2025版轨道交通工程包工不包料施工协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版轨道交通工程包工不包料施工协议合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景鉴于我国城市轨道交通事业的快速发展，为满足城市交通需求，甲方决定建设轨道交通工程。为保障工程质量和施工进度，甲方特与乙方签订本协议。2.2目的本协议旨在明确甲乙双方在轨道交通工程包工不包料施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语1.轨道交通工程：指在城市轨道交通线路上进行的土建、轨道、供电、信号、通信、车辆段、停车场等工程。2.包工不包料：指乙方负责施工，甲方负责提供施工所需的材料、设备等。3.施工图纸：指甲方提供的包含工程规模、结构、工艺、材料、设备等内容的图纸。3.2关键词解释1.本协议：指本轨道交通工程包工不包料施工协议。2.施工范围：指本协议约定的乙方负责施工的具体范围。3.施工期限：指本协议约定的乙方完成施工的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）对乙方施工过程中的质量、进度、安全进行监督；（2）对乙方违反本协议的行为，有权要求乙方承担相应责任；（3）在乙方完成施工后，对工程质量进行验收。2.甲方的义务：（1）按照本协议约定的时间、地点向乙方提供施工所需的材料、设备等；（2）配合乙方办理施工许可证等相关手续；（3）对乙方在施工过程中提出的合理要求给予支持。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）要求甲方按照本协议约定提供施工所需的材料、设备等；（2）在施工过程中，有权要求甲方解决施工中遇到的问题；（3）在工程验收合格后，有权要求甲方支付工程款。2.乙方的义务：（1）按照本协议约定的施工范围、施工期限、施工质量要求完成施工任务；（2）在施工过程中，确保工程质量、安全、环保；（3）遵守国家有关法律法规，接受甲方监督。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，施工期限为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点施工地点：____________________5.3合同履行方式1.乙方按照施工图纸及甲方提供的材料、设备等，进行施工；2.甲方负责提供施工所需的材料、设备等，并确保其质量符合国家相关标准。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.双方协商一致，解除本协议；2.乙方严重违反本协议，经甲方书面通知后，乙方未在规定期限内纠正；3.甲方因不可抗力原因，导致本协议无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除本协议的，应当签订书面协议，明确终止原因、责任承担及后续事宜；2.乙方严重违反本协议，经甲方书面通知后，乙方未在规定期限内纠正的，甲方有权解除本协议；3.甲方因不可抗力原因导致本协议无法继续履行的，甲方应当及时通知乙方，并采取必要措施减少损失。6.4终止后果1.双方终止本协议后，乙方应立即停止施工，并按照本协议约定，将施工现场清理干净；2.甲方应按照本协议约定，支付乙方已完成工程量的工程款；3.双方应按照本协议约定，承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.施工劳务费：指乙方提供施工劳务所发生的费用，包括但不限于人工费、机械使用费、材料运输费等。2.材料费：指甲方提供的材料、设备等所发生的费用。3.管理费：指甲方为管理本工程所发生的费用。4.风险费用：指因不可抗力或其他原因导致工程延误或增加的费用。7.2支付方式1.甲方按照本协议约定的进度支付工程款。2.甲方应于每月末前将当月应支付的费用支付至乙方指定账户。7.3支付时间1.乙方提交施工进度报告，经甲方审核确认后，甲方应在5个工作日内支付当月工程款。2.乙方完成阶段性工程任务并经甲方验收合格后，甲方应在7个工作日内支付相应工程款。7.4支付条款1.甲方支付工程款时，应出具支付凭证，包括但不限于付款申请、发票、收据等。2.乙方应在收到工程款后，出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按应付工程款的千分之五计算。2.若甲方提供的材料、设备不符合约定标准，导致工程延误或增加费用，甲方应承担相应责任。8.2乙方违约1.若乙方未按约定时间完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按每日合同总价的千分之五计算。2.若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照本协议约定的违约金计算方式支付违约金。2.因违约造成的损失超过违约金的，违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.本工程的技术参数、设计方案、施工图纸等。9.2保密期限本协议履行期限届满后，双方仍应继续履行保密义务，保密期限自本协议终止之日起计算，不少于____年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的措施，防止保密信息泄露。2.双方不得将保密信息用于本协议约定以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害；2.战争、暴乱、政府行为等社会事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。2.双方应采取一切可能的措施，减少不可抗力造成的损失。3.因不可抗力导致工程延误或增加费用，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等；2.政府行为：政府政策调整、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决11.2调解、仲裁或诉讼1.双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼；2.双方可申请仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方书面同意，任何一方不得转让本合同。2.经双方书面同意，一方可将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.乙方不得将本合同转让给与本工程无关的单位或个人；2.甲方不得将本合同转让给与本工程无关的单位或个人。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工图纸、设计方案、施工技术等知识产权的完整权利。2.乙方在施工过程中，应遵守甲方提供的施工图纸、设计方案等技术要求。13.2特殊权力保留1.甲方保留在必要时对施工过程进行监督和检查的权利。2.乙方在施工过程中，如发现质量问题，应立即通知甲方，并采取有效措施予以整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本协议的修改或补充，均应以书面形式进行。2.修改或补充内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.本协议的修改或补充，对本协议双方具有同等法律效力。2.未经双方书面同意，任何一方不得对本协议进行修改或补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行定期沟通。2.双方应相互提供必要的信息和资料，以保障工程顺利进行。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、电话、邮件等方式进行沟通和协作。2.双方应按照本协议约定的时间和方式，完成协作事项。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于轨道交通工程包工不包料施工的完整协议，取代了以前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本协议的任何增减条款，均应以书面形式进行。2.未经双方书面同意，任何一方不得对协议条款进行增减。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（施工单位）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________其他相关方：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.材料及设备清单3.工程进度计划表4.质量验收标准5.安全生产管理制度6.环境保护措施7.保密协议8.争议解决协议9.合同附件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付工程款。提供的材料、设备不符合约定标准。未提供必要的施工图纸及技术规范。2.乙方违约：未按约定时间完成施工任务。施工过程中出现质量问题。未按照甲方要求进行施工。违约行为的认定：甲方违约：以甲方提供的书面通知或法院判决为准。乙方违约：以甲方验收报告或第三方检测机构出具的报告为准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.仲裁：指当事人根据双方签订的仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院解决争议。4.知识产权：指人类智力劳动成果的创造物，如专利、商标、著作权等。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时通知甲方，并采取有效措施进行整改，直至符合质量要求。2.问题：工程进度延误。解决办法：乙方应分析延误原因，并与甲方协商制定解决方案，确保工程按期完成。3.问题：材料、设备供应不及时。解决办法：甲方应提前向乙方提供材料、设备清单，并确保按时供应，必要时可采取紧急采购措施。4.问题：安全生产事故。解决办法：乙方应严格执行安全生产管理制度，加强安全教育，及时报告事故，并采取预防措施。5.问题：环境保护问题。解决办法：乙方应遵守环境保护措施，减少施工对环境的影响，必要时可采取环保治理措施。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义：第三方是指除甲方和乙方之外的，参与轨道交通工程包工不包料施工的其他单位或个人。2.第三方责任：第三方应按照本协议约定，承担相应的施工、监理、检测等职责。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工图纸、技术规范、材料设备等信息。4.第三方义务：第三方应遵守国家相关法律法规，保证施工质量、安全、环保。5.第三方违约责任：第三方未履行职责，导致工程延误或质量问题的，应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照约定提供施工所需的材料、设备等。乙方有权要求甲方配合办理施工许可证等相关手续。乙方有权要求甲方解决施工过程中遇到的问题。2.乙方利益条款：乙方有权获得按期支付的工程款。乙方有权获得因不可抗力导致工程延误或增加费用的补偿。乙方有权获得因甲方违约而造成的损失赔偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方提供的材料、设备不符合约定标准，导致工程延误或增加费用，甲方应承担相应责任。甲方不得随意变更施工范围或工期，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工过程进行监督和检查。甲方可要求乙方按照约定完成施工任务。甲方可要求乙方保证工程质量、安全、环保。2.甲方的利益条款：甲方可获得按期完成的工程。甲方可获得按约定支付的工程款。甲方可获得因乙方违约而造成的损失赔偿。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定时间完成施工任务，应向甲方支付违约金。乙方施工过程中出现质量问题，应负责修复并承担修复费用。乙方不得将工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人。全文完。2024版轨道交通工程包工不包料施工协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议编号1.3协议签订日期1.4协议签订地点1.5协议双方基本信息二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期三、工程承包方式3.1承包方式3.2工程量清单3.3工程质量要求3.4工程验收标准四、工程进度管理4.1进度计划4.2进度调整4.3进度控制措施4.4进度延误责任五、工程费用5.1工程造价5.2费用支付方式5.3费用支付节点5.4费用调整六、工程材料6.1材料供应6.2材料质量6.3材料验收6.4材料保管七、工程安全7.1安全管理7.2安全责任7.3安全措施7.4事故处理八、工程环境保护8.1环境保护要求8.2环境保护措施8.3环境监测8.4环境损害赔偿九、工程验收9.1验收条件9.2验收程序9.3验收标准9.4验收结论十、工程保修10.1保修期限10.2保修范围10.3保修责任10.4保修费用十一、违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理十二、争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序十三、其他约定13.1不可抗力13.2协议解除13.3协议变更13.4协议生效十四、附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：工程质量要求14.3附件三：工程进度计划14.4附件四：工程费用支付计划14.5附件五：工程安全措施14.6附件六：工程环境保护措施14.7附件七：工程验收标准合同编号_________一、协议概述1.1协议名称：2024版轨道交通工程包工不包料施工协议1.2协议编号：2024TG0011.3协议签订日期：2024年1月1日1.4协议签订地点：北京市1.5协议双方基本信息（1）甲方（建设单位）：北京市轨道交通建设管理有限公司（2）乙方（施工单位）：建筑工程有限公司二、工程概况2.1工程名称：北京市轨道交通号线一期工程2.2工程地点：北京市区2.3工程规模：全长公里，共站2.4工程内容：土建工程、安装工程、装饰工程等2.5工程工期：2024年1月1日至2026年12月31日三、工程承包方式3.1承包方式：包工不包料3.2工程量清单：详见附件一3.3工程质量要求：符合国家相关工程质量标准3.4工程验收标准：详见附件二四、工程进度管理4.1进度计划：详见附件三4.2进度调整：如遇特殊情况需调整进度，双方应协商一致4.3进度控制措施：采取有效措施确保工程按期完成4.4进度延误责任：因乙方原因造成进度延误，乙方应承担相应责任五、工程费用5.1工程造价：根据工程量清单和合同约定确定5.2费用支付方式：按工程进度分期支付5.3费用支付节点：详见附件四5.4费用调整：如遇政策调整，按国家相关规定执行六、工程材料6.1材料供应：甲方负责提供工程所需材料，乙方负责材料验收和保管6.2材料质量：材料必须符合国家相关质量标准6.3材料验收：乙方应在材料进场后进行验收，并签字确认6.4材料保管：乙方负责材料保管，确保材料安全七、工程安全7.1安全管理：乙方应建立完善的安全管理制度，确保施工安全7.2安全责任：乙方对施工过程中的安全负全部责任7.3安全措施：采取有效措施预防安全事故发生7.4事故处理：发生安全事故，乙方应立即采取措施，并及时上报甲方八、工程环境保护8.1环境保护要求：施工过程中应遵守国家及地方环保法规，采取有效措施减少对环境的影响8.2环境保护措施：详见附件六8.3环境监测：乙方应定期进行环境监测，并将监测结果报甲方备案8.4环境损害赔偿：如因施工造成环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任九、工程验收9.1验收条件：工程按设计要求完成，质量符合验收标准9.2验收程序：详见附件七9.3验收标准：符合国家相关工程质量标准9.4验收结论：验收合格或验收不合格十、工程保修10.1保修期限：自工程验收合格之日起计算，保修期为5年10.2保修范围：详见附件八10.3保修责任：乙方在保修期内负责维修和更换因质量问题造成的损坏部分10.4保修费用：保修期内发生的保修费用由乙方承担十一、违约责任11.1违约情形：包括但不限于进度延误、质量不合格、安全责任事故等11.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约处理：双方协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼十二、争议解决12.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决机构：双方协商确定12.3争议解决程序：详见附件九十三、其他约定13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任13.2协议解除：经双方协商一致，可解除本协议13.3协议变更：任何协议变更需经双方书面同意13.4协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效十四、附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：工程质量要求14.3附件三：工程进度计划14.4附件四：工程费用支付计划14.5附件五：工程安全措施14.6附件六：工程环境保护措施14.7附件七：工程验收标准14.8附件八：工程保修范围14.9附件九：争议解决程序甲方（建设单位）签字：日期：乙方（施工单位）签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导设计变更条款说明：在施工过程中，如因设计变更导致工程量增加或减少，甲方应提前通知乙方，并承担由此产生的费用。1.2甲方提供施工图纸条款说明：甲方应按合同约定的时间提供完整的施工图纸，图纸不得存在设计缺陷，否则由此造成的损失由甲方承担。1.3甲方协调周边关系条款说明：甲方应负责协调施工过程中与周边居民、企业等的关系，确保施工顺利进行。1.4甲方监督工程质量条款说明：甲方应定期对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改。1.5甲方提供施工场地条款说明：甲方应在合同约定的期限内提供施工场地，确保乙方能够按时进场施工。1.6甲方负责施工许可证办理条款说明：甲方负责办理施工许可证等相关手续，确保乙方合法施工。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方负责施工方案编制条款说明：乙方应根据工程特点，编制详细的施工方案，经甲方审核批准后方可实施。2.2乙方负责现场管理条款说明：乙方应建立健全现场管理制度，确保施工安全、文明、有序。2.3乙方负责材料采购条款说明：乙方应按照合同约定和施工需求，负责材料的采购、检验和储存。2.4乙方负责施工进度控制条款说明：乙方应制定合理的施工进度计划，确保工程按期完成。2.5乙方负责施工技术指导条款说明：乙方应向施工人员进行技术培训，确保施工人员掌握相关施工技术。2.6乙方负责施工过程中的安全防护条款说明：乙方应采取有效措施，确保施工过程中的安全防护工作落实到位。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责条款说明：第三方中介负责对工程进度、质量、费用等方面进行监督管理，确保合同履行。3.2第三方中介费用条款说明：第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.3第三方中介报告条款说明：第三方中介应定期向双方提交工程监督管理报告，内容包括但不限于工程进度、质量、费用等。3.4第三方中介监督权限条款说明：第三方中介有权对施工现场进行检查，乙方应予以配合。3.5第三方中介争议处理条款说明：如第三方中介在监督管理过程中发现争议，应及时通知双方，由双方协商解决。3.6第三方中介责任条款