2025年度小型体育健身设施建筑工程施工合同范本3篇_第1页
2025年度小型体育健身设施建筑工程施工合同范本3篇_第2页
2025年度小型体育健身设施建筑工程施工合同范本3篇_第3页
2025年度小型体育健身设施建筑工程施工合同范本3篇_第4页
2025年度小型体育健身设施建筑工程施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度小型体育健身设施建筑工程施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程期限3.工程设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计图纸4.施工内容4.1施工范围4.2施工技术要求4.3施工工艺4.4施工材料5.工程量清单5.1工程量计算规则5.2工程量清单6.合同价款6.1合同价款确定方式6.2合同价款调整6.3支付方式6.4预付款6.5进度款6.6结算款7.施工进度7.1施工进度计划7.2施工进度调整7.3施工进度延误8.质量要求8.1质量标准8.2质量检验8.3质量问题处理9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3解除后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:体育健身设施管理有限公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:建筑工程有限公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:社区小型体育健身设施建设工程2.2工程地点:省市区社区2.3工程规模:占地面积300平方米,建筑面积200平方米2.4工程类别:体育健身设施建筑工程2.5工程期限:自2024年4月1日至2024年10月31日3.工程设计要求3.1设计依据:《体育健身设施设计规范》GB5015720133.2设计标准:国家二级体育健身设施标准3.3设计图纸:详见附件一《社区小型体育健身设施建设工程设计图纸》4.施工内容4.1施工范围:包括但不限于场地平整、基础施工、主体结构施工、装饰装修、设备安装等4.2施工技术要求:严格按照设计图纸和规范要求施工,确保工程质量4.3施工工艺:采用先进的施工工艺,提高施工效率,确保施工质量4.4施工材料:选用符合国家标准的优质材料,确保工程质量和安全5.工程量清单5.1工程量计算规则:按照《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013执行5.2工程量清单:详见附件二《社区小型体育健身设施建设工程工程量清单》6.合同价款6.1合同价款确定方式:按工程量清单计价,总价为人民币壹佰捌拾万元整(¥1800000.00)6.2合同价款调整:在合同履行期间,如遇国家政策调整、材料价格波动等情况,按国家有关规定进行调整6.3支付方式:分阶段支付,预付款为合同价款的20%,进度款为合同价款的60%,结算款为合同价款的20%6.4预付款:合同签订后10日内支付6.5进度款:按施工进度每完成20%支付一次6.6结算款:工程竣工验收合格后30日内支付7.施工进度7.1施工进度计划:详见附件三《社区小型体育健身设施建设工程施工进度计划》7.2施工进度调整:因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,经双方协商一致,可调整施工进度计划7.3施工进度延误:如因乙方原因导致施工进度延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金8.质量要求8.1质量标准:严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行,确保工程质量达到国家二级标准8.2质量检验:乙方应按国家规定和设计要求进行自检,同时接受甲方及有关部门的监督和检验8.3质量问题处理:如发现质量问题,乙方应及时整改,确保整改到位,如因质量问题导致工程损坏,乙方应承担修复责任并赔偿损失9.安全生产9.1安全生产责任:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全,甲方提供必要的安全保障措施9.2安全生产措施:制定详细的安全施工方案,落实安全防护措施,定期进行安全教育培训9.3事故处理:发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大,并及时报告甲方及相关部门10.保密条款10.1保密内容:包括但不限于施工技术、设计方案、工程进度、合同内容等10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年内10.3违约责任:如有违反保密条款的行为,乙方应承担相应的法律责任,赔偿甲方因此遭受的损失11.合同解除11.1合同解除条件:因不可抗力、甲方违约、乙方严重违约等情况,可导致合同解除11.2合同解除程序:任何一方要求解除合同时,应提前30日书面通知对方,并说明解除理由12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于逾期付款、施工延误、质量不合格、安全生产事故等12.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据违约情况及损失程度确定,双方协商不成时,可提交仲裁或诉讼解决13.争议解决13.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成时,提交市仲裁委员会仲裁13.2争议解决机构:市仲裁委员会14.合同生效与终止14.1合同生效条件:双方签字盖章后生效14.2合同终止条件:合同约定的工程竣工验收合格,并完成所有结算手续后终止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所指的第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、保险方等,其介入目的和方式应在本合同中明确约定。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同履行的公正、透明,提高工程质量,保障各方合法权益。16.第三方介入方式16.1监理方:监理方应按照合同约定和监理合同的要求,对施工过程进行监督和管理,确保工程质量、进度和投资控制。16.2审计方:审计方应按照合同约定和审计合同的要求,对工程结算进行审计,确保结算的准确性和合法性。16.3评估方:评估方应按照合同约定和评估合同的要求,对工程质量和投资效益进行评估。16.4咨询方:咨询方应按照合同约定和咨询合同的要求,提供专业咨询意见,协助解决施工过程中的问题。16.5保险方:保险方应按照合同约定和保险合同的要求,为工程提供必要的保险保障。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失或违约的,其责任限额应按照合同约定和第三方合同的规定执行。17.2第三方责任赔偿:第三方在责任限额内承担赔偿责任,超过责任限额的部分,由责任方承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方:第三方应接受甲方的监督和管理,按照合同约定履行职责,不得损害甲方合法权益。18.2第三方与乙方:第三方应与乙方保持良好沟通,协助乙方完成施工任务,确保工程质量和进度。18.3第三方与监理方:如第三方为监理方,应与甲方指定的监理方协调工作,共同确保工程质量和进度。18.4第三方与其他第三方:第三方之间应相互尊重,协调工作,避免相互干扰,共同维护合同履行的秩序。19.第三方介入程序19.1第三方介入申请:任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入原因和目的。19.2第三方介入审批:双方应在收到申请后5个工作日内,就第三方介入事宜达成一致意见,并签订相关合同。19.3第三方介入实施:第三方介入后,应按照合同约定和第三方合同的要求,履行职责,确保合同履行。20.第三方介入费用20.1第三方介入费用:第三方介入费用应由合同约定,并由相关方承担。20.2第三方介入费用支付:第三方介入费用应按照合同约定和第三方合同的要求,分阶段支付。21.第三方介入终止21.1第三方介入终止条件:合同约定的工程竣工验收合格,或第三方完成合同约定的职责后,第三方介入终止。21.2第三方介入终止程序:第三方介入终止时,相关方应按照合同约定和第三方合同的要求,进行工作交接和费用结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《社区小型体育健身设施建设工程设计图纸》要求:设计图纸应完整、清晰,包含所有必要的工程细节和技术参数。说明:设计图纸是施工的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.附件二:《社区小型体育健身设施建设工程工程量清单》要求:工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、计量单位和单价。说明:工程量清单是合同价款计算的依据,应确保其准确无误。3.附件三:《社区小型体育健身设施建设工程施工进度计划》要求:施工进度计划应明确各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。说明:施工进度计划是控制工程进度的重要工具,应确保其合理性和可行性。4.附件四:《社区小型体育健身设施建设工程施工方案》要求:施工方案应详细说明施工方法、工艺流程、质量保证措施和安全防护措施。说明:施工方案是施工过程中的指导文件,应确保其科学性和安全性。5.附件五:《社区小型体育健身设施建设工程质量标准》要求:质量标准应明确工程质量的各项指标和验收标准。说明:质量标准是衡量工程质量的重要依据,应确保其严格性和可操作性。6.附件六:《社区小型体育健身设施建设工程安全生产措施》要求:安全生产措施应详细说明施工现场的安全管理制度、安全防护措施和应急预案。说明:安全生产措施是保障施工安全的重要手段,应确保其全面性和有效性。7.附件七:《社区小型体育健身设施建设工程合同》要求:合同应包含双方的基本信息、工程概况、合同价款、施工进度、质量要求、安全生产、违约责任等内容。说明:合同是双方权利义务的法律依据,应确保其完整性和合法性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例说明:若乙方因自身原因导致工程延误5天,则应支付甲方违约金人民币7500元。2.违约行为:乙方施工过程中出现重大质量问题责任认定标准:乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方施工过程中因操作不当导致工程出现严重裂缝,乙方应负责修复并赔偿甲方损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款项责任认定标准:甲方应按照合同约定支付工程款项,如逾期支付,应向乙方支付逾期付款的利息。示例说明:若甲方逾期支付工程款10天,则应向乙方支付逾期付款利息人民币1000元。4.违约行为:第三方介入过程中出现违规行为责任认定标准:第三方应按照合同约定和第三方合同的要求履行职责,如出现违规行为,应承担相应的法律责任。示例说明:若监理方在监理过程中泄露工程机密,监理方应承担法律责任。全文完。2024年度小型体育健身设施建筑工程施工合同范本1合同目录一、合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同签订方式二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期三、工程承包方式3.1承包方式3.2合同总价3.3付款方式3.4付款节点四、工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量保证期4.3质量检验与验收4.4质量责任五、工程进度5.1工程进度计划5.2进度控制措施5.3进度调整5.4进度奖惩六、工程安全6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3安全生产责任追究6.4安全生产事故处理七、材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料供应时间7.4材料价格7.5材料验收八、施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工现场管理8.3施工人员管理8.4施工资料管理九、工程变更9.1工程变更范围9.2工程变更程序9.3工程变更费用9.4工程变更工期十、竣工验收10.1竣工验收条件10.2竣工验收程序10.3竣工验收标准10.4竣工验收资料十一、违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿十二、争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构十三、合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理十四、合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3合同未尽事宜14.4合同签署日期合同编号_________一、合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位):[甲方全称]1.1.2乙方(施工单位):[乙方全称]1.1.3甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.1.4乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.1.5联系电话:[甲方联系电话]1.1.6联系电话:[乙方联系电话]1.2合同签订日期:2024年[月]日1.3合同签订地点:[签订地点]1.4合同签订方式:[签订方式,如:书面形式]二、工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地址]2.3工程规模:[工程规模描述]2.4工程类型:[工程类型,如:体育健身设施建筑工程]2.5工程工期:自合同签订之日起[工期天数]日内完成三、工程承包方式3.1承包方式:[承包方式,如:包工包料]3.2合同总价:人民币[金额]元整3.3付款方式:[付款方式,如:分阶段支付]3.3.1预付款:合同签订后[天数]日内支付合同总额的[百分比]%3.3.2进度款:按工程进度支付,每月[天数]日前支付上月已完成工程量的[百分比]%3.3.3验收款:工程验收合格后支付合同总额的[百分比]%3.3.4结算款:工程竣工结算后支付合同总额的[百分比]%3.4付款节点:[具体付款节点,如:每月[日期]前]四、工程质量要求4.1工程质量标准:[质量标准,如:符合国家现行施工质量验收统一标准及专业工程质量验收规范]4.2质量保证期:自竣工验收合格之日起[年数]年内4.3质量检验与验收:[检验与验收的具体规定]4.4质量责任:[质量责任的具体内容]五、工程进度5.1工程进度计划:[详细的工程进度计划表]5.2进度控制措施:[进度控制的具体措施]5.3进度调整:[进度调整的程序和条件]5.4进度奖惩:[进度奖惩的具体规定]六、工程安全6.1安全生产责任制:[安全生产责任制的具体内容]6.2安全生产措施:[安全生产措施的具体内容]6.3安全生产责任追究:[安全生产责任追究的具体规定]6.4安全生产事故处理:[安全生产事故处理的具体程序]七、材料供应7.1材料供应方式:[材料供应方式,如:甲方负责供应主要材料,乙方负责供应辅助材料]7.2材料质量要求:[材料质量要求的具体内容]7.3材料供应时间:[材料供应的具体时间安排]7.4材料价格:[材料价格的具体规定]7.5材料验收:[材料验收的具体程序和要求]4八、施工组织与管理8.1施工组织设计:乙方应根据工程特点和施工要求,编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、人员安排、设备配置等,并报甲方审核批准。8.2施工现场管理:乙方应负责施工现场的全面管理,确保施工安全、文明、有序进行。8.3施工人员管理:乙方应加强对施工人员的管理,确保施工人员具备相应的资质和技能。8.4施工资料管理:乙方应按照国家有关法律法规和工程管理要求,建立健全施工资料管理制度,确保施工资料的完整、准确和及时。九、工程变更9.1工程变更范围:在施工过程中,因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因引起的工程变更。9.2工程变更程序:工程变更需经甲方同意,并由双方共同签署变更协议。9.3工程变更费用:工程变更费用由变更原因方承担,变更协议中明确变更费用的计算方式。9.4工程变更工期:工程变更引起的工期调整,应在变更协议中明确。十、竣工验收10.1竣工验收条件:工程按设计要求完成,质量合格,资料齐全,达到竣工验收标准。10.2竣工验收程序:由甲方组织,乙方配合进行竣工验收。10.3竣工验收标准:符合国家现行施工质量验收统一标准及专业工程质量验收规范。10.4竣工验收资料:包括施工图纸、施工记录、检验报告、验收报告等。十一、违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、擅自变更设计、拖欠工程款等。11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。十二、争议解决12.1争议解决方式:争议解决采用协商、调解、仲裁或诉讼等方式。12.2争议解决程序:争议发生后,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3争议解决机构:[仲裁委员会名称或法院名称]十三、合同解除13.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。13.2合同解除程序:合同解除需经双方协商一致,并签署解除协议。十四、合同生效及其他14.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件:[附件清单]14.3合同未尽事宜:由双方另行协商解决。14.4合同签署日期:[日期]甲方(建设单位):[甲方盖章]乙方(施工单位):[乙方盖章]甲方代表(签字):[甲方代表签字]乙方代表(签字):[乙方代表签字]日期:[日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导决策权条款说明:甲方作为建设单位,在工程实施过程中拥有最终决策权,包括但不限于工程设计变更、材料选用、施工进度调整等重大决策。1.2甲方提供资料条款说明:甲方应按时向乙方提供完整的工程图纸、技术规范、施工标准等资料,确保乙方按期完成施工。1.3甲方协调工作条款说明:甲方负责协调施工现场的各项工作,包括与政府部门、周边居民、其他施工单位的沟通与协调。1.4甲方验收标准条款说明:甲方应严格按照国家现行施工质量验收统一标准及专业工程质量验收规范进行竣工验收,确保工程质量。1.5甲方监督职责条款说明:甲方应派驻监督人员对工程施工进行全过程监督,确保施工符合合同约定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导施工条款说明:乙方在工程实施过程中拥有施工主导权,包括但不限于施工组织设计、材料采购、施工进度安排等。2.2乙方技术支持条款说明:乙方应提供必要的技术支持,包括但不限于施工方案、技术交底、现场指导等。2.3乙方材料采购条款说明:乙方负责材料采购,确保材料质量符合合同要求。2.4乙方进度管理条款说明:乙方应制定详细的施工进度计划,并确保按期完成施工任务。2.5乙方质量保证条款说明:乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量达到合同约定标准。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责条款说明:第三方中介机构负责对工程实施过程中的设计变更、材料采购、施工进度、工程质量等进行监督和评估。3.2中介机构费用条款说明:中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。3.3中介机构报告条款说明:中介机构应定期向甲方和乙方提交工作报告,报告内容包括但不限于工程进度、质量状况、存在问题等。3.4中介机构责任条款说明:中介机构应保证其报告的真实性、准确性和完整性,对因报告失误造成的损失承担相应责任。3.5中介机构更换条款说明:如双方对中介机构的服务不满意,可协商更换中介机构,更换后的中介机构应履行原中介机构的职责。3.6中介机构保密条款说明:中介机构应遵守保密协议,对在履行职责过程中获得的甲方和乙方的商业秘密予以保密。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸及技术规范2.施工组织设计3.材料清单及采购合同4.施工进度计划5.竣工验收报告6.争议解决协议7.中介机构服务协议8.保密协议9.乙方资质证书10.甲方委托书11.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程或质量不合格。认定:根据合同约定和工程质量验收标准,由甲方或第三方中介机构进行认定。2.违约行为:甲方未按时支付工程款。认定:根据合同约定和付款节点,由乙方或第三方中介机构进行认定。3.违约行为:甲方未提供完整资料或未及时协调工作。认定:根据合同约定和实际情况,由乙方或第三方中介机构进行认定。4.违约行为:乙方未按约定采购材料或未保证材料质量。认定:根据合同约定和材料质量要求,由甲方或第三方中介机构进行认定。三、法律名词及解释:1.仲裁:指双方在争议发生前或争议发生后达成协议,将争议提交给仲裁机构进行裁决。2.诉讼:指双方在争议发生后,向人民法院提起诉讼,请求法院判决争议。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.设计变更:指在工程实施过程中,因设计不合理、功能需求变化等原因,对原设计进行的修改。5.竣工验收:指工程完成后,由甲方组织进行的验收活动,以确认工程质量是否符合要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:及时与甲方沟通,协商变更方案,并签订变更协议。2.问题:材料供应不及时。解决办法:与材料供应商协商,确保材料按时供应,或寻找替代材料。3.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,调整施工计划,增加人力或设备投入。4.问题:工程质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取措施整改,确保质量达标。五、所有应用场景:1.小型体育健身设施建筑工程施工。2.包工包料或包工不包料的施工合同。3.需要第三方中介机构进行监督和评估的工程。4.甲方或乙方为主导的施工合同。5.需要明确违约责任和争议解决方式的施工合同。全文完。2024年度小型体育健身设施建筑工程施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设方):名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(施工单位):名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景为了满足我国人民日益增长的体育健身需求,推动全民健身事业的发展,根据国家相关政策和法规,甲方决定投资建设小型体育健身设施。为确保工程质量和进度,经甲乙双方友好协商,特签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务,规范施工过程,确保小型体育健身设施建筑工程的顺利实施,实现甲方投资效益的最大化。三、定义与解释3.1专业术语1.小型体育健身设施:指在室外或室内设置的,供群众进行体育锻炼、健身活动的小型健身器材、场地等。2.工程施工:指乙方按照合同约定,对小型体育健身设施进行设计、施工、验收等全过程的活动。3.2关键词解释1.甲方:指本合同的建设方,负责提供工程所需资金、场地等。2.乙方:指本合同的施工单位,负责小型体育健身设施的设计、施工、验收等。3.工程进度:指小型体育健身设施建筑工程的施工进度,包括各阶段的工期、质量、安全等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成小型体育健身设施建筑工程施工。2.甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程款。3.甲方应负责提供施工场地、施工用水、用电等条件。4.甲方应配合乙方进行施工过程中的协调、沟通。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时提供施工场地、施工用水、用电等条件。2.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成小型体育健身设施建筑工程施工。3.乙方应确保施工过程中的安全、文明施工。4.乙方应按照合同约定,对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行及时清理。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点小型体育健身设施建筑工程施工地点:(填写具体地址)5.3合同履行方式1.乙方应根据合同约定,制定详细的施工方案,报甲方审核批准。2.乙方应按照施工方案,组织实施小型体育健身设施建筑工程施工。3.甲方应按照合同约定,及时向乙方提供施工所需材料、设备等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.小型体育健身设施建筑工程施工完成,且经验收合格。2.双方协商一致,同意终止合同。6.3终止程序1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方将施工场地、设备等清理完毕,甲方验收合格。3.乙方按照合同约定,向甲方结算工程款。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照约定,妥善处理遗留问题。2.双方不得因合同终止而追究对方责任。七、费用与支付7.1费用构成a.材料费:包括各种建筑材料、设备、构件等的采购、运输、装卸、保管等费用。b.人工费:包括施工人员的工资、福利、保险等。c.施工机械使用费:包括施工机械的租赁、维修、保养等费用。d.施工管理费:包括施工组织设计、现场管理、质量检测等费用。e.其他费用:包括设计费、监理费、验收费、税费等。7.2支付方式1.乙方提交付款申请后,甲方应在收到申请之日起10个工作日内进行审核。a.预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的10%作为预付款。b.进度款:工程按进度完成并经甲方验收合格后,甲方按约定的比例支付进度款。c.验收款:工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价款的80%作为验收款。d.保修金:工程保修期满且无质量问题时,甲方在乙方提交保修金退还申请后10个工作日内退还保修金。7.3支付时间1.预付款:合同签订后5个工作日内支付。2.进度款:每月末前支付上个月完成的工程进度款。3.验收款:工程完工并经甲方验收合格后30个工作日内支付。4.保修金退还:工程保修期满且无质量问题时,乙方提交退还申请后30个工作日内退还。7.4支付条款1.甲方支付工程款时,应按照国家有关税收政策规定,依法缴纳相关税费。2.甲方支付工程款时,应提供合法有效的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的1%。2.甲方未按合同约定提供施工场地、施工用水、用电等条件的,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定按时、按质、按量完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为工程总价款的1%。2.乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定。2.赔偿方式为违约方支付违约金或赔偿损失。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.本合同内容及其履行情况。9.2保密期限本合同生效之日起至合同终止后2年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,防止保密信息的泄露。2.双方不得未经对方同意,将保密信息用于本合同以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。2.双方应采取措施减轻不可抗力造成的损失。10.4不可抗力实例1.因地震导致工程无法继续施工。2.因政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议,应友好协商解决。2.协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼1.双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。2.仲裁或诉讼的地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.如有特殊情况需要转让,转让方应书面通知对方,并经对方同意。12.2不得转让的情形1.合同主体变更。2.合同内容变更。3.合同终止。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对小型体育健身设施建筑工程的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方保留对小型体育健身设施建筑工程的质量、安全、进度等环节的控制权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间,对小型体育健身设施建筑工程的设计、施工方案进行调整的权力。2.乙方保留在施工过程中,根据实际情况,对施工方法、技术措施进行调整的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充具有与原合同同等的法律效力。2.未经双方同意,任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互配合,确保小型体育健身设施建筑工程的顺利进行。2.双方应就工程进度、质量、安全等问题进行定期沟通。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面通知、会议、现场协调等方式进行协作与配合。2.双方应按照合同约定,及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于小型体育健身设施建筑工程施工的全部协议,任何与本合同相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并经甲乙双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(建设方):签字:________________日期:________________盖章:________________乙方(施工单位):签字:________________日期:________________盖章:________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程量清单及计价方法说明。2.施工图纸及技术规范。3.甲方提供的施工场地及设施清单。4.乙方提交的施工组织设计及进度计划。5.甲方验收报告。6.保修期内的维修记录。7.不可抗力事件证明文件。8.争议解决相关文件。9.合同修改和补充协议。10.协作与配合会议纪要。二、违约行为及

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论