2024房地产开发商与景观设计师关于住宅小区绿化设计的委托合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024房地产开发商与景观设计师关于住宅小区绿化设计的委托合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方：2024房地产开发商1.2乙方：景观设计师1.3住宅小区：位于____市的____住宅小区2.设计范围及内容2.1绿化设计范围：住宅小区内的所有绿化区域2.2设计内容包括：2.2.1绿化植物种类选择2.2.2绿化布局及景观配置2.2.3绿化面积及比例分配2.2.4绿化设施及功能区规划3.设计时间及进度3.1设计周期：自合同签订之日起至2024年12月31日3.2设计进度安排：3.2.1合同签订后10日内完成初步设计方案3.2.2初步设计方案经甲方确认后，30日内完成施工图设计3.2.3施工图设计完成后，乙方应配合甲方进行施工期间的技术支持及调整4.设计费用及支付方式4.1设计费用总计：人民币____元整4.2支付方式：4.2.1合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方设计费用的50%4.2.2初步设计方案经甲方确认后，甲方再支付乙方设计费用的30%4.2.3施工图设计完成后，甲方支付乙方设计费用的剩余20%5.知识产权及保密5.1乙方保证其提供的设计方案为原创作品，不侵犯他人知识产权5.2乙方应对在合作过程中获得的甲方相关信息保密，未经甲方同意不得向第三方披露6.违约责任6.1乙方未按约定时间完成设计任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%6.2甲方未按约定时间支付设计费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的5%7.争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼8.合同的生效、变更与解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效8.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认9.合同的附件9.1设计任务书9.2甲方提供的相关资料9.3乙方设计成果文件10.其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充11.甲方（盖章）：2024房地产开发商12.乙方（盖章）：景观设计师13.合同签订日期：____年____月____日14.合同签订地点：____市第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方：2024房地产开发商1.2乙方：景观设计师1.3住宅小区：位于____市的____住宅小区2.设计范围及内容2.1绿化设计范围：住宅小区内的所有绿化区域2.2设计内容包括：2.2.1绿化植物种类选择2.2.2绿化布局及景观配置2.2.3绿化面积及比例分配2.2.4绿化设施及功能区规划3.设计时间及进度3.1设计周期：自合同签订之日起至2024年12月31日3.2设计进度安排：3.2.1合同签订后10日内完成初步设计方案3.2.2初步设计方案经甲方确认后，30日内完成施工图设计3.2.3施工图设计完成后，乙方应配合甲方进行施工期间的技术支持及调整4.设计费用及支付方式4.1设计费用总计：人民币____元整4.2支付方式：4.2.1合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方设计费用的50%4.2.2初步设计方案经甲方确认后，甲方再支付乙方设计费用的30%4.2.3施工图设计完成后，甲方支付乙方设计费用的剩余20%5.知识产权及保密5.1乙方保证其提供的设计方案为原创作品，不侵犯他人知识产权5.2乙方应对其因合作过程中获得的甲方相关信息保密，未经甲方同意不得向第三方披露6.违约责任6.1乙方未按约定时间完成设计任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%6.2甲方未按约定时间支付设计费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的5%7.争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼8.合同的生效、变更与解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效8.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认8.3合同变更或解除不影响双方因合同产生而的权利和义务9.合同的附件9.1设计任务书9.2甲方提供的相关资料9.3乙方设计成果文件10.合同的履行地点和方式10.1乙方向甲方提交设计成果的方式和地点为：10.1.1初步设计方案：在初步设计阶段结束后的5个工作日内，以电子文档和纸质文档的形式提交给甲方10.1.2施工图设计方案：在施工图设计阶段结束后的10个工作日内，以电子文档和纸质文档的形式提交给甲方10.2甲方应按照双方约定的时间和方式支付设计费用11.通知11.1双方应以书面形式互相通知合同的变更、解除或其他重要的合同事项11.2通知应通过电子邮件、快递或挂号信的方式发送至对方指定的地址12.甲方义务12.1提供真实、准确、完整的设计所需资料和信息12.2按照约定的时间和方式支付设计费用12.3协助乙方进行现场勘查和施工期间的调整13.乙方义务13.1按照合同约定的时间和质量要求完成设计任务13.2保持设计方案的原创性和知识产权的独立性13.3在合同有效期内，未经甲方同意，不得将设计方案转让或提供给第三方14.法律适用和争议解决14.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律14.2对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决14.3若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方是指非甲乙方合同当事人，但为完成合同任务而参与项目的个人或实体15.2第三方包括但不限于：顾问、咨询机构、施工单位、材料供应商、检测机构等16.第三方介入的程序及责任16.1甲乙方应在与第三方签订任何合作协议前，取得对方的书面同意16.2甲乙方应确保第三方了解并同意本合同中关于保密、知识产权等条款的内容16.3第三方应按照甲乙方的要求，提供必要的服务或产品，并承担相应的质量及安全风险17.第三方支付及结算17.1甲乙方应按照合同约定的时间和方式支付第三方服务费用17.2第三方服务费用的支付及结算，应由甲乙方与第三方直接协商确定，并明确支付时间及方式18.第三方责任的限制18.1第三方对甲乙方承担的责任，以其在本合同项下的服务或产品范围内为限18.2第三方对甲乙方不承担因合同以外的行为或疏忽造成的损失或损害18.3甲乙方不得要求第三方对超出合同范围的责任承担任何形式的赔偿或补偿19.第三方与甲乙方的沟通与协调19.1甲乙方应负责与第三方进行必要的沟通与协调，确保项目顺利进行19.2甲乙方应确保第三方按照合同约定的时间、质量及标准完成工作19.3甲乙方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求，并对第三方的行为承担监督责任20.第三方违约的处理20.1若第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任20.2甲乙方应尝试与第三方协商解决违约问题，如协商不成，可依法采取措施追究责任21.第三方介入对甲乙方的权益影响21.1甲乙方应确保第三方的介入不会损害甲乙方的合法权益21.2甲乙方应确保第三方不会就合同项下的工作向甲乙方提出任何形式的索赔22.第三方信息的保密22.1第三方应对其因合同而获得的甲乙方相关信息保密，不得向任何第三方披露22.2第三方违反保密义务的，甲乙方有权要求其承担违约责任23.第三方保险及安全保障23.1第三方应为其工作过程中可能发生的意外伤害、财产损失等购买必要的保险23.2第三方应在发生保险事故时，及时通知甲乙方，并按照甲乙方的要求采取相应措施24.第三方撤离及现场清理24.1合同终止或第三方工作完成后，第三方应按照甲乙方的要求撤离现场，并清理相关设施和垃圾24.2第三方未按照要求撤离或清理的，甲乙方有权要求其承担相应责任25.附件：第三方名单及合同条款25.1甲乙方应将所有与第三方签订的合同副本提交给对方留存25.2甲乙方应确保第三方合同中包含本合同项下的第三方责任限额等关键条款第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计任务书详细描述设计任务的范围、要求、标准及相关技术参数。附件2：甲方提供的相关资料包括场地现状图、规划条件、相关法规标准、甲方需求文件等。附件3：乙方设计成果文件包括初步设计方案、施工图设计方案、设计说明、植物配置表等。附件4：第三方合同副本包括与顾问、咨询机构、施工单位、材料供应商、检测机构等签订的合同副本。附件5：支付凭证记录设计费用的支付时间、金额及支付方式的证明文件。附件6：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式及依据。附件7：争议解决方式说明详细描述争议解决的方式、程序及双方的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：乙方未按约定时间完成设计任务责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%。违约行为2：甲方未按约定时间支付设计费用责任认定：甲方应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的5%。违约行为3：第三方未按照合同约定履行义务责任认定：甲乙方有权要求第三方承担违约责任，如协商不成，可依法采取措施追究责任。违约行为示例：若第三方（施工单位）未按照施工图设计方案施工，导致工程质量不符合约定，甲方有权要求施工单位承担违约责任，要求其返工或赔偿损失。说明三：法律名词及解释：法律名词1