2025版防洪渠施工合同争议解决机制协议下载2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版防洪渠施工合同争议解决机制协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订时间1.3合同签订地点1.4合同标的1.5合同期限2.争议解决原则2.1争议解决方式2.2争议解决程序2.3争议解决期限3.争议解决机构3.1争议解决机构名称3.2机构职责3.3机构组成4.争议提交4.1争议提交条件4.2争议提交方式4.3争议提交材料5.争议调查5.1调查人员5.2调查程序5.3调查期限6.争议调解6.1调解人员6.2调解程序6.3调解期限7.争议仲裁7.1仲裁机构7.2仲裁程序7.3仲裁期限7.4仲裁费用8.争议诉讼8.1诉讼法院8.2诉讼程序8.3诉讼期限9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.法律适用与管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同生效与终止13.1生效条件13.2终止条件13.3终止程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数与效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订双方甲乙双方为：甲方（施工方）名称：________乙方（业主方）名称：________1.2合同签订时间本合同签订时间为：____年____月____日1.3合同签订地点本合同签订地点为：________1.4合同标的本合同标的为：防洪渠施工项目，包括设计、施工、验收等全过程。1.5合同期限本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。2.争议解决原则2.1争议解决方式a.尝试协商解决；b.协商不成的，提交约定的争议解决机构进行调解；c.调解不成的，提交约定的仲裁机构进行仲裁；d.仲裁不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.2争议解决程序a.协商解决：双方应积极协商，争取在合理期限内达成和解；b.调解解决：争议提交调解机构后，调解机构应在收到争议材料之日起____日内组织调解；c.仲裁解决：争议提交仲裁机构后，仲裁机构应在收到争议材料之日起____日内组成仲裁庭；d.诉讼解决：诉讼程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定执行。2.3争议解决期限自争议发生之日起，双方应在____日内提交争议解决申请。3.争议解决机构3.1争议解决机构名称本合同约定的争议解决机构为：________3.2机构职责a.负责调解双方争议；b.负责组织仲裁；c.负责监督诉讼程序的执行。3.3机构组成本合同约定的争议解决机构由____人组成，其中仲裁员____人，调解员____人。4.争议提交4.1争议提交条件a.争议事实清楚；b.双方同意提交争议解决机构处理；c.符合争议解决机构的受理范围。4.2争议提交方式a.以书面形式提交；b.通过争议解决机构指定的电子平台提交；c.直接向争议解决机构提交。4.3争议提交材料a.争议申请书；b.有关争议的事实和证据材料；c.双方协商或调解记录。5.争议调查5.1调查人员调查人员由争议解决机构指定，包括但不限于律师、工程师、技术人员等。5.2调查程序调查人员应在收到争议材料之日起____日内完成调查，并向双方提交调查报告。5.3调查期限调查期限为____日内。6.争议调解6.1调解人员调解人员由争议解决机构指定，包括但不限于律师、调解员等。6.2调解程序a.调解人员应在收到争议材料之日起____日内组织调解；b.调解过程中，调解人员应保持中立，公正地处理争议；c.双方应积极参与调解，达成一致意见。6.3调解期限调解期限为____日内。7.争议仲裁7.1仲裁机构本合同约定的仲裁机构为：________7.2仲裁程序a.争议提交仲裁机构后，仲裁机构应在收到争议材料之日起____日内组成仲裁庭；b.仲裁庭应在收到争议材料之日起____日内确定仲裁规则；c.仲裁庭应在收到争议材料之日起____日内确定仲裁员；d.仲裁庭应在收到争议材料之日起____日内开始仲裁程序。7.3仲裁期限仲裁期限为____日内。8.争议诉讼8.1诉讼法院争议诉讼应向合同签订地或者被告住所地有管辖权的人民法院提起。8.2诉讼程序a.诉讼当事人应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定提交起诉状及相关证据；b.人民法院应在收到起诉状后，依法进行审查，决定是否受理；c.诉讼过程中，当事人应遵守法庭规则，依法行使诉讼权利，履行诉讼义务。8.3诉讼期限a.诉讼应在争议发生后____日内提起；b.人民法院应在受理之日起____日内作出一审判决。9.保密条款9.1保密内容双方对本合同内容、项目信息、技术秘密等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。10.法律适用与管辖10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地或者被告住所地人民法院。11.合同变更与解除11.1变更条件合同的任何变更应经双方书面同意，并签订补充协议。11.2解除条件a.合同约定的解除条件成就；b.双方协商一致解除合同；c.因不可抗力导致合同无法履行。11.3变更与解除程序合同的变更或解除应按照下列程序进行：a.提出变更或解除合同的通知；b.双方协商一致；c.签订变更或解除合同的协议。12.违约责任12.1违约行为a.未能按照合同约定履行义务；b.违反合同约定的保密义务；c.任何其他违反合同约定的行为。12.2违约责任承担a.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；b.因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。12.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定，或由人民法院依法判决。13.合同生效与终止13.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2终止条件a.合同约定的终止条件成就；b.双方协商一致终止合同；c.合同因法定原因而终止。13.3终止程序合同的终止应按照下列程序进行：a.提出终止合同的通知；b.双方确认终止合同；c.签订终止合同的协议。14.其他约定事项14.1不可抗力如发生不可抗力事件，影响合同履行的，双方应相互协商，合理调整合同内容或延期履行。14.2合同附件本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数与效力本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定或双方一致同意，参与合同履行、争议解决或其他与本合同相关活动的独立第三方。15.2第三方种类a.中介机构；b.技术咨询机构；c.评估机构；d.法务顾问；e.其他经甲乙双方认可的第三方。15.3第三方责任第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，对其提供的服务或产品承担相应的法律责任。甲乙双方应就第三方的责任范围、责任限额等事项在合同中明确约定。15.4第三方权利第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务费用，并有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。15.5第三方与其他各方的划分说明a.第三方与甲方的关系：第三方应按照合同约定，向甲方提供相关服务，甲方对第三方的服务质量负责。b.第三方与乙方的关系：第三方应按照合同约定，向乙方提供相关服务，乙方对第三方的服务质量负责。c.第三方与甲乙双方的关系：第三方应同时向甲乙双方提供服务，甲乙双方应共同监督第三方的服务质量。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件a.双方一致同意；b.合同约定的第三方介入条件成就；c.法律法规要求必须引入第三方。16.2第三方介入的程序a.双方书面通知对方关于引入第三方的意向；b.双方与第三方协商，确定第三方介入的具体方式和责任；c.双方与第三方签订补充协议，明确第三方介入的细节。16.3第三方介入的责任限额a.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由第三方提供相应的担保；b.若第三方责任限额不足以覆盖可能发生的损失，甲乙双方应共同承担超出部分的损失；c.第三方责任限额的调整需经甲乙双方同意。17.甲乙方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款17.1甲方的额外条款a.甲方应确保第三方具备履行合同所需的资质和能力；b.甲方应监督第三方按照合同约定履行义务；c.甲方应对第三方在合同履行过程中的行为承担连带责任。17.2乙方的额外条款a.乙方应确保第三方具备履行合同所需的资质和能力；b.乙方应监督第三方按照合同约定履行义务；c.乙方应对第三方在合同履行过程中的行为承担连带责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本合同签订证明2.项目资料项目设计文件施工图纸预算文件工程量清单3.资质证明文件施工方营业执照施工方资质证书乙方营业执照乙方资质证书4.付款凭证付款申请单付款通知单付款凭证5.工程进度报告施工进度计划施工进度报告工程验收报告6.争议解决文件争议调解协议争议仲裁裁决争议诉讼判决7.其他相关文件不可抗力证明合同变更协议合同解除协议附件详细要求和说明：所有附件均需为原件或经双方认可的复印件；附件内容应与合同相符，不得有误；附件应由甲乙双方签字或盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按照合同约定的时间、质量、数量完成工程；违约方未按照合同约定支付工程款；违约方未按照合同约定履行保密义务；违约方未按照合同约定提供必要的技术支持；违约方因自身原因导致合同无法履行。2.责任认定标准违约方应根据违约行为对合同履行的实际影响，承担相应的违约责任；违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失；违约方应支付违约金，违约金的计算方式由合同约定。简要示例说明：违约方未按照合同约定的时间完成工程，导致工期延误，应支付对方因工期延误造成的额外费用；违约方未按照合同约定支付工程款，应支付逾期付款利息，并赔偿对方因此遭受的损失；违约方泄露合同内容，应赔偿对方因此遭受的损失，并承担相应的法律责任。全文完。2024版防洪渠施工合同争议解决机制协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人1.4合同双方联系方式2.合同签订背景和依据2.1项目背景2.2相关法律法规2.3政府部门批准文件3.合同标的和范围3.1防洪渠项目概况3.2施工范围和内容3.3施工期限4.争议解决原则4.1争议解决方式4.2争议解决程序4.3争议解决地点5.争议解决机构5.1争议解决机构的设立5.2争议解决机构的职责5.3争议解决机构的成员6.争议解决费用的承担6.1费用预提6.2费用支付方式6.3费用调整机制7.争议解决中的保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违反保密条款的责任8.争议解决中的证据规则8.1证据提供要求8.2证据认定标准8.3证据保全措施9.争议解决中的调解程序9.1调解机构9.2调解程序9.3调解协议的效力10.争议解决中的仲裁程序10.1仲裁机构10.2仲裁程序10.3仲裁裁决的效力11.争议解决中的诉讼程序11.1诉讼管辖11.2诉讼程序11.3诉讼判决的执行12.争议解决中的特殊条款12.1紧急情况下的争议处理12.2突发事件的争议解决12.3不可抗力事件的争议解决13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件14.合同生效、变更和终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：防洪渠建设有限公司1.1.2乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：省市区街道号1.2.2乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系人1.3.1甲方联系人：1.3.2乙方联系人：1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系电话：138xxxx56781.4.2乙方联系电话：139xxxx56782.合同签订背景和依据2.1项目背景本合同签订背景为应对地区防洪需求，改善该地区防洪条件，确保人民生命财产安全。2.2相关法律法规本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。2.3政府部门批准文件本合同项目已获得省市区防汛办批准，批准文号：防汛审[2024]01号。3.合同标的和范围3.1防洪渠项目概况项目名称：地区防洪渠工程项目地点：省市区项目规模：公里3.2施工范围和内容包括防洪渠的土方开挖、基础处理、堤防建设、护坡工程等。3.3施工期限合同工期为自合同签订之日起12个月。4.争议解决原则4.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。4.2争议解决程序当事人应通过友好协商解决争议，协商不成的，可向合同约定的调解机构申请调解。4.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地省市区。5.争议解决机构5.1争议解决机构的设立本合同争议解决机构为省市区人民调解委员会。5.2争议解决机构的职责争议解决机构负责调解合同履行过程中的争议。5.3争议解决机构的成员争议解决机构由3名成员组成，其中甲方代表1人，乙方代表1人，调解员1人。6.争议解决费用的承担6.1费用预提争议解决费用在合同总价款中预提，具体金额为合同总价的1%。6.2费用支付方式争议解决费用由败诉方承担，胜诉方有权向败诉方追偿。6.3费用调整机制若实际争议解决费用超过预提费用，由双方另行协商解决。7.争议解决中的保密条款7.1保密内容争议解决过程中的所有信息，包括但不限于当事人、争议事实、证据材料等，均为保密信息。7.2保密期限保密期限自争议解决程序启动之日起至争议最终解决之日止。7.3违反保密条款的责任如一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。8.争议解决中的证据规则8.1证据提供要求8.1.1双方应真实、完整地提供与争议有关的证据。8.1.2提供的证据应具备合法性、关联性和有效性。8.2证据认定标准8.2.1争议解决机构将根据法律规定和事实情况，对证据进行审查和认定。8.2.2证据的证明力由争议解决机构根据证据的内容、形式、来源等因素综合判断。8.3证据保全措施8.3.1当事人认为有必要时，可以申请争议解决机构采取证据保全措施。8.3.2争议解决机构应依法对证据进行保全，并确保证据的完整性和保密性。9.争议解决中的调解程序9.1调解机构9.1.1调解机构为省市区人民调解委员会。9.1.2调解机构应公平、公正、公开地进行调解工作。9.2调解程序9.2.1当事人申请调解，应提交书面调解申请。9.2.2调解机构收到调解申请后，应及时安排调解工作。9.2.3调解过程中，当事人应诚信参与，不得有欺诈、隐瞒等行为。9.3调解协议的效力9.3.1调解协议对双方具有法律约束力。9.3.2调解协议的履行，双方应按照约定执行。10.争议解决中的仲裁程序10.1仲裁机构10.1.1仲裁机构为省市区仲裁委员会。10.1.2仲裁机构应依法独立、公正地处理仲裁案件。10.2仲裁程序10.2.1当事人申请仲裁，应提交书面仲裁申请书。10.2.2仲裁委员会收到仲裁申请书后，应及时受理并组成仲裁庭。10.2.3仲裁庭应依法进行审理，并作出仲裁裁决。10.3仲裁裁决的效力10.3.1仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。10.3.2仲裁裁决的履行，双方应按照裁决书执行。11.争议解决中的诉讼程序11.1诉讼管辖11.1.1诉讼管辖法院为省市区人民法院。11.1.2诉讼当事人应依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2诉讼程序11.2.1当事人提起诉讼，应提交起诉状和相关证据。11.2.2人民法院应依法受理诉讼，并按法定程序进行审理。11.3诉讼判决的执行11.3.1人民法院作出的判决，当事人应依法履行。11.3.2任何一方不履行判决，另一方有权申请人民法院强制执行。12.争议解决中的特殊条款12.1紧急情况下的争议处理12.1.1发生紧急情况时，双方应立即采取必要措施，防止损失扩大。12.1.2紧急情况下的争议处理，可不受本合同争议解决程序的限制。12.2突发事件的争议解决12.2.1发生突发事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。12.2.2协商不成，可按本合同约定的争议解决程序处理。12.3不可抗力事件的争议解决12.3.1发生不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应按照法律规定处理。12.3.2不可抗力事件的证明和责任认定，按双方提供的证据和法律规定进行。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1甲方或乙方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行。13.1.2发生不可抗力事件，经双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同，应提前30日书面通知对方。13.2.2解除合同后，双方应依法处理合同解除后的善后事宜。13.3合同终止条件13.3.1合同约定的施工期限届满，且工程已按约定完成。13.3.2双方协商一致终止合同。14.合同生效、变更和终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后，本合同自签字盖章之日起生效。14.1.2合同生效前，双方应依法办理相关审批手续。14.2合同变更程序14.2.1合同变更，应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。14.2.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同终止程序14.3.1合同终止，应书面通知对方，并办理合同终止手续。14.3.2合同终止后，双方应依法处理合同终止后的善后事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和范围15.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中，非合同当事人但为合同履行提供专业服务、技术支持或监督管理的独立主体。15.2第三方的介入范围第三方可以包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。16.第三方介入的程序和条件16.1第三方介入的申请16.1.1甲方或乙方如需引入第三方，应向对方提出书面申请，并说明第三方介入的目的、范围和预期效果。16.1.2对方应在收到申请后7日内给予答复，同意或不同意第三方介入。16.2第三方介入的条件16.2.1第三方介入的申请符合合同目的和法律法规要求。16.2.2第三方具备完成相关服务的能力和资质。17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和行业标准，提供专业、公正的服务。17.1.2第三方对其提供的服务质量承担相应责任。17.1.3第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，应承担赔偿责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权获得合同约定的报酬。17.2.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和信息。17.2.3第三方有权根据合同约定和实际情况，提出合理化建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方的划分18.1.1甲方对第三方的选择和委托负责，并承担相应的管理责任。18.1.2第三方应接受甲方的监督和管理。18.2乙方与第三方的划分18.2.1乙方对第三方的服务内容和结果负责，并承担相应的使用责任。18.2.2第三方应向乙方提供必要的服务，并接受乙方的监督。18.3第三方与其他各方的合作18.3.1第三方应与甲方、乙方及其他相关方保持良好沟通，确保服务质量和合同目标的实现。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由合同约定，并在合同中明确。19.2.1第三方因提供服务过程中产生的直接经济损失。19.2.2第三方因故意或重大过失造成的其他经济损失。19.3第三方的责任限额不得低于合同总价的5%，具体金额由双方协商确定。20.第三方介入的变更和解除20.1第三方介入的变更20.1.1合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容或范围，应经双方协商一致，并以书面形式修改合同。20.1.2变更后的合同条款对第三方具有约束力。20.2第三方介入的解除20.2.1当第三方不再具备履行职责的能力或违反合同约定时，甲方或乙方有权解除第三方介入。20.2.2第三方介入解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入产生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式处理。21.2第三方介入的争议解决过程中，第三方应积极配合，不得妨碍争议解决程序的进行。第三