




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度施工单位与绿化养护公司三方景观维护协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议签订双方1.3协议签订时间1.4协议签订地点1.5协议有效期2.工程范围2.1景观维护区域2.2景观维护内容2.3景观维护标准3.工程进度3.1工程开始时间3.2工程结束时间3.3工程进度安排4.质量要求4.1景观植物养护4.2景观设施维护4.3环境卫生管理5.人员安排5.1施工单位人员5.2绿化养护公司人员5.3三方协调人员6.权利与义务6.1施工单位权利与义务6.2绿化养护公司权利与义务6.3三方协调权利与义务7.质量保证7.1施工单位质量保证7.2绿化养护公司质量保证7.3三方协调质量保证8.费用及支付8.1工程费用8.2人员费用8.3费用支付方式8.4费用支付时间9.风险承担9.1施工单位风险承担9.2绿化养护公司风险承担9.3三方协调风险承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.协议变更与终止11.1协议变更程序11.2协议终止条件11.3协议终止程序12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同附件13.1附件一:景观维护区域划分图13.2附件二:景观维护内容明细表13.3附件三:人员安排明细表14.其他14.1协议生效条件14.2协议份数14.3协议签署日期第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1协议名称:本协议名称为《2024年度施工单位与绿化养护公司三方景观维护协议》。1.2协议签订双方:(1)施工单位:甲方(2)绿化养护公司:乙方(3)三方协调单位:丙方1.3协议签订时间:2024年X月X日。1.4协议签订地点:[具体地点]。1.5协议有效期:自2024年X月X日起至2025年X月X日止。第二条工程范围2.1景观维护区域:(1)[具体区域名称];(2)[具体区域名称];(3)[具体区域名称]。2.2景观维护内容:(1)植物养护,包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治等;(2)设施维护,包括座椅、垃圾桶、指示牌等设施的清洁与维护;(3)环境卫生管理,包括垃圾清运、绿化带清洁等。2.3景观维护标准:(1)植物成活率不低于95%;(2)设施完好率不低于98%;(3)环境卫生清洁度达到市容卫生标准。第三条工程进度3.1工程开始时间:2024年X月X日。3.2工程结束时间:2025年X月X日。3.3工程进度安排:(1)[具体时间段]:完成植物移植及基础设施建设;(2)[具体时间段]:开始植物养护及设施维护;(3)[具体时间段]:进行全面环境卫生整治。第四条质量要求4.1景观植物养护:(1)定期进行浇水、施肥,保持植物生长旺盛;(2)及时修剪植物,保持景观美观;(3)对病虫害进行预防及治疗。4.2景观设施维护:(1)定期清洁座椅、垃圾桶等设施;(2)发现设施损坏,及时进行维修;(3)确保设施完好、整洁。4.3环境卫生管理:(1)每日进行垃圾清运;(2)保持绿化带清洁;(3)对违规丢弃垃圾的行为进行制止。第五条人员安排5.1施工单位人员:(1)项目经理:负责整体工程进度、质量及安全;(2)现场工程师:负责具体施工技术指导;(3)技术工人:负责实际施工操作。5.2绿化养护公司人员:(1)绿化养护经理:负责绿化养护工作;(2)养护工人:负责日常植物养护及环境卫生管理。5.3三方协调人员:(1)协调经理:负责协调三方工作,解决争议;(2)协调专员:负责具体协调工作。第六条权利与义务6.1施工单位权利与义务:(1)有权要求乙方按协议要求进行绿化养护;(2)负责工程进度、质量及安全管理;(3)对乙方违反协议的行为有权提出警告或终止协议。6.2绿化养护公司权利与义务:(1)按协议要求进行绿化养护;(2)保证绿化养护质量;(3)接受施工单位及丙方的监督。6.3三方协调权利与义务:(1)协调三方工作,确保协议顺利实施;(2)解决争议,维护各方权益。第八条费用及支付8.1工程费用:根据双方协商,工程总费用为人民币[具体金额]元。8.2人员费用:包括但不限于甲方和乙方人员的工资、福利、社会保险等,具体费用明细详见附件。8.3费用支付方式:(1)甲方应于每月X日前支付乙方上一个月的景观维护费用,支付金额为总费用的[比例或具体金额];(2)乙方应在工程完成后,提交详细的费用结算报告,甲方应在收到报告后的X日内进行审核并支付剩余费用;(3)如有特殊项目或紧急情况,经三方协商一致后,可另行支付费用。8.4费用支付时间:(1)每月支付时间:每月X日前;(2)工程结束后的支付时间:工程验收合格后的X日内。第九条风险承担9.1施工单位风险承担:(1)因施工单位原因导致的工程延误或质量不合格,施工单位承担全部责任;(2)因施工单位原因导致的意外事故,施工单位应承担相应的法律责任和赔偿责任。9.2绿化养护公司风险承担:(1)因绿化养护公司原因导致的植物死亡或损坏,绿化养护公司承担修复或赔偿责任;(2)因绿化养护公司原因导致的设施损坏,绿化养护公司承担修复或更换责任。9.3三方协调风险承担:(1)三方协调人员应公正、公平地处理各方争议,避免不必要的风险;(2)三方协调人员因故意或重大过失导致协议无法履行,应承担相应的法律责任。第十条争议解决10.1争议解决方式:(1)通过友好协商解决;(2)协商不成,提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。10.2争议解决程序:(1)争议发生后,任何一方应立即通知其他方;(2)收到通知后,三方应在X日内召开会议,共同商讨解决方案;(3)如协商或仲裁未能达成一致,争议双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点:[具体地点]。第十一条协议变更与终止11.1协议变更程序:(1)任何一方提出变更协议的书面请求;(2)经三方协商一致,签署变更协议。11.2协议终止条件:(1)协议约定的有效期届满;(2)因不可抗力导致协议无法履行;(3)任何一方严重违反协议约定,经协商无法解决。11.3协议终止程序:(2)协议终止后,各方应按照协议约定进行结算。第十二条保密条款12.1保密内容:(1)协议内容及涉及的商业秘密;(2)工程进度、质量及费用等相关信息。12.2保密期限:自协议签订之日起至协议终止后X年。12.3违约责任:(1)任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任;(2)违约方应赔偿因违约行为造成的损失。第十三条合同附件13.1附件一:景观维护区域划分图;13.2附件二:景观维护内容明细表;13.3附件三:人员安排明细表。第十四条其他14.1协议生效条件:本协议经三方代表签字盖章后生效。14.2协议份数:本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。14.3协议签署日期:[具体日期]。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方定义15.1第三方是指在甲乙双方签订的《2024年度施工单位与绿化养护公司三方景观维护协议》中,除甲乙双方外的任何个人或组织,包括但不限于监理方、评估方、咨询方、技术支持方等。第十六条第三方介入条件(1)经甲乙双方协商一致;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方介入不违反相关法律法规和本合同的规定。第十七条第三方责任限额17.1第三方在介入过程中,其责任限额如下:(1)因第三方自身原因导致的损失,由第三方承担;(2)因第三方介入导致甲乙双方权益受损,第三方应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其介入服务费用的[具体比例或金额]。第十八条第三方责任划分18.1第三方责任划分如下:(1)监理方:负责监督工程进度、质量和安全,确保工程按约定标准完成;(2)评估方:负责对工程进行评估,提出改进建议;(3)咨询方:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决技术难题;(4)技术支持方:提供必要的技术支持和设备维护。第十九条第三方权利19.1第三方权利如下:(1)根据协议约定,获取相应的服务费用;(2)在介入过程中,享有知情权和参与权;(3)有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。第二十条第三方义务20.1第三方义务如下:(1)遵守相关法律法规和本合同的规定;(2)按约定标准提供专业服务;(3)保守甲乙双方的商业秘密;(4)及时向甲乙双方反馈工作进展和问题。第二十一条第三方介入程序21.1第三方介入程序如下:(1)甲乙双方协商确定第三方介入事宜;(2)甲乙双方与第三方签订补充协议,明确双方的权利义务;(3)第三方按照补充协议的要求,开展相关工作。第二十二条第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件如下:(1)协议约定的工程完成;(2)第三方完成其工作任务;(3)甲乙双方协商一致,终止第三方介入。第二十三条第三方介入的费用23.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并纳入本合同的费用支付条款中。第二十四条第三方介入的争议解决24.1第三方介入过程中发生的争议,按照本合同的争议解决条款执行。第二十五条第三方介入的保密条款25.1第三方介入的保密条款按照本合同的保密条款执行。第二十六条第三方介入的附加条款26.1本合同中未涉及的第三方介入相关事宜,甲乙双方可根据实际情况另行协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:景观维护区域划分图要求:详细标注景观维护区域范围,包括具体坐标、面积、边界等。说明:此图作为合同附件,用于明确景观维护的具体范围。2.附件二:景观维护内容明细表要求:详细列出景观维护的具体内容,包括植物种类、养护周期、设施维护项目等。说明:此表作为合同附件,用于明确景观维护的具体内容和标准。3.附件三:人员安排明细表要求:详细列出甲乙双方及第三方人员名单、职务、职责等。说明:此表作为合同附件,用于明确各方人员的职责分工。4.附件四:工程进度计划表要求:详细列出工程进度计划,包括各阶段时间节点、任务内容等。说明:此表作为合同附件,用于明确工程进度安排。5.附件五:费用结算明细表要求:详细列出各项费用,包括工程费用、人员费用、第三方介入费用等。说明:此表作为合同附件,用于明确费用结算标准。6.附件六:争议解决流程图要求:详细描述争议解决流程,包括协商、仲裁、诉讼等环节。说明:此图作为合同附件,用于明确争议解决途径。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按约定时间完成工程或提供服务;(2)提供的服务或工程不符合约定标准;(3)泄露商业秘密;(4)未经协商擅自变更协议内容;(5)拒绝履行合同义务。2.责任认定标准:(1)未按约定时间完成工程或提供服务的,按合同约定支付违约金;(2)提供的服务或工程不符合约定标准的,乙方应承担修复或更换责任,并赔偿由此造成的损失;(3)泄露商业秘密的,承担相应的法律责任,并赔偿损失;(4)未经协商擅自变更协议内容的,变更无效,违约方承担相应责任;(5)拒绝履行合同义务的,承担相应的法律责任。3.违约责任示例:示例一:乙方未按约定时间完成绿化养护工作,甲方有权要求乙方支付每日[具体金额]的违约金。示例二:乙方提供的绿化养护服务不符合约定标准,导致植物死亡,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方[具体金额]的损失。示例三:第三方在介入过程中泄露甲方商业秘密,承担相应的法律责任,并赔偿甲方[具体金额]的损失。全文完。2024年度施工单位与绿化养护公司三方景观维护协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2绿化养护公司基本信息1.3第三方参与单位基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.质量要求3.1绿化养护标准3.2工程质量标准3.3质量检验及验收4.工程进度安排4.1各阶段工程进度要求4.2进度调整及延误处理4.3报告及审批程序5.人员配置与培训5.1人员配置要求5.2培训内容及方式5.3人员变动及调整6.物料供应与设备维护6.1物料供应要求6.2设备维护及保养6.3物料及设备验收7.费用及支付7.1费用构成7.2支付方式及时间7.3付款条件及违约责任8.合同履行与变更8.1合同履行要求8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除与终止程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称:________1.1.2施工单位法定代表人:________1.1.3施工单位注册地址:________1.1.4施工单位联系电话:________1.1.5施工单位电子邮箱:________1.2绿化养护公司基本信息1.2.1绿化养护公司名称:________1.2.2绿化养护公司法定代表人:________1.2.3绿化养护公司注册地址:________1.2.4绿化养护公司联系电话:________1.2.5绿化养护公司电子邮箱:________1.3第三方参与单位基本信息1.3.1第三方参与单位名称:________1.3.2第三方参与单位法定代表人:________1.3.3第三方参与单位注册地址:________1.3.4第三方参与单位联系电话:________1.3.5第三方参与单位电子邮箱:________2.项目概述2.1项目名称:2024年度________景观维护项目2.2项目地点:________2.3项目规模:________2.4项目周期:自2024年1月1日至2024年12月31日3.质量要求3.1绿化养护标准:按照《城市绿化养护技术规范》执行,确保绿化植物生长良好,景观效果美观。3.2工程质量标准:符合国家及地方相关工程质量标准,确保施工质量达到优良等级。3.3质量检验及验收:施工过程中,双方应定期进行质量检查,验收合格后方可进入下一阶段施工。4.工程进度安排4.1各阶段工程进度要求:4.1.12024年1月1日至2024年3月31日:完成绿化植物的种植及养护工作。4.1.22024年4月1日至2024年6月30日:完成绿化植物的修剪、施肥及病虫害防治工作。4.1.32024年7月1日至2024年9月30日:完成绿化植物的浇水、修剪及病虫害防治工作。4.1.42024年10月1日至2024年12月31日:完成绿化植物的冬季保护工作。4.2进度调整及延误处理:如遇不可抗力因素导致进度延误,双方应协商调整进度计划,并承担相应的责任。4.3报告及审批程序:施工单位应定期向绿化养护公司及第三方参与单位提交工程进度报告,经审批后方可进行下一阶段施工。5.人员配置与培训5.1人员配置要求:施工单位应配置足够数量的绿化养护人员,确保项目顺利进行。5.2培训内容及方式:对绿化养护人员进行专业培训,内容包括绿化养护技术、病虫害防治、设备操作等。5.3人员变动及调整:如需调整人员配置,施工单位应提前通知绿化养护公司及第三方参与单位,并征得双方同意。6.物料供应与设备维护6.1物料供应要求:施工单位应按照绿化养护公司及第三方参与单位的要求,及时供应绿化养护所需物料。6.2设备维护及保养:施工单位应定期对绿化养护设备进行维护及保养,确保设备正常运行。6.3物料及设备验收:绿化养护公司及第三方参与单位对物料及设备进行验收,合格后方可投入使用。8.合同履行与变更8.1合同履行要求8.1.1施工单位应严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程任务。8.1.2绿化养护公司应配合施工单位进行绿化养护工作,确保绿化效果。8.1.3第三方参与单位应提供必要的支持和服务,协助合同履行。8.2合同变更程序8.2.1合同任何一方提出变更,需提前书面通知对方,并说明变更原因和内容。8.2.2双方协商一致后,签署书面变更协议,作为合同附件。8.2.3变更协议经双方签字盖章后生效,对双方具有同等法律效力。8.3合同解除条件8.3.1合同一方严重违约,经对方催告后仍未改正的。8.3.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。8.3.3合同约定的其他解除条件。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.2.2争议解决机构的选择应遵循公正、公平、公开的原则。9.3争议解决期限9.3.1双方应在争议发生后30日内提出争议解决请求。9.3.2争议解决期限自争议解决请求提出之日起计算。10.违约责任10.1违约行为及认定10.1.1违约行为包括但不限于未按时完成工程任务、未达到质量标准、未履行保密义务等。10.1.2违约行为的认定依据合同约定和法律法规。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2违约责任的承担方式由双方协商确定,协商不成的,按法律法规执行。10.3违约赔偿计算10.3.1违约赔偿金额根据实际损失和违约程度确定。10.3.2违约赔偿金额应包括直接损失和间接损失。11.保密条款11.1保密内容11.1.1合同内容、商业秘密、技术信息等均为保密内容。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。11.3违约责任11.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同一方违约,经对方催告后仍未改正的。12.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同双方协商一致解除合同。12.3解除与终止程序12.3.1合同解除或终止,双方应签署书面协议。12.3.2解除或终止协议经双方签字盖章后生效。13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1合同双方签字盖章后生效。13.2合同解除条件13.2.1合同约定的解除条件成立。13.3合同解除程序13.3.1合同解除,双方应签署书面协议。13.3.2解除协议经双方签字盖章后生效。14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.1.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项效力14.2.1本合同其他约定事项的效力,应遵循法律法规和公序良俗。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.1.2第三方介入是指合同履行过程中,根据合同约定或双方协商一致,由第三方提供专业服务或参与合同管理。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以采取监理、检测、咨询、保险等方式。15.2.2第三方介入的具体方式和内容应在合同中明确约定。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在合同履行过程中,其责任限额由合同双方协商确定,并在合同中明确。15.3.2第三方责任限额的确定应考虑第三方提供服务的性质、风险程度及合同标的等因素。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款及说明16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和专业技术能力。16.1.2甲方应与第三方签订书面委托合同,明确双方的权利义务。16.1.3甲方应承担第三方在合同履行过程中产生的合理费用。16.2乙方额外条款及说明16.2.1乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。16.2.2乙方应按照合同约定向第三方支付相应的费用。16.2.3乙方应监督第三方的工作,确保其履行合同义务。17.第三方责权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的信息和资料。17.1.2第三方有权根据合同约定对甲乙双方进行监督和检查。17.1.3第三方有权要求甲乙双方履行合同义务,包括支付费用、提供支持等。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定提供专业服务,确保服务质量。17.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方的关系为委托关系,甲方为委托方,第三方为受托方。18.1.2第三方在合同履行过程中,应服从甲方的管理和监督。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方的关系为服务提供关系,乙方为服务接受方,第三方为服务提供方。18.2.2第三方在合同履行过程中,应服从乙方的管理和监督。18.3第三方与其他各方的划分18.3.1第三方与合同双方的其他关系人(如员工、合作伙伴等)应按照各自的身份和职责进行划分。18.3.2第三方应尊重合同双方及其他关系人的合法权益,不得损害其利益。19.第三方责任19.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致违约,应承担相应的违约责任。19.2第三方在合同履行过程中,如因不可抗力导致违约,应按照合同约定减轻或免除责任。19.3第三方责任限额的确定应充分考虑合同标的的价值、风险程度等因素。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工单位资质证明文件要求:提供施工单位营业执照、资质证书等证明文件的原件或复印件。说明:用于证明施工单位的合法资质和能力。2.附件二:绿化养护公司资质证明文件要求:提供绿化养护公司营业执照、资质证书等证明文件的原件或复印件。说明:用于证明绿化养护公司的合法资质和能力。3.附件三:第三方参与单位资质证明文件要求:提供第三方参与单位营业执照、资质证书等证明文件的原件或复印件。说明:用于证明第三方参与单位的合法资质和能力。4.附件四:项目设计图纸及施工图要求:提供项目设计图纸及施工图的原件或复印件。说明:用于指导施工单位的施工工作。5.附件五:绿化养护方案及标准要求:提供绿化养护方案及标准的原件或复印件。说明:用于规范绿化养护公司的养护工作。6.附件六:工程进度计划表要求:提供工程进度计划表的原件或复印件。说明:用于明确工程进度安排和时间节点。7.附件七:物料清单及设备清单要求:提供物料清单及设备清单的原件或复印件。说明:用于明确工程所需物料和设备。8.附件八:质量检验报告要求:提供质量检验报告的原件或复印件。说明:用于证明工程质量符合要求。9.附件九:工程验收报告要求:提供工程验收报告的原件或复印件。说明:用于证明工程已通过验收。10.附件十:合同变更协议要求:提供合同变更协议的原件或复印件。说明:用于记录合同变更的内容和生效日期。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程任务责任认定标准:根据合同约定的工期,如超过约定工期完成工程,视为违约。示例说明:合同约定工程工期为6个月,实际完成工期为7个月,则施工单位构成违约。2.违约行为:未达到质量标准责任认定标准:根据合同约定的质量标准,如工程质量不符合要求,视为违约。示例说明:合同约定工程质量达到优良等级,实际验收结果为合格,则施工单位构成违约。3.违约行为:未履行保密义务责任认定标准:未经合同双方同意,泄露合同内容或商业秘密,视为违约。示例说明:施工单位未经甲方同意,将合同内容泄露给第三方,则施工单位构成违约。4.违约行为:未按照合同约定支付费用责任认定标准:根据合同约定的支付方式和时间,如未按时支付费用,视为违约。示例说明:合同约定每月支付工程进度款,施工单位未按时支付,则构成违约。5.违约行为:未配合第三方工作责任认定标准:根据合同约定,未积极配合第三方工作,视为违约。示例说明:乙方未按照合同约定提供必要的信息和资料,影响第三方工作,则乙方构成违约。全文完。2024年度施工单位与绿化养护公司三方景观维护协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2术语解释2.协议双方2.1施工单位信息2.2绿化养护公司信息2.3第三方信息3.协议目的4.服务内容4.1景观维护范围4.2具体服务项目4.3服务标准5.工作时间与进度5.1工作时间安排5.2进度要求6.质量要求6.1质量标准6.2质量检查7.技术支持与培训7.1技术支持7.2员工培训8.费用与支付8.1服务费用8.2支付方式8.3付款时间9.保密条款9.1保密信息9.2保密义务10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同变更与解除12.1变更程序12.2解除条件13.合同生效与终止13.1生效条件13.2终止条件14.其他条款14.1通知方式14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“本合同”指《2024年度施工单位与绿化养护公司三方景观维护协议》。1.1.2“施工单位”指在合同中指定的承担景观施工任务的单位。1.1.3“绿化养护公司”指在合同中指定的承担绿化养护任务的单位。1.1.4“第三方”指除施工单位和绿化养护公司外的任何参与本合同履行的单位或个人。1.2术语解释1.2.1“景观维护”指对指定的景观区域进行日常养护、绿化种植、修剪、病虫害防治等工作。1.2.2“服务范围”指本合同约定的景观维护区域和具体服务项目。2.协议双方2.1施工单位信息2.1.1单位名称:_______2.1.2地址:_______2.1.3联系人:_______2.1.4联系电话:_______2.2绿化养护公司信息2.2.1单位名称:_______2.2.2地址:_______2.2.3联系人:_______2.2.4联系电话:_______2.3第三方信息2.3.1单位名称:_______2.3.2地址:_______2.3.3联系人:_______2.3.4联系电话:_______3.协议目的本协议旨在明确施工单位、绿化养护公司与第三方之间的权利、义务和责任,确保景观项目的顺利进行和绿化养护工作的有效实施。4.服务内容4.1景观维护范围4.1.1景观维护区域:_______4.1.2景观维护面积:_______平方米4.1.3景观维护区域具体位置:_______4.2具体服务项目4.2.1日常养护:包括浇水、修剪、施肥、除草、病虫害防治等。4.2.2绿化种植:包括植物种植、移植、补植等。4.2.3设施维护:包括座椅、亭子、栏杆等设施的维修保养。4.3服务标准4.3.1景观维护达到国家相关标准。4.3.2植物成活率不低于95%。4.3.3设施维护确保安全、美观、实用。5.工作时间与进度5.1工作时间安排5.1.1绿化养护公司应按照合同约定的时间表进行日常养护工作。5.1.2施工单位应按照合同约定的时间表进行景观施工工作。5.2进度要求5.2.1绿化养护公司应在合同约定的期限内完成景观维护工作。5.2.2施工单位应在合同约定的期限内完成景观施工工作。6.质量要求6.1质量标准6.1.1景观维护工作应达到国家相关质量标准。6.1.2植物种植应选用优质、适宜的苗木。6.1.3设施维修保养应确保安全、美观、实用。6.2质量检查6.2.1施工单位、绿化养护公司应定期进行自检,确保工作质量。6.2.2第三方有权对景观维护工作进行抽查,确保服务质量。8.费用与支付8.1服务费用8.1.1绿化养护公司提供的服务费用总额为_______元。8.1.2施工单位提供的服务费用总额为_______元。8.2支付方式8.2.1支付方式为银行转账。8.2.2付款账户信息如下:银行名称:_______账户名称:_______账号:_______8.3付款时间8.3.1施工单位应在景观施工完成后_______个工作日内支付绿化养护公司相应的服务费用。8.3.2绿化养护公司应在每月_______日前提交上一个月的养护工作报表,施工单位应在收到报表后的_______个工作日内支付当月服务费用。9.保密条款9.1保密信息9.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等均属保密信息。9.2保密义务9.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2.2保密义务在本合同终止后仍然有效。10.违约责任10.1违约情形10.1.1绿化养护公司未按合同约定完成景观维护工作。10.1.2施工单位未按合同约定完成景观施工工作。10.1.3双方未按合同约定支付费用。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金金额为_______元。10.2.2因违约导致合同无法履行的,违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后_______个工作日内书面通知对方。11.2.2双方应在接到通知后_______个工作日内进行协商。12.合同变更与解除12.1变更程序12.1.1合同任何一方的变更,应书面通知对方,并经双方协商一致。12.2解除条件12.2.1双方协商一致,可以解除合同。12.2.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方可以解除合同。13.合同生效与终止13.1生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同自_______年_______月_______日起生效。13.2终止条件13.2.1合同约定的服务期限届满。13.2.2双方协商一致解除合同。13.2.3因违约或不可抗力导致合同无法履行。14.其他条款14.1通知方式14.1.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至双方在合同中指定的地址或联系人。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于景观维护计划、服务费用明细表、付款时间表等。14.3合同解释权14.3.1本合同的解释权归合同签订地的人民法院所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”在本合同中指除甲(施工单位)、乙(绿化养护公司)外的任何单位或个人,包括但不限于中介方、监理方、评估方等。15.2第三方责任15.2.1第三方根据本合同约定提供的服务或协助,其责任范围和限额由甲、乙双方与第三方另行签订的协议约定。15.3第三方权利15.3.1第三方在提供服务的范围内享有相应的权利,包括但不限于:获取必要的资料和协助;按照约定的时间和标准完成工作任务;收取相应的服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲、乙双方在合同履行中的权利义务关系如下:第三方对甲、乙双方负责,确保按照合同约定提供的服务或协助;甲、乙双方对第三方负责,确保合同履行过程中的配合与支持;第三方与甲、乙双方之间的争议,应通过协商解决,协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1通知义务16.1.1甲、乙双方在确定第三方介入时,应提前_______个工作日书面通知对方。16.2第三方资质要求16.2.1第三方应具备相应的资质证书,能够满足本合同约定的服务或协助要求。16.3第三方责任限
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度浙江省二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识过关检测试卷B卷附答案
- 2024年度浙江省二级造价工程师之土建建设工程计量与计价实务自我检测试卷A卷附答案
- 幼小衔接兴趣课堂课件
- 小学美术色彩明度课件
- DB43-T 2852-2023 夜间文化和旅游消费集聚区评价规范
- 中班科学活动:冰的奥秘
- 幼儿园健康课安静用餐指南
- 幼儿园小班社会教案《男孩女孩》
- 护理自考试题及答案
- 射箭考试试题及答案
- 2025年重庆市中考数学试卷真题(含标准答案)
- 2025年中小学教师师德知识竞赛试题库及答案
- 2025年河北省中考乾坤押题卷化学试卷B及答案
- 浙江省诸暨市2025年5月高三适应性考试-地理+答案
- 苹果店员入职试题及答案
- 配电室安全管理培训课件
- 急性心梗诊疗(2025指南)解读课件
- 2025年中国高端矿泉水行业分析与投资战略咨询报告
- 《智能人脸识别系统》课件
- 矿井通风与安全课件
- 幼师进城考试题及答案
评论
0/150
提交评论