同履行完毕、双方协商一致等]11.3合同解除与终止程序[合同解除与终止的具体程序,包括通知、确认、善后处理等]12.违约责任12.1违约情形[合同中规定的违约情形,如工期延误、质量不符合要求、未按约定支付款项等]12.2违约责任承担[违约责任的承担方式,如赔偿损失、支付违约金、解除合同等]12.3违约金[违约金的具体数额和计算方法,以及违约金的支付时间]13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件[合同生效的具体条件,如双方签字盖章、合同备案等]13.2合同变更[合同变更的流程,包括变更请求、协商、书面确认等]13.3合同解除[合同解除的流程,与合同解除条件对应的具体操作步骤]14.其他约定事项14.1不可抗力[不可抗力的定义、范围、发生时的处理原则和责任划分]14.2法律法规[合同适用的法律法规,以及双方在合同执行过程中应遵守的相关规定]14.3合同附件[合同附件的具体内容,如图纸、技术规范、人员资质证明等]14.4合同生效日期[合同生效的具体日期,以及生效后的合同文本份数和保管责任]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,根据本合同约定参与合同履行、监督、评估或其他相关活动的组织或个人。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目管理、工程监理、质量检测、造价咨询、安全监督等。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书,能够独立承担相应的工作。16.3第三方合同签订甲乙双方与第三方签订相应的合作协议,明确各自的权利和义务。17.第三方职责与权利17.1第三方职责第三方应按照合同约定,履行相应的职责,包括但不限于:项目管理:制定项目管理计划,监督项目进度和质量;工程监理:对施工过程进行监理,确保工程质量符合合同要求;质量检测:对施工材料、产品进行质量检测,确保其符合国家标准;造价咨询:提供造价咨询意见,协助甲乙双方进行工程结算;安全监督:对施工现场进行安全监督,确保施工安全。17.2第三方权利要求甲乙双方提供必要的信息和资料;对甲乙双方的行为提出建议和意见;在合同约定的范围内,对项目进行独立管理和监督;收取合同约定的费用。18.第三方与其他各方的划分18.1与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托与被委托,甲方为委托方,第三方为受托方。18.2与乙方的关系第三方与乙方的关系为监督与服务,乙方为被监督方,第三方为监督方。18.3与其他第三方的关系若合同中有多个第三方介入,各第三方之间应相互尊重,独立履行职责,避免相互干涉。19
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公路工程执照考试的未来展望与试题及答案
- 计算机三级嵌入式行业趋势分析试题及答案
- 行政理论全景式复习试题及答案
- 金属制品行业绿色制造与环保政策研究考核试卷
- 计算机三级数据库解题思路试题及答案
- 危运消防设备管理制度
- 单位资金使用管理制度
- 农村聚餐工作管理制度
- 商贸公司费用管理制度
- 医院账务预算管理制度
- 2024-2025学年广东省佛山市南海区高二下学期素养提升学业水平测试数学试卷(含答案)
- 安徽省合肥一中2025届高三5月回归教材读本 解答
- 2025年福建福州左海供应链集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 2024年济南产业发展投资集团有限公司招聘真题
- 2024年枣庄市滕州市中小学招聘教师笔试真题
- 店面租赁安全协议书
- 2025年工程财务分析试题及答案
- 小学校园文化方案
- 财政与金融练习试卷1(共230题)
- 2025年心理健康教育与咨询考试卷及答案
- 2025年医院管理培训考试试题及答案
评论
0/150
提交评论