




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑外墙保温施工人工费支付合同合同编号_________一、合同主体1.甲方(建筑方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(施工方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方(如有):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景:为提高建筑物的保温性能,降低能源消耗,甲方决定对建筑外墙进行保温施工。乙方具备相关资质,愿意承担该保温施工任务。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度建筑外墙保温施工人工费支付方面的权利与义务,确保保温施工顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语:(1)保温施工:指采用保温材料对建筑物外墙进行施工,以达到保温隔热的目的。(2)人工费:指保温施工过程中乙方支付给施工人员的工资、奖金、津贴等费用。3.2关键词解释:(1)本合同:指2025年度建筑外墙保温施工人工费支付合同。(2)合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自的权利与义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成保温施工任务。(2)甲方有权监督乙方施工过程,确保施工质量符合国家标准。(3)甲方应按照合同约定,按时支付乙方人工费。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付人工费。(2)乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成保温施工任务。(3)乙方应确保施工过程中施工人员的人身安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度保温施工任务完成之日止。5.2合同履行地点:保温施工地点为甲方指定的建筑外墙。5.3合同履行方式:(1)乙方负责组织施工队伍,按照甲方要求进行保温施工。(2)甲方负责提供保温材料、施工工具等所需物资。(3)甲乙双方应保持密切沟通,确保施工进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)保温施工任务完成后,合同自然终止。(2)如遇不可抗力因素,致使合同无法履行,经双方协商一致,可终止合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。(2)协商一致后,甲乙双方应签署合同终止协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照协议约定,处理剩余的施工任务和费用结算事宜。(2)合同终止后,双方应相互返还已交付的物资和设备。七、费用与支付7.1费用构成:(1)施工人员的基本工资;(2)施工人员的加班费;(3)施工人员的伙食补贴;(4)施工人员的交通补贴;(5)施工人员的安全防护用品费用;(6)施工人员的临时住宿费用;(7)施工人员的培训费用;(8)施工人员的意外伤害保险费用;(9)其他与施工人工相关的费用。7.2支付方式:(1)现金支付:甲方应按照合同约定的时间和金额,以现金形式支付给乙方。(2)银行转账:甲方应按照合同约定的时间和金额,通过银行转账方式支付给乙方。7.3支付时间:(1)开工前支付:甲方应在保温施工开工前,支付乙方一定比例的人工费,作为预付款。(2)进度支付:甲方应按照保温施工的进度,分阶段支付乙方相应的人工费。(3)完工支付:保温施工完成后,甲方应在验收合格后,支付乙方剩余的人工费。7.4支付条款:(1)甲方应在支付人工费前,核对乙方提交的工资清单,确保无误。(2)甲方应在支付人工费后,取得乙方出具的收款证明。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付人工费的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的_____%计算。(2)甲方未能按合同约定提供施工材料的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约:(2)乙方未能按合同约定提供合格施工人员的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式:违约方的赔偿金额应根据实际情况,由双方协商确定。如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的保密内容包括但不限于施工技术、施工方案、施工图纸、施工人员信息等。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同签订之日起______年内。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、政府禁令等政府行为;(3)社会异常事件,如罢工、疫情等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方均不承担责任。10.4不可抗力实例:(1)地震导致施工无法进行;(2)政府发布禁令,禁止施工;(3)疫情导致施工人员无法到岗。十一、争议解决11.1协商解决:甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:(1)调解:由双方共同选定的调解人进行调解;(2)仲裁:将争议提交双方约定的仲裁机构仲裁;(3)诉讼:依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)合同主体变更;(2)合同内容变更;(3)合同履行方式变更。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同中未明确约定的权利,甲方和乙方均保留其相应的权利。(2)乙方保留对其施工技术和方法的知识产权。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在保温施工过程中对施工质量进行监督和检查的权利。(2)乙方保留在施工过程中对施工安全进行管理的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力:(1)经甲乙双方签字或盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力。(2)修改和补充的内容自双方签字或盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方办理相关施工手续。(2)乙方应配合甲方进行工程验收。15.2协作与配合方式:(1)甲乙双方应定期召开会议,讨论施工进度和质量问题。(2)甲乙双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何口头协议均不构成本合同的组成部分。16.3增减条款:本合同中未列明的条款,双方可根据实际情况协商增减。十七、签字、日期、盖章甲方(建筑方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(施工方):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人(如有):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方施工资质证书副本复印件3.保温施工图纸及技术规范4.人工费计算明细表5.不可抗力事件证明文件6.争议解决相关文件7.任何经甲乙双方认可的补充协议或文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付人工费:甲方未按合同约定支付人工费,视为违约。未提供施工材料:甲方未能按合同约定提供施工材料,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按时完成施工任务:乙方未按合同约定完成保温施工任务,视为违约。未提供合格施工人员:乙方未能按合同约定提供合格施工人员,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约金:指因一方违约而向另一方支付的一定金额的金钱,以弥补损失。3.仲裁:指双方将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方应及时通知乙方,乙方应在规定时间内进行整改,直至符合质量要求。2.问题:施工进度延误。解决办法:双方应协商确定延误原因,并根据实际情况调整施工进度计划。3.问题:施工人员短缺。解决办法:乙方应及时补充施工人员,确保施工进度不受影响。4.问题:不可抗力事件导致施工中断。解决办法:双方应及时协商,根据不可抗力事件的影响程度,调整合同履行时间或终止合同。5.问题:合同争议。解决办法:通过友好协商解决,协商不成时,可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.第三方责任:第三方应对其提供的材料或服务承担质量保证责任。第三方应确保其提供的材料或服务符合国家相关标准和规定。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付其材料或服务的费用。第三方有权要求甲方和乙方履行合同约定的义务。4.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间、数量和质量提供材料或服务。第三方应配合甲方和乙方的施工需求,确保施工顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付人工费,包括预付款和进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如安全防护设施、施工材料等。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时解决。2.乙方利益条款:乙方有权在施工过程中提出合理的变更请求,经甲方同意后,可调整合同内容。乙方有权在施工完成后,要求甲方进行验收,并支付剩余的人工费。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付人工费的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的_____%计算。甲方未能按合同约定提供施工材料的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。甲方不得无故要求乙方降低施工标准或停止施工。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工质量进行监督和检查,确保施工符合合同要求。甲方可要求乙方按照合同约定的时间完成施工任务。甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在施工过程中提供施工进度报告,以便甲方掌握施工情况。甲方可要求乙方在施工完成后提供施工验收报告,以便甲方进行验收。3.乙方的违约及限制条款:乙方未能按合同约定提供合格施工人员的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。乙方不得擅自变更施工方案或施工标准,未经甲方同意不得停止施工。全文完。2025年度建筑外墙保温施工人工费支付合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订双方5.合同签订地点二、合同标的1.建筑外墙保温施工项目2.施工地点3.施工工期4.施工内容三、合同金额1.合同总价2.付款方式3.付款节点四、施工质量要求1.施工质量标准2.质量检测与验收3.质量保证期五、施工进度要求1.施工进度计划2.进度控制措施3.进度调整机制六、施工安全要求1.施工安全责任2.施工安全措施3.施工安全事故处理七、施工材料1.材料品牌与规格2.材料供应责任3.材料验收与保管八、施工人员1.施工人员资质要求2.人员配置与调整3.人员培训与考核九、施工协调1.施工现场管理2.与其他施工单位的协调3.与业主的沟通与协调十、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除程序十一、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿计算十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件十四、其他1.合同附件2.合同未尽事宜3.合同签订日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度建筑外墙保温施工人工费支付合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:2025年____月____日4.合同签订双方:a.甲方(施工单位):____________________b.乙方(业主):____________________5.合同签订地点:____________________二、合同标的1.建筑外墙保温施工项目:____________________2.施工地点:____________________3.施工工期:从2025年____月____日开始至2025年____月____日结束4.施工内容:a.保温材料安装b.施工图纸要求的其他相关工作三、合同金额1.合同总价:人民币____元整2.付款方式:a.首付款:合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%b.进度款:每个施工阶段完成后____个工作日内支付该阶段工程量的____%c.结算款:工程验收合格后____个工作日内支付剩余款项的____%3.付款节点:a.首付款:____元b.进度款:____元c.结算款:____元四、施工质量要求1.施工质量标准:按照国家相关施工质量验收规范执行2.质量检测与验收:a.甲方负责组织质量检测与验收b.乙方负责提供必要的检测设备和人员3.质量保证期:自工程验收合格之日起____年五、施工进度要求1.施工进度计划:详见附件一《施工进度计划表》2.进度控制措施:a.甲方定期检查施工进度b.乙方配合甲方调整施工计划3.进度调整机制:a.因甲方原因导致进度延误,乙方有权要求延长工期及相应费用调整b.因乙方原因导致进度延误,乙方自行承担延误责任六、施工安全要求1.施工安全责任:a.甲方负责施工过程中的安全管理工作b.乙方负责施工现场的安全监督2.施工安全措施:a.甲方制定并执行施工安全管理制度b.乙方提供必要的安全防护设施3.施工安全事故处理:a.甲方负责事故调查和处理b.乙方协助甲方处理事故七、施工材料1.材料品牌与规格:详见附件二《材料清单》2.材料供应责任:a.甲方负责提供施工所需的全部材料b.乙方负责材料的验收和保管3.材料验收与保管:a.乙方在材料进场后____小时内完成验收b.乙方负责材料的妥善保管,确保材料质量不受损害八、施工人员1.施工人员资质要求:a.所有施工人员必须持有相应的职业资格证书b.甲方需对施工人员进行岗前培训2.人员配置与调整:a.甲方应根据施工进度合理配置施工人员b.乙方有权要求甲方调整施工人员,调整需提前____个工作日通知3.人员培训与考核:a.甲方负责对施工人员进行定期培训b.乙方对施工人员进行考核,考核不合格者需重新培训九、施工协调1.施工现场管理:a.甲方负责施工现场的日常管理b.乙方负责协调施工现场与周边环境的关系2.与其他施工单位的协调:a.甲方需与其他施工单位进行协调,确保施工顺利进行b.乙方有权要求甲方协调解决施工过程中出现的问题3.与业主的沟通与协调:a.甲方定期向乙方汇报施工进度和质量情况b.乙方对施工过程中出现的问题有权要求甲方及时解决十、合同变更与解除1.合同变更条件:a.因不可抗力导致合同无法履行b.双方协商一致2.合同解除条件:a.甲方严重违约b.乙方严重违约3.变更与解除程序:a.双方书面提出变更或解除请求b.经双方签字确认后生效十一、违约责任1.违约情形:a.甲方未按时完成施工任务b.乙方未按时支付款项2.违约责任承担:a.甲方未按时完成施工任务,每延误一日应支付____%的违约金b.乙方未按时支付款项,每延误一日应支付____%的违约金3.违约赔偿计算:a.违约金按实际损失计算,最高不超过合同总额的____%十二、争议解决1.争议解决方式:a.通过友好协商解决b.协商不成,提交____仲裁委员会仲裁2.争议解决机构:a.______仲裁委员会3.争议解决期限:a.自争议发生之日起____个月内解决十三、合同生效与终止1.合同生效条件:a.双方签字盖章b.甲方收到首付款2.合同终止条件:a.工程验收合格b.双方协商一致3.合同解除条件:a.违约行为导致合同无法履行b.不可抗力导致合同无法履行十四、其他1.合同附件:a.附件一《施工进度计划表》b.附件二《材料清单》c.附件三《施工人员名单》2.合同未尽事宜:a.本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行b.双方协商解决3.合同签订日期:2025年____月____日甲方(施工单位):____________________乙方(业主):____________________签字:甲方代表:____________________乙方代表:____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导施工计划调整:a.甲方有权根据实际情况调整施工计划,但需提前____个工作日通知乙方。b.调整施工计划可能导致工期延长,甲方应向乙方支付____%的工期延误赔偿。2.甲方主导材料选择:a.甲方负责选择施工材料,但需在合同签订后____个工作日内向乙方提供材料清单及样品。b.乙方有权对甲方选择的材料提出异议,并在____个工作日内提出,否则视为同意。3.甲方主导施工现场管理:a.甲方负责施工现场的安全、环保、文明施工等工作。b.乙方有权对甲方的施工现场管理提出意见和建议,甲方应予以重视并采取措施改进。4.甲方主导进度款支付:a.甲方在完成每个施工节点后,向乙方提交进度款支付申请,包括已完成工程量、人工费等。b.乙方在收到甲方申请后____个工作日内完成支付。5.甲方主导争议解决:a.当合同执行过程中出现争议时,甲方有权提出解决方案。b.乙方在收到甲方解决方案后____个工作日内回复,逾期视为同意。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导施工进度控制:a.乙方有权要求甲方按照合同约定的工期完成施工。b.甲方未按时完成施工,乙方有权要求甲方支付____%的工期延误赔偿。2.乙方主导材料验收:a.乙方有权对进场材料进行验收,验收不合格的材料不得用于施工。b.甲方应配合乙方的验收工作,如材料不符合要求,甲方应负责更换或赔偿。3.乙方主导施工质量监督:a.乙方有权对施工质量进行监督,确保施工符合合同要求。b.甲方应积极配合乙方的质量监督工作,对乙方提出的问题及时整改。4.乙方主导工程验收:a.工程竣工后,乙方负责组织验收工作,甲方应予以配合。b.验收不合格的工程,甲方应按照乙方要求进行整改,直至合格。5.乙方主导合同解除:a.当甲方严重违约时,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。b.乙方解除合同需提前____个工作日通知甲方,并书面确认。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介机构:a.合同执行过程中,如出现争议,双方可共同选择第三方中介机构进行调解。b.第三方中介机构的选择需双方协商一致,并签订调解协议。2.调解协议:a.第三方中介机构调解期间,双方应积极配合,不得采取任何可能导致争议扩大的行为。b.调解协议经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。3.调解费用:a.调解费用由双方按比例承担,具体比例由双方在调解协议中约定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 数据库规范化与反规范化试题及答案
- 网络技术在企业中的应用实例分析试题及答案
- 行政组织理论的未来发展试题及答案
- 信息系统监理师考试全攻略试题及答案
- 数据库中的安全性考量试题及答案
- 计算机三级嵌入式开发实验试题及答案
- 嵌入式技术的未来发展机会试题及答案
- 外墙装饰工程管理制度
- 员额法官助理管理制度
- 软件测试工程师考试的核心试题及答案
- 河北省石家庄市新华区2023-2024学年七年级下学期期末数学试题
- 湖南省邵阳市2024年八年级下学期英语期末质量检测卷附答案
- QBT 3888-1999 铝合金窗不锈钢滑撑
- 女生穿搭技巧智慧树知到期末考试答案章节答案2024年南昌大学
- (高清版)JTGT 3364-02-2019 公路钢桥面铺装设计与施工技术规范
- GB/T 43955-2024棉及化纤纯纺、混纺纱线检验、标志与包装
- 一般现在时和现在进行时经典练习题
- 水平螺旋输送机设计计算及参数表
- 新汉语水平考试HSK一级真题(含听力材料和答案)
- 国企应聘简历模板
- 2024年浙江1月首考高考英语试题重点词汇积累
评论
0/150
提交评论