




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度塔吊安装与拆卸工程监理合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)1.2乙方:名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)1.3其他相关方:名称:(如有其他相关方,请填写其名称)地址:(请填写相关方地址)联系人:(请填写相关方联系人)联系电话:(请填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度塔吊安装与拆卸工程中的权利与义务,确保工程顺利进行,保障工程质量与安全。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及政策规定,以及甲方要求,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,达成如下协议。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“塔吊安装与拆卸工程”指乙方在甲方提供的现场,按照甲方要求进行塔吊的安装、拆卸、维修及保养等工作。3.2关键词解释(1)“塔吊”指用于建筑工地上垂直运输和吊装作业的起重机械;(2)“安装”指将塔吊从运输状态转变为使用状态的过程;(3)“拆卸”指将塔吊从使用状态转变为运输状态的过程;(4)“维修”指对塔吊进行定期检查、保养、故障排除等工作;(5)“保养”指对塔吊进行日常维护和保养,确保其正常运行。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成塔吊安装与拆卸工程;(2)甲方有权监督乙方在工程实施过程中的安全、质量、进度等工作;(3)甲方有权对乙方在工程实施过程中违反合同约定、造成损失的行为追究责任;(4)甲方应按照合同约定,按时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的工程条件、资料和设备;(2)乙方有权要求甲方在工程实施过程中,配合乙方进行工作;(3)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成塔吊安装与拆卸工程;(4)乙方应确保工程实施过程中的安全、质量、进度等工作符合国家相关法律法规及政策规定;(5)乙方应按照甲方要求,对工程现场进行清理,确保工程完成后场地整洁。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度塔吊安装与拆卸工程全部完成之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为甲方提供的塔吊安装与拆卸工程现场。5.3合同履行方式乙方应在合同履行期间,按照甲方要求,进行塔吊的安装、拆卸、维修及保养等工作,确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程全部完成;(2)合同约定的期限届满;(3)经双方协商一致解除合同;(4)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应按照合同约定,完成剩余工程的验收、结算等工作;(2)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规及政策规定,办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将剩余工程移交给甲方;(2)合同终止后,双方应按照合同约定,结算工程款;(3)合同终止后,如因乙方原因导致合同终止,乙方应承担相应的违约责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)监理服务费:乙方提供塔吊安装与拆卸工程监理服务的费用;(2)差旅费:乙方因履行合同所需发生的合理差旅费用;(3)其他费用:合同履行过程中产生的其他合理费用。7.2支付方式(1)监理服务费:按月支付,每月末前支付当月监理服务费的70%,工程验收合格后支付剩余的30%;(2)差旅费:乙方在发生差旅费用后,向甲方提交相关凭证,甲方应在收到凭证后15个工作日内支付;(3)其他费用:按实际发生金额支付,乙方应在发生费用后5个工作日内向甲方提交费用清单及凭证。7.3支付时间(1)监理服务费:每月支付一次,具体支付时间为每月的一个工作日;(2)差旅费:自乙方提交相关凭证之日起15个工作日内支付;(3)其他费用:自乙方提交费用清单及凭证之日起5个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方应在合同约定的支付时间内,将合同费用支付至乙方指定的账户;(2)甲方支付合同费用时,应注明合同编号及款项用途;(3)如甲方逾期支付合同费用,应向乙方支付逾期付款利息,逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五;(2)甲方未按合同约定提供工程条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定提供监理服务的,应承担相应的违约责任;(2)乙方未按合同约定完成监理任务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的千分之五;(3)乙方泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定支付违约金;(2)违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失;(3)赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容(1)甲方提供的工程资料、图纸、技术参数等;(2)乙方在监理过程中获取的甲方商业秘密;(3)双方在合同履行过程中了解到的对方商业秘密。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、恐怖袭击等社会异常事件;(3)政府行为,如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失;(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方可协商延期履行或解除合同;(3)不可抗力事件发生后的责任和义务,由双方协商确定。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程中断;(2)政府政策调整导致工程无法继续;(3)恐怖袭击导致工程中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:双方可共同委托第三方进行调解;(2)仲裁:双方可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;(3)诉讼:双方可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、机密等法律法规禁止转让的;(2)合同约定不得转让的;(3)转让可能对合同履行造成重大影响的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,除非双方另有约定,甲方保留对塔吊安装与拆卸工程的所有权利;(2)乙方在合同履行过程中,应遵守甲方对工程的管理要求,不得擅自变更工程内容。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对塔吊安装与拆卸工程的质量、安全、进度等方面的监督权;(2)甲方保留对乙方在工程实施过程中的违规行为的处理权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何对本合同的修改和补充,均需经双方书面同意,并签署书面文件;(2)修改和补充的文件作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力(1)经双方签署的修改和补充文件,自签署之日起生效;(2)修改和补充文件与本合同不一致的,以修改和补充文件为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,共同确保塔吊安装与拆卸工程的顺利进行;(2)甲方应协助乙方解决工程实施过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式(1)双方应通过定期会议、电话、邮件等方式保持沟通;(2)双方应按照合同约定,及时提供相关信息和资料。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,任何与本合同内容相抵触的文件均无效。16.3增减条款(1)未经双方书面同意,任何一方不得增加或减少本合同约定的条款;(2)本合同增加或减少条款的,以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的工程资料、图纸、技术参数等;2.乙方提交的监理服务方案及实施计划;3.双方签署的修改和补充文件;4.差旅费报销凭证;5.其他双方认可的文件和资料。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付费用的;乙方未按合同约定提供监理服务的;乙方泄露甲方商业秘密的;任何一方未按合同约定履行协助与配合义务的。2.违约行为认定:甲方未支付费用,以银行转账记录或支付凭证为准;乙方未提供监理服务,以监理记录或甲方提供的证据为准;乙方泄露商业秘密,以证据证明乙方泄露行为为准;协助与配合义务的未履行,以双方沟通记录或现场观察为准。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.建筑法:规范建筑活动,保障建筑工程质量和安全,维护建筑市场秩序的法律。3.安全生产法:规定生产经营单位安全生产义务,保障劳动者人身安全和健康的法律。4.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。5.仲裁:双方自愿将争议提交仲裁机构裁决的一种争议解决方式。6.诉讼:通过人民法院解决争议的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,了解支付延迟的原因,并要求甲方按合同约定支付费用。2.问题:乙方未按合同约定提供监理服务。解决办法:乙方应立即采取补救措施,确保监理服务的质量和进度,并向甲方提出书面报告。3.问题:乙方泄露甲方商业秘密。解决办法:乙方应立即停止泄露行为,并采取措施防止泄露扩大,同时向甲方道歉。4.问题:协助与配合义务的未履行。解决办法:双方应加强沟通,明确各自职责,确保在工程实施过程中相互配合,共同推进工程进度。5.问题:不可抗力事件导致工程延误。解决办法:双方应按照合同约定,协商延期履行或解除合同,并承担相应的责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:(请填写第三方主体名称)2.第三方主体地址:(请填写第三方主体地址)3.第三方主体联系人:(请填写第三方主体联系人)4.第三方主体联系电话:(请填写第三方主体联系电话)4.1第三方责任:第三方应按照合同约定,提供专业的塔吊安装与拆卸技术服务;第三方应确保其提供的技术服务符合国家相关法律法规及政策规定;第三方应对其提供的技术服务承担相应的法律责任。4.2第三方权利:第三方有权要求甲方提供必要的工程条件和资料;第三方有权要求甲方支付其提供技术服务所需的费用;第三方有权在合同履行过程中对工程进行监督和检查。4.3第三方义务:第三方应按时完成其提供的技术服务;第三方应遵守合同约定,不得泄露甲方商业秘密;第三方应配合甲方和乙方的工作,确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款5.乙方权利条款:乙方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的协助;乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余的监理服务费;乙方有权要求甲方在工程实施过程中对塔吊安装与拆卸工程进行监督。6.乙方利益条款:乙方有权获得甲方支付的监理服务费及差旅费;乙方有权获得甲方支付的违约金及赔偿金;乙方有权获得甲方支付的保密费用。7.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金;甲方未按合同约定提供工程条件的,应承担相应的违约责任;甲方泄露乙方商业秘密的,应承担相应的法律责任;甲方不得要求乙方违反国家法律法规及政策规定。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款8.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成监理工作;甲方可要求乙方在工程实施过程中,对塔吊安装与拆卸工程进行监督;甲方可要求乙方在工程验收合格后支付剩余的监理服务费。9.甲方的利益条款:甲方可获得乙方提供的监理服务;甲方可获得乙方提供的工程监督报告;甲方可获得乙方提供的工程验收报告。10.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成监理工作的,应承担相应的违约责任;乙方泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任;乙方不得要求甲方违反国家法律法规及政策规定。全文完。二零二五年度塔吊安装与拆卸工程监理合同1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期二、双方当事人2.1监理方基本信息2.2施工方基本信息2.3合同履行地点三、监理服务内容3.1监理范围3.2监理工作内容3.3监理工作标准四、监理服务期限4.1监理开始时间4.2监理结束时间4.3监理工作进度要求五、监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间六、监理责任6.1监理方责任6.2施工方责任6.3第三方责任七、监理工作程序7.1工程前期准备7.2工程施工过程监理7.3工程验收7.4工程保修八、工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔处理九、违约责任9.1监理方违约责任9.2施工方违约责任9.3第三方违约责任十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果十二、合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果十三、合同附件13.1附件一:监理大纲13.2附件二:监理工作计划13.3附件三:监理报告十四、其他约定14.1合同附件效力14.2合同修改14.3合同补充14.4合同解释合同编号_________一、合同概述1.1合同名称:二零二五年度塔吊安装与拆卸工程监理合同1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:2025年____月____日1.4合同生效日期:合同签订之日起生效1.5合同终止日期:2025年____月____日二、双方当事人2.1监理方基本信息2.1.1监理方名称:_______2.1.2监理方地址:_______2.1.3监理方联系人:_______2.1.4监理方联系电话:_______2.2施工方基本信息2.2.1施工方名称:_______2.2.2施工方地址:_______2.2.3施工方联系人:_______2.2.4施工方联系电话:_______2.3合同履行地点:_______三、监理服务内容3.1监理范围3.1.1塔吊安装与拆卸全过程3.1.2施工现场安全监理3.1.3施工现场质量管理3.2监理工作内容3.2.1制定监理计划3.2.2对施工方进行技术交底3.2.3对施工过程进行监督检查3.2.4对施工质量进行验收3.3监理工作标准3.3.1符合国家相关标准和规范3.3.2确保施工安全和质量四、监理服务期限4.1监理开始时间:2025年____月____日4.2监理结束时间:2025年____月____日4.3监理工作进度要求4.3.1每周提交监理报告4.3.2每月进行一次现场综合检查五、监理费用5.1监理费用总额:_______元5.2费用支付方式5.2.1按月支付5.2.2首付款_______元,验收合格后支付_______元5.3费用支付时间5.3.1每月_______日前支付上一个月的监理费用六、监理责任6.1监理方责任6.1.1按照合同约定履行监理职责6.1.2对监理过程中的违法行为负责6.1.3对因监理原因导致的工程质量问题负责6.2施工方责任6.2.1按照监理要求进行施工6.2.2对施工过程中的质量问题负责6.2.3对监理提出的问题及时整改6.3第三方责任6.3.1对因第三方原因导致的工程质量问题负责6.3.2对第三方违约行为负责七、监理工作程序7.1工程前期准备7.1.1现场踏勘7.1.2确定监理工作内容7.1.3制定监理计划7.2工程施工过程监理7.2.1施工前技术交底7.2.2施工过程中监督检查7.2.3施工质量问题处理7.3工程验收7.3.1验收程序7.3.2验收标准7.3.3验收结果7.4工程保修7.4.1保修期限7.4.2保修内容7.4.3保修责任八、工程变更及索赔8.1工程变更8.1.1变更申请程序8.1.2变更内容审批8.1.3变更费用计算8.2索赔处理8.2.1索赔申请条件8.2.2索赔处理程序8.2.3索赔金额确定九、违约责任9.1监理方违约责任9.1.1未按合同履行监理职责的违约责任9.1.2因监理原因导致工程质量问题的违约责任9.1.3违约金的计算和支付9.2施工方违约责任9.2.1未按合同进行施工的违约责任9.2.2因施工原因导致工程质量问题的违约责任9.2.3违约金的计算和支付9.3第三方违约责任9.3.1第三方违约行为的处理9.3.2第三方违约责任的承担十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议协商10.1.2争议调解10.1.3争议仲裁或诉讼10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构的选择10.2.2争议解决机构的职责10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序的启动10.3.2争议解决的时间限制十一、合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同双方协商一致解除合同11.1.2发生不可抗力事件导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1解除合同的书面通知11.2.2合同解除后的处理11.3合同解除后果11.3.1合同解除后的费用结算11.3.2合同解除后的责任承担十二、合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满12.1.2合同双方协商一致终止合同12.1.3合同解除12.2合同终止程序12.2.1终止合同的书面通知12.2.2合同终止后的处理12.3合同终止后果12.3.1合同终止后的费用结算12.3.2合同终止后的责任承担十三、合同附件13.1附件一:监理大纲13.2附件二:监理工作计划13.3附件三:监理报告十四、其他约定14.1合同附件效力14.1.1合同附件作为合同组成部分的效力14.1.2合同附件与合同的解释顺序14.2合同修改14.2.1合同修改的书面形式14.2.2合同修改的生效条件14.3合同补充14.3.1合同补充的书面形式14.3.2合同补充的生效条件14.4合同解释14.4.1合同解释的原则14.4.2合同解释的效力____________________监理方签字:(盖章)日期:____年____月____日____________________施工方签字:(盖章)日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方决策权说明:甲方在项目决策过程中拥有最终决定权,包括但不限于工程进度、费用调整、技术方案等。1.2甲方责任1.2.1甲方应确保提供准确、完整的工程资料和设计文件。1.2.2甲方应按时支付工程款项,包括预付款、进度款和竣工结算款。1.2.3甲方应承担因自身原因导致工程延误或质量问题的责任。1.3甲方权利1.3.1甲方有权对施工方和监理方的工作进行监督和检查。1.3.2甲方有权要求施工方和监理方按照合同约定进行工作调整。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方决策权说明:乙方在项目决策过程中拥有最终决定权,包括但不限于工程进度、费用调整、技术方案等。2.2乙方责任2.2.1乙方应确保按照合同约定进行施工,保证工程质量。2.2.2乙方应按时完成工程,包括预约定的时间节点和竣工日期。2.2.3乙方应承担因自身原因导致工程延误或质量问题的责任。2.3乙方权利2.3.1乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源。2.3.2乙方有权要求监理方对施工过程进行监督和检查。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责说明:第三方中介在合同中担任独立的中立角色,负责协调双方关系,处理争议,确保合同履行。3.2第三方中介责任3.2.1第三方中介应确保其决策和建议符合合同约定和相关法律法规。3.2.2第三方中介应对其提供的咨询和服务承担相应的责任。3.3第三方中介权利3.3.1第三方中介有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。3.3.2第三方中介有权对甲方和乙方的工作进行监督和检查。3.4第三方中介费用3.4.1第三方中介费用由合同双方按约定比例分担。3.4.2第三方中介费用支付方式及时间由合同双方协商确定。3.5第三方中介更换3.5.1若第三方中介无法履行职责,合同双方可协商更换中介机构。3.5.2更换中介机构需提前____天通知对方,并书面确认。3.6第三方中介争议解决3.6.1第三方中介在履行职责过程中产生的争议,由合同双方协商解决。3.6.2若协商不成,可提交至约定的争议解决机构进行仲裁或诉讼。____________________监理方签字:(盖章)日期:____年____月____日____________________施工方签字:(盖章)日期:____年____月____日____________________第三方中介签字:(盖章)日期:____年____月____日附件及其他补充说明一、附件列表:1.监理大纲2.监理工作计划3.监理报告4.甲方提供的设计文件和工程资料5.乙方提交的施工方案和施工进度计划6.第三方中介的资质证明和授权文件7.合同修改和补充协议8.争议解决机构的仲裁规则或诉讼程序文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a)监理方未按合同约定履行监理职责。b)施工方未按合同约定进行施工,导致工程延误或质量问题。c)甲方未按时支付工程款项。d)第三方中介未能履行其职责。2.违约行为的认定:a)违约行为需有书面证据证明。b)双方协商不成时,可提交至约定的争议解决机构进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决。4.争议解决机构:指双方约定的负责处理合同争议的机构,如仲裁委员会。5.仲裁规则:指仲裁机构制定的关于仲裁程序和仲裁规则的规范性文件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:监理方应立即通知施工方,要求其采取措施进行整改,并记录在案。2.问题:甲方未按时支付工程款项。解决办法:监理方应提醒甲方按合同约定支付款项,如甲方拒绝支付,可提交至争议解决机构。3.问题:第三方中介未能履行其职责。解决办法:双方协商更换中介机构,或提交至争议解决机构解决。五、所有应用场景:1.塔吊安装与拆卸工程监理。2.工程施工过程中的质量控制。3.工程进度管理。4.工程费用控制。5.工程合同管理。全文完。二零二五年度塔吊安装与拆卸工程监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3招标代理机构信息2.合同签订依据与目的2.1法律法规依据2.2行业标准依据2.3合同签订目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.监理范围与职责4.1监理范围4.2监理职责4.3监理权限5.监理工作内容与方法5.1监理工作内容5.2监理工作方法5.3监理工作标准6.监理工作计划与安排6.1工程前期准备6.2施工阶段监理6.3竣工阶段监理7.质量控制7.1质量控制目标7.2质量控制措施7.3质量验收标准8.安全管理8.1安全管理目标8.2安全管理措施8.3安全事故处理9.进度管理9.1进度控制目标9.2进度控制措施9.3进度调整与审批10.造价管理10.1造价控制目标10.2造价控制措施10.3造价调整与审批11.信息管理11.1信息收集与整理11.2信息传递与共享11.3信息保密12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决期限13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同解除条件14.合同生效、终止与解除14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:监理有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册地址:省市区路号1.1.4联系人:1.1.5联系电话:138xxxx56781.2施工单位信息1.2.1单位名称:建筑有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:省市区路号1.2.4联系人:赵六1.2.5联系电话:139xxxx56781.3招标代理机构信息1.3.1机构名称:招标代理有限公司1.3.2法定代表人:陈七1.3.3注册地址:省市区路号1.3.4联系人:刘八1.3.5联系电话:137xxxx56782.合同签订依据与目的2.1法律法规依据2.1.1《中华人民共和国合同法》2.1.2《中华人民共和国建筑法》2.1.3《建设工程监理规范》2.2行业标准依据2.2.1建筑工程行业标准2.2.2塔吊安装与拆卸工程行业标准2.3合同签订目的2.3.1明确监理单位与施工单位的责任和义务2.3.2确保工程质量和安全2.3.3推动工程进度和降低成本3.工程概况3.1工程名称:大厦塔吊安装与拆卸工程3.2工程地点:省市区路号3.3工程规模:总建筑面积为万平方米,塔吊数量为台3.4工程进度:合同签订后天内完成塔吊安装,天内完成塔吊拆卸4.监理范围与职责4.1监理范围4.1.1对塔吊安装与拆卸过程进行全过程监理4.1.2对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查4.1.3对施工单位的施工质量、安全、进度进行监督4.2监理职责4.2.1严格执行国家法律法规和行业标准4.2.2对施工单位的违法行为进行制止和纠正4.2.3对施工过程中出现的问题提出整改意见4.3监理权限4.3.1对施工单位的施工质量、安全、进度进行监督检查4.3.2对施工单位的违法行为进行制止和纠正4.3.3对施工过程中出现的问题提出整改意见5.监理工作内容与方法5.1监理工作内容5.1.1对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查5.1.2对施工单位的施工质量、安全、进度进行监督检查5.1.3对施工过程中出现的问题提出整改意见5.2监理工作方法5.2.1定期召开监理例会,讨论施工过程中的问题5.2.2对施工现场进行定期巡视,及时发现和处理问题5.2.3对施工单位的施工质量、安全、进度进行专项检查5.3监理工作标准5.3.1严格按照国家法律法规和行业标准进行监理5.3.2对施工单位的施工质量、安全、进度进行严格把控5.3.3对施工过程中出现的问题提出合理整改意见6.监理工作计划与安排6.1工程前期准备6.1.1合同签订后天内完成监理人员进场6.1.2天内完成施工单位的施工组织设计、施工方案审查6.2施工阶段监理6.2.1天内完成塔吊安装过程监理6.2.2天内完成塔吊拆卸过程监理6.3竣工阶段监理6.3.1天内完成塔吊安装与拆卸工程竣工验收6.3.2天内完成监理报告编制与提交7.质量控制7.1质量控制目标7.1.1确保塔吊安装与拆卸过程符合国家相关标准和规范7.1.2确保塔吊安装与拆卸后的结构安全可靠7.1.3确保施工过程中不发生因质量问题导致的事故7.2质量控制措施7.2.1对施工单位提交的施工材料、设备进行检验7.2.2对施工过程进行现场监督,确保施工工艺和质量7.2.3对施工单位的自检结果进行复核,确保质量达标7.3质量验收标准7.3.1按照国家相关标准和规范进行质量验收7.3.2对验收不合格的部位要求施工单位进行整改7.3.3对整改后的部位进行复验,确保达到验收标准8.安全管理8.1安全管理目标8.1.1确保施工过程中人员、设备安全8.1.2预防和控制安全事故的发生8.1.3确保施工环境符合安全要求8.2安全管理措施8.2.1制定安全管理制度,明确安全责任8.2.2对施工人员进行安全教育和培训8.2.3对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患8.3安全事故处理8.3.1及时上报安全事故,启动应急预案8.3.2对事故原因进行调查分析,提出整改措施8.3.3对事故责任进行追究,确保责任落实9.进度管理9.1进度控制目标9.1.1确保工程按计划进度完成9.1.2优化施工方案,提高施工效率9.1.3避免因监理工作延误工程进度9.2进度控制措施9.2.1制定合理的进度计划,明确各阶段任务9.2.2定期检查工程进度,及时发现和解决问题9.2.3对施工单位提出的进度调整进行审批9.3进度调整与审批9.3.1施工单位提出进度调整申请,监理单位进行审核9.3.2审核通过后,双方签订进度调整协议9.3.3通知相关方,确保进度调整的执行10.造价管理10.1造价控制目标10.1.1确保工程造价在合理范围内10.1.2避免工程造价超支10.1.3优化资源配置,提高经济效益10.2造价控制措施10.2.1对施工单位的工程量进行审核10.2.2对施工单位提交的结算资料进行审核10.2.3对施工单位提出的变更设计进行造价分析10.3造价调整与审批10.3.1施工单位提出造价调整申请,监理单位进行审核10.3.2审核通过后,双方签订造价调整协议10.3.3通知相关方,确保造价调整的执行11.信息管理11.1信息收集与整理11.1.1收集与工程相关的各种信息11.1.2对收集到的信息进行分类整理11.1.3建立信息档案,确保信息完整11.2信息传递与共享11.2.1定期向相关方传递工程信息11.2.2确保信息传递的及时性和准确性11.2.3建立信息共享平台,方便信息查询11.3信息保密11.3.1对工程信息进行保密,防止泄露11.3.2对涉及商业秘密的信息进行特别保护11.3.3对信息保密制度进行宣传和培训12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1通过协商解决争议12.1.2争议无法协商解决时,提交仲裁机构仲裁12.1.3争议无法通过仲裁解决时,依法向人民法院提起诉讼12.2争议解决程序12.2.1双方在争议发生后天内提出书面异议12.2.2双方协商解决,或提交仲裁机构仲裁12.2.3仲裁机构或人民法院在收到仲裁申请或诉讼状后天内作出裁决或判决12.3争议解决期限12.3.1争议解决期限为天,自争议发生后计算12.3.2争议解决期限届满,双方仍未达成一致意见的,按照上述争议解决方式继续处理13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.1.1因不可抗力导致合同无法履行13.1.2因国家政策调整导致合同无法履行13.1.3双方协商一致,同意变更合同内容13.2合同变更程序13.2.1提出合同变更申请,说明变更原因13.2.2双方协商一致,签订合同变更协议13.2.3通知相关方,确保合同变更的执行13.3合同解除条件13.3.1因不可抗力导致合同无法履行13.3.2因一方违约导致合同无法履行13.3.3双方协商一致,同意解除合同14.合同生效、终止与解除14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章,合同正式生效14.1.2合同签订后天内,双方完成合同备案14.2合同终止条件14.2.1工程竣工,监理工作完成14.2.2双方协商一致,同意终止合同14.3合同解除条件14.3.1因不可抗力导致合同无法履行14.3.2因一方违约导致合同无法履行14.3.3双方协商一致,同意解除合同第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同相关活动的外部机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于鉴定机构、检测机构、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1合同履行过程中,出现需要第三方提供专业意见或服务的情形。15.2.2甲乙双方协商一致,认为第三方介入有助于合同履行或争议解决。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的事项、范围和方式。15.3.2甲乙双方应共同与第三方签订相关协议,明确第三方的权利、义务和责任。15.4第三方权利与义务15.4.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准,独立、客观、公正地提供专业意见或服务。15.4.2第三方应按照约定的时间和标准完成工作,并及时向甲乙双方报告工作进展。15.4.3第三方对提供的服务或意见承担相应的法律责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额根据第三方介入的性质和可能产生的风险确定。15.5.2第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 嵌入式设计中的用户需求分析试题及答案
- 办公桌上收纳用品设计与应用考核试卷
- 针织行业法律法规与知识产权考核试卷
- 针织品行业智能制造与数据分析考核试卷
- 海上油气平台设计的智能化管理系统考核试卷
- 网络技术基础知识体系构建及试题及答案
- 路面施工技术要点试题及答案
- 纺织品印染工艺与应用考核试卷
- 小型项目的测试策略试题及答案
- 计算机四级考试资料汇集试题及答案
- (正式版)JTT 1218.5-2024 城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第5部分:通信
- 2024宁夏电工题库高级电工证考试内容(全国版)
- 《柴油机常见故障》课件
- 大学生劳动就业法律问题解读智慧树知到期末考试答案2024年
- 机械连接预应力混凝土异型桩L19ZG403
- 新时代如何推进企业实现高质量发展
- C++17入门经典(第5版)
- 生殖健康咨询员培训《性与生殖健康综合咨询技巧》
- 普外科肿瘤外科乳腺癌一病一品优质护理汇报
- 6-5焊接材料烘焙记录
- 钻孔施工流程图
评论
0/150
提交评论