2024标准化纯劳务施工分包协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024标准化纯劳务施工分包协议版B版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2分包工程范围1.3工程地点与工期2.劳务施工分包内容2.1分包工程量2.2分包工程质量标准2.3分包工程安全要求3.分包价格及支付方式3.1分包合同价格3.2工程进度款支付3.3竣工验收合格后的支付3.4价格调整条款4.分包方的义务与责任4.1施工准备及人员配置4.2施工质量及安全防护4.3材料与设备管理4.4工程变更处理5.总包方的义务与责任5.1技术交底与现场管理5.2工程进度与质量管理5.3安全事故处理5.4环境保护与文明施工6.合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3合同变更与解除的程序7.违约责任7.1分包方违约责任7.2总包方违约责任7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.合同的附件11.1分包工程图纸11.2分包工程量清单11.3工程质量标准12.其他条款12.1法律适用12.2合同语言12.3不可抗力13.合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充协议格式14.合同签字盖章页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2分包工程范围1.2.1本合同分包工程包括但不限于：（分包工程具体内容）。1.2.2分包工程的具体范围和界限以附件中的分包工程图纸为准。1.3工程地点与工期1.3.1工程地点为：（工程具体地点）。1.3.2工程开工日期为：（开工日期），竣工日期为：（竣工日期）。1.3.3工期延误及特殊情况处理按照合同第七条违约责任执行。第二条劳务施工分包内容2.1分包工程量2.1.1分包方应按照附件中的分包工程量清单完成相应的工程量。2.1.2分包方应确保分包工程量的准确性和完整性。2.2分包工程质量标准2.2.1分包方应按照附件中的工程质量标准完成分包工程。2.2.2分包工程的质量标准应符合国家及行业相关规范和标准。2.3分包工程安全要求2.3.1分包方应严格遵守施工现场的安全规定和操作规程。2.3.2分包方应承担因自身原因造成的人身伤害和财产损失。第三条分包价格及支付方式3.1分包合同价格3.1.1本合同分包价格采用：（价格形式，如固定价格、变动价格等）。3.1.2分包合同价格为：（具体价格金额）。3.2工程进度款支付3.2.1甲方应按照工程进度支付相应的工程进度款。3.2.2工程进度款支付的比例和时间按照附件中的支付计划执行。3.3竣工验收合格后的支付3.3.1分包工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的合同款项。3.3.2剩余合同款项的支付比例和时间按照附件中的支付计划执行。3.4价格调整条款3.4.1价格调整的条件和方式按照附件中的价格调整条款执行。第四条分包方的义务与责任4.1施工准备及人员配置4.1.1分包方应按照工程需求进行施工前的准备工作。4.1.2分包方应确保施工人员具备相应的技能和资质。4.2施工质量及安全防护4.2.1分包方应保证分包工程的质量符合合同约定。4.2.2分包方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。4.3材料与设备管理4.3.1分包方应负责分包工程所需材料和设备的采购和管理。4.3.2分包方应确保材料和设备的质量符合工程要求。4.4工程变更处理4.4.1工程变更应按照合同约定的程序和方式进行。4.4.2分包方应根据甲方的要求及时调整施工计划和工程量。第五条总包方的义务与责任5.1技术交底与现场管理5.1.1甲方应向分包方进行技术交底，明确施工要求和标准。5.1.2甲方应负责现场的管理和协调工作。5.2工程进度与质量管理5.2.1甲方应确保工程按照约定的进度和质量要求进行。5.2.2甲方应对分包工程进行定期检查和验收。5.3安全事故处理5.3.1甲方应负责处理施工现场的安全事故。5.3.2甲方应协助分包方采取措施防止事故的再次发生。5.4环境保护与文明施工5.4.1甲方应要求分包方遵守施工现场的环境保护和文明施工要求。5.4.2甲方应负责施工现场的清洁和卫生工作。第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件6.1.1合同变更应由双方协商一致。6.1.2合同变更的内容和影响应明确记载于书面协议中。6.2合同解除条件6.2.1合同解除应由双方协商一致。6.2.2合同解除第八条违约责任8.1分包方违约责任8.1.1分包方未按照约定完成分包工程的，应向总包方支付违约金，违约金为分包合同价格的（百分比）。8.1.2分包方未按照约定质量标准完成分包工程的，应承担重新施工的一切费用。8.1.3分包方未按照约定工期完成分包工程的，应向总包方支付违约金，违约金为分包合同价格的（百分比）。8.2总包方违约责任8.2.1总包方未按照约定时间支付工程进度款的，应向分包方支付滞纳金，滞纳金为应支付工程进度款的（百分比）。8.2.2总包方未按照约定提供施工条件的，应承担分包方因此产生的费用。8.2.3总包方未按照约定时间支付合同款项的，应向分包方支付违约金，违约金为未支付合同款项的（百分比）。8.3违约赔偿方式8.3.1违约方应承担因违约产生的直接经济损失。8.3.2违约方应承担因违约产生的间接经济损失。8.3.3违约方应承担因违约产生的相关费用。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院9.2.1双方约定以（法院名称）为合同争议的诉讼管辖法院。第十条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2本合同的生效以附件中的分包工程图纸、分包工程量清单和工程质量标准为准。9.2合同终止条件9.2.1分包工程竣工验收合格后，本合同终止。9.3合同解除条件9.3.1双方协商一致解除本合同时，本合同解除。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获得的对对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息予以保密。11.2保密期限11.2.1双方的保密义务自本合同生效之日起计算，至本合同终止或解除之日起（年限）内有效。11.3违约保密条款11.3.1如果任何一方违反保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十二条其他条款12.1法律适用12.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2合同语言12.3不可抗力12.3.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不负违约责任。12.3.2不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，具体认定以（相关机构或法规）为准。第十三条合同的修订与补充13.1修订条件13.1.1本合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式作出。13.1.2修订的内容不得与法律法规相抵触。13.2补充协议格式13.2.1补充协议应按照本合同的格式制定，并经双方签字盖章后生效。第十四条合同签字盖章页14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2本合同的签字盖章页应视为合同的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程图纸详细要求和说明：分包工程图纸应包括工程的整体布局、结构、细部构造等详细设计图。图纸应采用标准的设计图纸格式，并应标明尺寸、材料、施工要求等详细信息。图纸应由总包方提供，分包方应仔细阅读并理解图纸内容，确保按照图纸要求进行施工。附件二：分包工程量清单详细要求和说明：分包工程量清单应详细列出分包工程所需完成的各项工程量，包括工程项目的名称、工程量、单位、工程单价等。清单应由总包方提供，分包方应核对清单的准确性，并按照清单要求进行施工。附件三：工程质量标准详细要求和说明：工程质量标准应包括分包工程的质量要求、验收标准、质量控制措施等。标准应由总包方提供，分包方应严格遵守工程质量标准，确保分包工程的质量符合要求。附件四：支付计划详细要求和说明：支付计划应详细列出合同款项的支付时间、支付比例、支付条件等。支付计划应由总包方提供，分包方应按照支付计划的要求，按时获得应得的工程进度款和合同款项。附件五：价格调整条款详细要求和说明：价格调整条款应详细说明价格调整的条件、方式、计算公式等。条款应由总包方提供，分包方应理解并接受价格调整的规定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：分包方未按照约定完成分包工程、未按照约定质量标准完成分包工程、未按照约定工期完成分包工程。违约责任认定标准：1.分包方未按照约定完成分包工程的，应向总包方支付违约金，违约金为分包合同价格的5%。2.分包方未按照约定质量标准完成分包工程的，应承担重新施工的一切费用。3.分包方未按照约定工期完成分包工程的，应向总包方支付违约金，违约金为分包合同价格的2%。示例说明：如果分包方未按照约定时间完成分包工程，导致工程延期一个月，那么分包方应向总包方支付违约金，违约金为分包合同价格的2%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗