2025版智能电网建设项目施工专业分包合同3篇_第1页
2025版智能电网建设项目施工专业分包合同3篇_第2页
2025版智能电网建设项目施工专业分包合同3篇_第3页
2025版智能电网建设项目施工专业分包合同3篇_第4页
2025版智能电网建设项目施工专业分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版智能电网建设项目施工专业分包合同本合同目录一览1.合同当事人1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3合同签订时间及地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及内容2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工材料4.施工进度4.1施工计划4.2进度节点4.3进度调整5.施工质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理6.施工安全6.1安全责任6.2安全措施6.3事故处理7.施工合同价格7.1合同价格7.2价格调整7.3付款方式8.施工图纸8.1施工图纸提供8.2施工图纸变更8.3施工图纸审核9.施工变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更费用10.保修10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的处理14.合同生效及终止14.1合同生效14.2合同终止14.3合同解除后的处理段落1第一部分:合同如下:1.合同当事人1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:电力有限公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方联系人:1.1.4甲方联系电话:138000000001.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:电力安装工程有限公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方联系人:1.2.4乙方联系电话:139000000001.3合同签订时间及地点1.3.1签订时间:2024年3月15日1.3.2签订地点:省市区路号会议室2.项目概况2.1项目名称:2024版智能电网建设项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模及内容:包括高压输电线路、变电站、配电线路等建设及改造工程2.4项目工期:自合同签订之日起至2025年3月15日3.施工内容3.1施工范围:高压输电线路、变电站、配电线路等建设及改造工程的施工3.2施工工艺:按照甲方提供的施工图纸和施工规范进行施工3.3施工材料:乙方负责采购所有施工材料,材料质量需符合国家及行业相关标准4.施工进度4.1施工计划:详见附件一《施工进度计划表》4.2进度节点:详见附件一《施工进度计划表》中的关键节点4.3进度调整:如遇不可抗力或其他特殊情况导致进度延误,双方需协商一致后进行调整5.施工质量5.1质量标准:按照国家及行业相关质量标准执行5.2质量检验:施工过程中,乙方需进行自检,并接受甲方及第三方质量检验机构的检验5.3质量问题处理:如发现质量问题,乙方需立即整改,直至符合质量标准6.施工安全6.1安全责任:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全6.2安全措施:详见附件二《施工安全措施方案》6.3事故处理:发生安全事故,乙方需立即采取措施进行处理,并报告甲方及相关部门7.施工合同价格7.1合同价格:人民币壹仟万元整(¥100,000,000.00)7.2价格调整:如遇材料价格、人工费等政策性调整,价格可按国家及地方相关政策进行调整7.3付款方式:分阶段付款,具体付款节点及金额详见附件三《付款计划表》段落18.施工图纸8.1施工图纸提供:甲方在合同签订后10日内,将完整的施工图纸及技术资料交付乙方8.2施工图纸变更:如施工过程中发现施工图纸存在错误或需进行变更,双方需协商一致后进行变更8.3施工图纸审核:乙方在收到施工图纸后5日内完成审核,并将审核意见反馈给甲方9.施工变更9.1变更程序:任何施工变更需经甲方确认后方可进行9.2变更内容:包括但不限于工程量增减、设计变更、材料替换等9.3变更费用:因变更产生的费用由双方协商确定,并计入合同总价10.保修10.1保修期限:自竣工验收合格之日起,高压输电线路、变电站、配电线路等设施保修期为5年10.2保修范围:在保修期内,因乙方施工原因造成的设施损坏,乙方负责维修或更换10.3保修责任:保修期内,乙方应定期对施工设施进行检查,确保设施正常运行11.违约责任11.1违约情形:包括未按时完成施工、施工质量不合格、未按约定支付工程款等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约处理:发生违约情况,双方应协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决12.2争议解决机构:如协商不成,可选择仲裁或诉讼方式解决12.3争议解决程序:根据所选争议解决方式,按照相关法律法规及程序进行13.合同解除13.1解除条件:包括不可抗力、甲方违约、乙方严重违约等情况13.2解除程序:任何一方需解除合同时,应提前30日书面通知对方,并说明解除原因13.3解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项支付等事宜14.合同生效及终止14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止:合同履行完毕或双方协商一致解除合同时终止14.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项支付等事宜第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除甲乙双方以外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体数额需考虑第三方服务的性质、难度和潜在风险。15.2.2第三方责任限额应明确在合同附件中,并作为合同的一部分。15.3第三方责权利15.3.1第三方的权利:a.根据合同约定,独立开展专业服务或活动;b.获取甲乙双方提供的必要资料和配合;c.在履行职责过程中,享有相应的知情权和参与权。15.3.2第三方的义务:a.按照合同约定,提供专业、高质量的服务;b.保守甲乙双方的商业秘密和隐私;c.对其服务的成果承担相应的法律责任。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系:a.第三方受甲方委托,对施工项目进行监理、设计、检测等;b.第三方对甲方负责,甲方对第三方的服务进行监督和管理。15.4.2第三方与乙方的关系:a.第三方对乙方的工作进行监督、检查和指导;b.第三方对乙方的施工质量、进度和安全进行评价;c.第三方对乙方的违约行为提出整改建议或报告甲方。15.5第三方介入的程序15.5.1第三方的选择:a.甲乙双方共同协商确定第三方;b.第三方需具备相应的资质和经验。15.5.2第三方的介入:a.第三方介入后,需与甲乙双方签订相应的服务协议;b.第三方需按照服务协议的约定履行职责。15.6第三方介入的变更15.6.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。15.7第三方的退出15.7.1第三方在合同履行完毕或终止时退出;b.第三方退出后,甲乙双方应进行工作交接。16.附加条款16.1甲乙双方根据本合同需要第三方介入时,应在合同附件中明确第三方的职责、权利和义务。16.2第三方介入后,甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行职责。16.4第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分摊。16.5如第三方因自身原因导致合同履行受到影响,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《施工进度计划表》详细要求:包括施工项目、施工阶段、起止时间、关键节点、预期完成时间等。2.附件二:《施工安全措施方案》详细要求:包括安全管理制度、安全措施、应急预案、安全责任划分等。3.附件三:《付款计划表》详细要求:包括付款阶段、付款金额、付款时间、付款条件等。4.附件四:《施工图纸及技术资料》详细要求:包括施工图纸、设计变更通知、技术规范、施工标准等。5.附件五:《第三方服务协议》详细要求:包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任等。6.附件六:《工程质量检验报告》详细要求:包括检验项目、检验结果、检验日期、检验单位等。7.附件七:《安全事故报告》详细要求:包括事故发生时间、地点、原因、处理措施等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成施工施工质量不合格未按约定支付工程款未遵守施工安全规定未按照合同约定进行变更2.责任认定标准:违约行为发生,由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担修复费用等。3.违约责任示例说明:若乙方未按时完成施工,导致工期延误,乙方应向甲方支付违约金,每日按合同总价款的千分之一计算。若乙方施工质量不合格,经检验确认,乙方应负责修复或更换,并承担因此产生的全部费用。若甲方未按约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并有权暂停施工直至付款。全文完。2024版智能电网建设项目施工专业分包合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同双方基本信息7.合同背景及目的8.合同履行地点9.合同签订依据10.合同履行方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程建设标准6.工程施工进度计划7.工程质量要求8.工程验收标准三、合同双方的权利与义务1.承包方权利与义务2.发包方权利与义务3.合作方权利与义务4.监理方权利与义务5.设计方权利与义务四、工程进度与工期1.工程进度安排2.工期要求及延误责任3.工期调整及审批流程4.工期延长及索赔五、工程质量与验收1.工程质量标准2.工程验收程序3.工程验收标准4.工程质量问题处理六、合同价格与支付1.合同价格构成2.合同付款方式3.合同付款进度4.付款条件及违约责任七、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更及解除程序4.合同变更及解除后的处理八、违约责任1.违约情形及认定2.违约责任承担3.违约赔偿计算方法4.违约纠纷解决方式九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限4.争议解决费用十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止程序4.合同解除及终止后的处理十一、合同附件1.工程量清单2.设计图纸3.施工技术规范4.其他相关文件十二、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同备案3.合同附件效力4.合同签署及盖章十三、合同附件清单1.附件一:工程量清单2.附件二:设计图纸3.附件三:施工技术规范4.附件四:其他相关文件十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署单位盖章合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024版智能电网建设项目施工专业分包合同2.合同编号:SG2024SB0013.合同签订日期:2024年3月15日4.合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效5.合同终止日期:2025年3月14日6.合同双方基本信息:a.发包方:电力公司地址:省市区路号联系人:联系电话:138xxxx5555b.承包方:建筑工程有限公司地址:省市区路号联系人:联系电话:139xxxx66667.合同背景及目的:为保障2024版智能电网建设项目顺利进行,双方就施工专业分包事宜达成一致,签订本合同。8.合同履行地点:省市区路号9.合同签订依据:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。10.合同履行方式:承包方按照发包方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单进行施工,确保工程质量、安全、进度满足合同要求。二、工程概况1.工程名称:2024版智能电网建设项目2.工程地点:省市区路号3.工程规模:总建筑面积万平方米4.工程类型:智能电网建设项目5.工程建设标准:按照国家相关标准及电力公司内部标准执行6.工程施工进度计划:详见附件一《工程施工进度计划表》7.工程质量要求:达到国家一级优质工程标准8.工程验收标准:按照国家相关标准和电力公司内部标准执行三、合同双方的权利与义务1.承包方权利与义务a.按照合同要求完成施工任务b.保证工程质量、安全、进度c.遵守国家法律法规和电力公司内部规定d.按时完成工程验收2.发包方权利与义务a.按时提供施工图纸、技术规范和工程量清单b.监督工程质量、安全、进度c.按时支付工程款d.协助解决施工过程中遇到的问题3.合作方权利与义务a.按照合同约定提供相关服务b.配合承包方完成施工任务c.遵守国家法律法规和电力公司内部规定4.监理方权利与义务a.对施工过程进行全程监理b.对工程质量、安全、进度进行监督c.及时发现和纠正施工中的问题5.设计方权利与义务a.按时提供设计图纸和技术规范b.对施工过程中的设计问题提供技术支持c.遵守国家相关标准和电力公司内部规定四、工程进度与工期1.工程进度安排:详见附件一《工程施工进度计划表》2.工期要求及延误责任:承包方应按照合同约定的工期完成施工任务,如因承包方原因导致工期延误,每延误一天,应向发包方支付合同总价款的0.5%作为违约金。3.工期调整及审批流程:如因不可抗力或其他非承包方原因导致工期延误,承包方应及时向发包方提出书面申请,经发包方批准后可适当调整工期。4.工期延长及索赔:如因发包方原因导致工期延长,承包方有权要求发包方按照合同约定支付工期延长费。五、工程质量与验收1.工程质量标准:达到国家一级优质工程标准2.工程验收程序:详见附件一《工程施工进度计划表》3.工程验收标准:按照国家相关标准和电力公司内部标准执行4.工程质量问题处理:如发现工程质量问题,承包方应立即采取措施进行整改,直至达到验收标准。如因承包方原因导致的质量问题,承包方应承担全部责任和费用。六、合同价格与支付1.合同价格构成:详见附件一《工程量清单》2.合同付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例如下:a.预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%b.进度款:按月支付,每月支付上月已完成工程量的80%c.验收款:验收合格后10个工作日内支付合同总价的80%d.留置金:合同总价的5%,在工程竣工验收合格后一年内无质量问题,无争议时支付3.合同付款进度:详见附件一《工程量清单》4.付款条件及违约责任:如发包方未按约定支付工程款,承包方有权要求发包方支付违约金,并暂停施工。七、合同变更与解除1.合同变更条件:因不可抗力、国家政策调整或其他非合同双方原因,导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订书面变更协议。2.合同解除条件:如一方违反合同约定,导致合同无法继续履行,另一方有权解除合同。3.合同变更及解除程序:合同变更及解除需书面通知对方,并经双方签字盖章确认。4.合同变更及解除后的处理:合同变更及解除后,双方应按照变更或解除协议处理相关事宜。八、违约责任1.违约情形及认定:a.承包方未按合同约定完成施工任务,导致工期延误。b.承包方施工过程中出现质量问题,未及时整改。c.发包方未按合同约定支付工程款。d.双方违反合同约定,造成对方损失的其他情形。2.违约责任承担:a.承包方违约,应向发包方支付违约金。b.发包方违约,应向承包方支付违约金。c.违约金计算方法:按照合同约定比例或实际损失计算。3.违约赔偿计算方法:详见合同附件《违约赔偿计算标准》。4.违约纠纷解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。九、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决程序:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。3.争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决。4.争议解决费用:由败诉方承担。十、合同解除与终止1.合同解除条件:a.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。b.一方严重违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施。c.双方协商一致解除合同。2.合同终止条件:a.合同约定的工期、质量、进度等要求全部完成。b.双方签订的合同解除协议生效。3.合同解除及终止程序:详见第七章“合同变更与解除”。4.合同解除及终止后的处理:a.双方应按照合同约定结算工程款。b.双方应清理施工现场,办理移交手续。十一、合同附件1.附件一:工程量清单2.附件二:设计图纸3.附件三:施工技术规范4.附件四:其他相关文件十二、合同生效及其他1.合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。2.合同备案:合同签订后30日内向相关部门备案。3.合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。4.合同签署及盖章:合同签署后,双方应在合同上盖章。十三、合同附件清单1.附件一:工程量清单2.附件二:设计图纸3.附件三:施工技术规范4.附件四:其他相关文件十四、合同签署1.合同签署日期:2024年3月15日2.合同签署地点:省市区路号3.合同签署人员:a.发包方代表:(签名)b.承包方代表:(签名)4.合同签署单位盖章:a.发包方:(盖章)b.承包方:(盖章)发包方代表:(签名)承包方代表:(签名)发包方:(盖章)承包方:(盖章)发包方:(日期)承包方:(日期)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明:为确保工程质量和进度,甲方保留对施工过程的最终决定权。a.甲方有权对施工方案、施工工艺、材料选用等提出建议或要求。b.乙方应按照甲方的要求进行施工,如有异议,应及时与甲方沟通。2.甲方监督权条款说明:甲方应派驻监理人员对施工过程进行全程监督。a.监理人员有权对施工质量、安全、进度进行监督检查。b.乙方应配合监理人员的监督检查工作,不得阻挠。3.甲方协调权条款说明:甲方负责协调施工过程中遇到的问题,包括但不限于设计变更、材料供应等。a.乙方应积极配合甲方的工作,确保工程顺利进行。b.甲方协调过程中产生的费用,由双方协商承担。4.甲方决策权条款说明:甲方对施工过程中的重大决策拥有最终决定权。a.重大决策包括但不限于工期调整、合同变更等。b.乙方应服从甲方的决策,并积极配合实施。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明:乙方在施工过程中拥有一定的主导权,确保工程质量和进度。a.乙方有权根据施工进度和实际情况调整施工方案。b.甲方应尊重乙方的调整,并及时提供必要的支持。2.乙方施工计划权条款说明:乙方负责制定施工计划,包括但不限于施工进度、材料采购等。a.乙方应确保施工计划的合理性和可行性。b.甲方应按照施工计划提供相关资源和支持。3.乙方技术决策权条款说明:乙方在施工过程中拥有技术决策权,包括但不限于施工工艺、材料选用等。a.乙方应确保技术决策的科学性和合理性。b.甲方应尊重乙方的技术决策,并提供必要的支持。4.乙方进度控制权条款说明:乙方负责控制施工进度,确保工程按时完成。a.乙方应制定合理的进度计划,并及时向甲方报告进度情况。b.甲方应按照进度计划提供必要的资源和支持。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介责任条款说明:第三方中介在合同履行过程中,应承担相应的责任。a.第三方中介应保证其提供的咨询、监理等服务符合合同要求。b.第三方中介违反合同约定,导致工程损失,应承担相应的赔偿责任。2.第三方中介费用条款说明:第三方中介费用由双方协商确定,并在合同中明确。a.第三方中介费用包括咨询费、监理费等。b.第三方中介费用支付方式及时间节点由双方约定。3.第三方中介协调权条款说明:第三方中介有权协调解决施工过程中遇到的问题。a.第三方中介应积极协调各方关系,确保工程顺利进行。b.第三方中介协调过程中产生的费用,由双方协商承担。4.第三方中介报告权条款说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交工作报告。a.报告内容应包括施工进度、质量、安全等方面的情况。b.第三方中介报告应真实、准确、完整。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:设计图纸3.附件三:施工技术规范4.附件四:其他相关文件5.附件五:违约赔偿计算标准6.附件六:工程施工进度计划表7.附件七:第三方中介服务协议8.附件八:合同变更及解除协议二、违约行为及认定:1.违约行为:a.承包方未按合同约定完成施工任务,导致工期延误。b.承包方施工过程中出现质量问题,未及时整改。c.发包方未按合同约定支付工程款。d.第三方中介未按合同约定提供服务。2.违约行为的认定:a.违约行为发生时,由对方提供证据证明。b.双方对违约行为的认定有异议时,可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律法规。2.建筑法:调整建筑活动的法律法规。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金:当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定向对方支付的一定数额的金钱。5.仲裁:指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:及时与甲方沟通,根据实际情况调整施工计划,并提交书面申请。2.问题:材料供应不及时,影响施工进度。解决办法:与材料供应商协商,确保材料按时供应,或寻找替代材料。3.问题:施工过程中出现质量问题,影响工程验收。解决办法:立即采取措施进行整改,并通知甲方和监理方。五、所有应用场景:1.智能电网建设项目施工专业分包合同适用于各类智能电网建设项目的施工专业分包。2.合同适用于甲方为主导、乙方为主导或第三方中介参与的项目管理模式。3.合同适用于工程规模较大、施工周期较长的项目。4.合同适用于需要严格把控工程质量、安全、进度的项目。全文完。2024版智能电网建设项目施工专业分包合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(发包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景随着我国经济的快速发展,智能电网建设已成为国家战略性新兴产业。为提高我国智能电网建设水平,满足电力需求,甲方决定在_________________地区开展智能电网建设项目。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在智能电网建设项目施工专业分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现项目预期目标。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“智能电网建设项目施工专业分包”是指乙方在甲方指定的智能电网建设项目中,承担专业分包工程的设计、施工、调试、验收等全部或部分工作。3.2关键词解释(1)智能电网:指采用先进的通信、信息和控制技术,实现电力系统高度自动化、智能化、互动化和绿色化的电力系统。(2)施工专业分包:指乙方在甲方指定的智能电网建设项目中,按照专业分工承担的部分施工任务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务;(2)甲方有权对乙方施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面进行监督检查;(3)甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的施工资料;(4)甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,按时提供施工图纸、设备、材料等;(2)乙方有权要求甲方对施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面给予必要的支持;(3)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务;(4)乙方应遵守国家有关法律法规,确保施工过程中的安全、环保;(5)乙方应配合甲方进行工程验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至施工任务全部完成并经甲方验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为_________________。5.3合同履行方式(1)乙方应按照合同约定,按照专业分工承担施工任务;(2)乙方应按照甲方要求,及时完成施工任务,确保工程进度;(3)乙方应按照合同约定,对施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面进行管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的施工任务全部完成并经甲方验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商;(2)合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工现场清理完毕;(2)合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、临时设施费、运输费等;(2)设计费用:包括但不限于设计图纸制作费、设计变更费等;(3)调试费用:包括但不限于调试人员费用、调试设备费用等;(4)验收费用:包括但不限于验收人员费用、验收设备费用等;(5)其他费用:包括但不限于税费、保险费等。7.2支付方式(1)乙方提交完整的工程进度报告及相应的费用结算单后,甲方应在五个工作日内审核并支付相应款项;(2)甲方支付款项时,应通过银行转账的方式进行;(3)甲方有权根据实际情况,对支付方式进行合理调整。7.3支付时间(1)施工费用:按月支付,每月支付比例为已完成工程量的80%;(2)设计费用:在设计任务完成后,甲方应在五个工作日内支付;(3)调试费用:在调试任务完成后,甲方应在五个工作日内支付;(4)验收费用:在验收合格后,甲方应在五个工作日内支付。7.4支付条件(1)乙方提交的工程进度报告及费用结算单真实、完整;(2)甲方已收到乙方提交的工程进度报告及费用结算单;(3)甲方对乙方提交的工程进度报告及费用结算单无异议。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期支付金额的千分之五计算;(2)甲方未按合同约定提供施工图纸、设备、材料的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(2)乙方未按合同约定进行施工的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金以人民币计算,支付方式同合同约定的支付方式;(2)因违约造成的损失,双方应协商解决,协商不成的,可通过仲裁或诉讼解决。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同内容及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密;(2)涉及国家秘密、商业秘密的其他信息。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难,且当事人无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等;(3)社会异常事件:如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,当事人应及时通知对方,并提供相应的证明;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应根据实际情况协商解决;(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方均不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场无法继续施工;(2)政府政策调整导致项目停工;(3)罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决发生争议时,双方应友好协商,争取达成一致意见。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,双方可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中约定的保密条款;(2)合同中约定的知识产权;(3)合同中约定的特殊权利义务。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面的监督权;(2)甲方保留对乙方施工过程中提出的合理化建议的采纳权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对施工过程中发现的设计、施工问题进行纠正的权力;(2)甲方保留在必要时对施工方案进行调整的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的合同修改和补充文件与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的困难和问题;(2)乙方应积极配合甲方进行工程验收。15.2协作与配合方式甲乙双方应通过定期会议、书面通知等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就智能电网建设项目施工专业分包的全部协议,并具有独立性。16.3增减条款任何对合同条款的增减均应以书面形式进行,并经甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.智能电网建设项目施工专业分包合同2.施工图纸及技术规范3.施工组织设计及施工方案4.材料设备清单及质量保证书5.工程进度计划及变更记录6.费用结算单及付款凭证7.验收报告及验收证书8.不可抗力事件证明文件9.争议解决相关文件10.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a)未按合同约定支付工程款;b)未按合同约定提供施工图纸、设备、材料;c)未按合同约定进行工程验收。乙方违约:a)未按合同约定完成施工任务;b)未按合同约定进行施工;c)未按时提交工程进度报告及费用结算单;d)施工过程中出现重大质量、安全事故。2.违约行为认定:违约行为的认定依据合同约定、相关法律法规以及实际情况。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.争议解决:指在合同履行过程中,甲乙双方因合同解释、履行等问题产生的分歧,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约责任:指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任,包括支付违约金、赔偿损失等。4.保密条款:指合同中约定的双方应保守商业秘密、技术秘密等内容的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到设计变更或技术问题。解决办法:及时与甲方沟通,协商解决设计变更或技术问题,确保工程进度和质量。2.问题:材料设备供应不及时或质量不合格。解决办法:与供应商协商,确保材料设备按时、按质供应;如供应商违约,可

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论