供电工程大清包施工合同

供电工程大清包施工合同合同编号：__________供电工程大清包施工合同营业执照号：注册地址：联系电话：营业执照号：注册地址：联系电话：鉴于：1.业主为满足生产、生活等方面的需要，拟进行供电工程的建设；2.施工方具备供电工程施工的资质和能力，愿意承担该供电工程的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同，共同完成供电工程建设。第一条合同范围与内容（1）供电工程的施工设计；（2）供电工程的设备采购；（3）供电工程的施工；（4）供电工程的验收；（5）供电工程的质保服务。1.2施工方应按照业主的要求，完成本合同约定的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足业主的要求。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2业主应按照本合同约定的付款方式及时向施工方支付合同价款。2.3合同价款支付的具体方式如下：（1）本合同签订后7个工作日内，业主向施工方支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，业主向施工方支付。第三条施工期限3.1本合同的施工期限为____个月，自施工方进入施工现场之日起算。3.2施工方应按照约定的施工期限完成施工任务，如有特殊情况需延长施工期限的，应提前向业主申请，经双方协商一致后可以延长。第四条工程质量与验收4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范和业主的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收由业主和施工方共同进行，竣工验收应在工程完工后7个工作日内完成。4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并重新提交验收申请。整改期间，业主有权要求施工方支付违约金，违约金的标准为合同价款的1%。第五条质保服务5.1施工方应提供____年的质保服务，质保期内如有质量问题，施工方应无条件进行修复或更换。5.2质保期内，施工方应按照业主的要求及时提供售后服务。第六条违约责任6.1施工方如未按照本合同约定的期限、质量要求完成施工任务的，应向业主支付违约金，违约金的标准为合同价款的1%。6.2业主如未按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款的，应向施工方支付滞纳金，滞纳金的标准为逾期付款金额的0.5%。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.施工设计图纸2.设备采购清单3.施工方案4.验收标准和方法5.售后服务承诺6.质保服务协议7.付款凭证8.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按约定期限完成施工任务的，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定标准的，视为违约。3.业主未按约定付款的，视为违约。4.业主未按约定时间进行验收的，视为违约。5.施工方未提供质保服务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.供电工程：指从电源点到用电点的电力设施和线路。2.大清包：指施工方承担供电工程的全部施工任务，包括设计、采购、施工等。3.合同价款：指双方约定的完成供电工程所需支付的金额。4.质保金：指作为施工质量保证的金额，保留在工程验收合格后支付。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.滞纳金：指逾期付款方应支付给对方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定向施工方支付违约金，并重新约定竣工日期。2.工程质量问题：解决办法：要求施工方进行整改，并对整改后的工程进行重新验收。3.业主未按约定付款：解决办法：向业主发出催款通知，逾期未付的，按照合同约定支付滞纳金。4.施工方未提供质保服务：解决办法：要求施工方按照合同约定提供售后服务，逾期未提供的，支付违约金。五、所有应用场景：1.工业厂房供电系统建设。2.商业综合体供电