2025年度智能电网建设安装服务协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度智能电网建设安装服务协议书本合同目录一览1.1.1合同双方基本信息1.1.2合同签订日期及生效日期1.1.3合同编号1.1.4合同履行地点1.22.1智能电网建设安装项目概述1.2.2项目范围及内容1.2.3项目进度安排1.2.4项目质量要求1.33.1双方权利与义务1.3.2甲方权利与义务1.3.3乙方权利与义务1.44.1付款方式及期限1.4.2付款条件及手续1.4.3逾期付款责任1.55.1交货方式及时间1.5.2交货地点及手续1.5.3逾期交货责任1.66.1工程验收1.6.2验收标准及程序1.6.3验收不合格的处理1.77.1违约责任1.7.2甲方违约责任1.7.3乙方违约责任1.88.1争议解决方式1.8.2仲裁机构1.8.3诉讼管辖法院1.99.1合同变更与解除1.9.2变更条件及程序1.9.3解除条件及程序1.1010.1合同终止1.10.2终止条件及程序1.1111.1保密条款1.11.2保密内容1.11.3保密期限1.1212.1合同附件1.12.2附件内容1.1313.1合同解释1.13.2合同用语定义1.1414.1合同生效及终止日期第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）名称：X电力有限公司1.1.2甲方（建设单位）地址：X省X市X区X路X号1.1.3甲方（建设单位）法定代表人：1.1.4乙方（施工单位）名称：X智能电网建设有限公司1.1.5乙方（施工单位）地址：X省X市X区X路X号1.1.6乙方（施工单位）法定代表人：1.1.7合同签订日期：2025年4月1日1.1.8合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.1.9合同编号：2025ZD0011.1.10合同履行地点：X省X市X区1.22.1智能电网建设安装项目概述1.2.1项目名称：2025年度X智能电网建设安装项目1.2.2项目地点：X省X市X区1.2.3项目内容：包括但不限于高压输电线路、变电站、配电线路、智能终端等建设安装工程1.2.4项目规模：详见附件一《项目规模及技术指标表》1.2.5项目进度安排：详见附件二《项目进度计划表》1.2.6项目质量要求：符合国家及行业相关标准和规范，确保工程质量达到优良等级1.33.1双方权利与义务1.3.1甲方权利与义务1.3.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成智能电网建设安装工程1.3.1.2甲方负责提供施工所需的场地、资料和条件1.3.1.3甲方负责支付合同约定的工程款项1.3.2乙方权利与义务1.3.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、资料和条件1.3.2.2乙方负责按照合同约定的时间、质量、标准完成智能电网建设安装工程1.3.2.3乙方负责施工过程中的人员、设备、材料的安全管理1.44.1付款方式及期限1.4.1付款方式：分阶段付款，按工程进度和验收合格情况支付1.4.2付款期限：甲方在收到乙方提交的付款申请及发票后10个工作日内支付1.4.3付款条件及手续：详见附件三《付款条件及手续表》1.4.4逾期付款责任：逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期付款金额的千分之五的违约金1.55.1交货方式及时间1.5.1交货方式：乙方应按照合同约定的交货地点和时间，将完成的建设安装工程交付甲方1.5.2交货地点：X省X市X区1.5.3交货时间：详见附件二《项目进度计划表》1.5.4逾期交货责任：逾期交货的，乙方应向甲方支付逾期交货金额的千分之五的违约金1.66.1工程验收1.6.1验收标准及程序：按照国家及行业相关标准和规范进行验收，详见附件四《验收标准及程序表》1.6.2验收不合格的处理：验收不合格的，乙方应在接到通知后7日内进行整改，直至合格为止1.77.1违约责任1.7.1甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付逾期付款金额的千分之五的违约金1.7.2乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程或交付工程的，应向甲方支付违约工程金额的千分之五的违约金1.88.1争议解决方式1.8.1双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决1.8.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决1.8.3仲裁机构：如双方协商不成且选择仲裁解决，仲裁机构为X仲裁委员会1.8.4诉讼管辖法院：如双方协商不成且选择诉讼解决，诉讼管辖法院为合同签订地人民法院1.99.1合同变更与解除1.9.1合同变更：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致并签订书面变更协议后生效1.9.2变更条件及程序：变更条件包括但不限于工程范围、进度、质量、价格等，变更程序应严格按照合同约定执行1.9.3解除条件及程序：合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等，解除程序应按照合同约定执行1.1010.1合同终止1.10.1合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等1.10.2终止条件及程序：合同终止后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定进行结算和清算1.1111.1保密条款1.11.1保密内容：双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、工作秘密等1.11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年内1.11.3保密义务：双方应对保密内容予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露1.1212.1合同附件1.12.1附件内容：附件一《项目规模及技术指标表》、附件二《项目进度计划表》、附件三《付款条件及手续表》、附件四《验收标准及程序表》1.1313.1合同解释1.13.1合同解释：本合同如有歧义或不明之处，应以双方协商一致的解释为准1.13.2合同用语定义：合同中使用的专业术语，以国家标准或行业规范为准，若无规定，则按通常理解解释1.1414.1合同生效及终止日期1.14.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.14.2合同终止日期：根据合同终止条件确定第二部分：第三方介入后的修正1.15第三方介入的定义与范围1.15.1第三方介入：指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或同意的，与合同直接相关的第三方参与合同履行、监督、咨询、评估等活动。1.15.2第三方介入的范围包括但不限于：1.15.2.1工程监理1.15.2.2质量检测1.15.2.3技术咨询1.15.2.4财务审计1.15.2.5法律咨询1.15.2.6其他经甲乙双方同意的第三方服务1.16第三方责任限额1.16.1第三方责任限额：第三方在合同履行过程中因其过错造成甲方或乙方的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。1.16.2第三方责任限额的约定：1.16.2.1第三方责任限额应明确具体，包括但不限于赔偿金额上限、赔偿范围等。1.16.2.2第三方责任限额应在合同中单独列明，并作为合同不可分割的一部分。1.17第三方介入的审批程序1.17.1甲方或乙方邀请第三方介入，应提前通知对方，并取得对方的书面同意。1.17.2第三方介入的审批程序：1.17.2.1甲方或乙方向对方提交第三方介入的申请及第三方资质证明。1.17.2.2对方在收到申请后5个工作日内予以答复，同意或拒绝第三方介入。1.17.2.3双方同意第三方介入的，应签订书面协议，明确第三方的责任、权利和义务。1.18第三方权利与义务1.18.1第三方权利：1.18.1.1第三方有权根据合同约定，对甲乙双方履行合同的情况进行监督、检查和评估。1.18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其工作。1.18.2第三方义务：1.18.2.1第三方应按照合同约定，独立、公正、客观地履行其职责。1.18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。1.18.2.3第三方应按照约定的标准和程序进行工作，确保工作质量。1.19第三方与其他各方的划分说明1.19.1第三方与甲方的关系：1.19.1.1第三方在合同履行过程中，对甲方承担相应的责任，甲方对第三方的行为有监督权。1.19.1.2第三方对甲方造成的损失，甲方有权向第三方追偿。1.19.2第三方与乙方的关系：1.19.2.1第三方在合同履行过程中，对乙方承担相应的责任，乙方对第三方的行为有监督权。1.19.2.2第三方对乙方造成的损失，乙方有权向第三方追偿。1.19.3第三方与甲乙双方的关系：1.19.3.1第三方与甲乙双方均应遵守合同约定，任何一方违反合同约定，第三方均有权要求其承担相应责任。1.19.3.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。1.20第三方介入的合同变更1.20.1第三方介入导致合同内容需要变更的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。1.20.2变更协议的生效：1.20.2.1变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。1.20.2.2变更协议作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目规模及技术指标表要求：详细列出项目涉及的设备型号、规格、数量、技术参数等。说明：作为项目实施的依据，确保双方对项目规模和技术要求有明确的理解。2.附件二：项目进度计划表要求：明确列出项目各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：用于监控项目进度，确保项目按计划推进。3.附件三：付款条件及手续表要求：详细列出付款节点、付款金额、付款方式、支付条件等。说明：确保双方对付款安排有清晰的了解，避免支付纠纷。4.附件四：验收标准及程序表要求：明确列出工程质量验收的标准、程序、责任人等。说明：作为验收的依据，确保工程质量的达标。5.附件五：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。说明：明确第三方在合同履行过程中的角色和责任，确保各方权益。6.附件六：保密协议要求：明确保密信息的范围、保密期限、保密义务等。说明：保护双方的商业秘密和技术秘密，维护双方的合法权益。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：为解决合同履行过程中可能出现的争议提供明确的途径。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：未按时支付工程款项未按时提供施工所需的场地、资料和条件未按照合同约定进行验收1.2乙方违约行为：未按时完成工程或交付工程工程质量不符合合同约定违反合同约定的保密义务2.责任认定标准：2.1甲方违约责任认定：逾期付款：按逾期付款金额的千分之五支付违约金未按时提供施工条件：按逾期天数向乙方支付相应赔偿2.2乙方违约责任认定：逾期交货：按逾期天数向甲方支付相应赔偿工程质量不合格：返工、修复，直至达到合同约定标准违反保密义务：承担相应的法律责任3.违约责任示例说明：3.1甲方未按时支付工程款项，逾期10天，应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。3.2乙方交付的工程部分不合格，甲方要求乙方进行返工，乙方应承担返工所需的全部费用。全文完。2025年度智能电网建设安装服务协议书1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议编号1.3协议签订日期1.4协议双方基本信息1.5协议目的与原则二、智能电网建设安装项目概述2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围2.4项目实施期限三、服务内容与要求3.1建设安装内容3.2技术标准与规范3.3服务质量要求3.4服务进度要求四、双方责任与义务4.1甲方责任与义务4.2乙方责任与义务五、合同价格与支付方式5.1合同总价5.2价格构成5.3支付方式5.4付款进度六、合同工期与进度管理6.1工期安排6.2进度管理措施6.3进度延误责任七、验收与保修7.1验收标准7.2验收程序7.3保修期限与内容7.4保修责任八、违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点十、合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序十一、合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同变更内容十二、合同附件12.1附件一：智能电网建设安装项目详细清单12.2附件二：技术规范与标准12.3附件三：验收标准与程序十三、其他约定13.1法律适用13.2通知与送达13.3不可抗力十四、协议签署14.1签署日期14.2签署人签字盖章合同编号_________一、协议概述1.1协议名称：2025年度智能电网建设安装服务协议书1.2协议编号：2025SG0011.3协议签订日期：2025年1月1日1.4协议双方基本信息：甲方（服务提供方）：[甲方全称]乙方（服务接受方）：[乙方全称]甲方地址：[甲方地址]乙方地址：[乙方地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]1.5协议目的与原则：目的：为明确甲乙双方在2025年度智能电网建设安装项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。原则：遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保项目质量、安全、环保。二、智能电网建设安装项目概述2.1项目背景：[项目背景描述]2.2项目目标：[项目目标描述]2.3项目范围：[项目范围描述]2.4项目实施期限：2025年1月1日至2025年12月31日三、服务内容与要求3.1建设安装内容：智能电网设备采购智能电网设备安装智能电网系统调试3.2技术标准与规范：[相关技术标准与规范]3.3服务质量要求：[服务质量要求描述]3.4服务进度要求：[服务进度要求描述]四、双方责任与义务4.1甲方责任与义务：提供项目所需场地、设施和条件按时支付合同价款配合乙方进行项目实施4.2乙方责任与义务：按照合同约定完成建设安装任务保证工程质量、安全、环保提供必要的技术支持和服务五、合同价格与支付方式5.1合同总价：[合同总价]5.2价格构成：设备采购费用安装费用调试费用5.3支付方式：首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%进度款：每完成一定进度后支付相应比例的款项结算款：项目验收合格后支付剩余款项5.4付款进度：[付款进度安排]六、合同工期与进度管理6.1工期安排：[工期安排描述]6.2进度管理措施：[进度管理措施描述]6.3进度延误责任：[进度延误责任描述]七、验收与保修7.1验收标准：[验收标准描述]7.2验收程序：[验收程序描述]7.3保修期限与内容：[保修期限与内容描述]7.4保修责任：[保修责任描述]八、违约责任8.1违约情形：乙方未按合同约定完成建设安装任务甲方未按合同约定支付款项任何一方违反合同约定的其他行为8.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失违约金计算：[违约金计算方式]8.3违约金计算：[违约金计算公式]九、争议解决9.1争议解决方式：通过友好协商解决协商不成，提交[仲裁机构名称]仲裁9.2争议解决程序：[仲裁程序描述]9.3争议解决地点：[仲裁地点]十、合同解除与终止10.1合同解除条件：双方协商一致发生不可抗力事件一方严重违约10.2合同终止条件：合同约定的工期届满合同解除10.3合同解除与终止程序：[合同解除与终止程序描述]十一、合同生效与变更11.1合同生效条件：双方签字盖章合同经[监管机构名称]备案11.2合同变更程序：双方协商一致，签订书面变更协议11.3合同变更内容：[变更内容描述]十二、合同附件12.1附件一：智能电网建设安装项目详细清单12.2附件二：技术规范与标准12.3附件三：验收标准与程序十三、其他约定13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.2通知与送达：通知应以书面形式发送至对方指定的地址13.3不可抗力：[不可抗力事件定义及处理方式]十四、协议签署14.1签署日期：[签署日期]14.2签署人签字盖章：甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方主导项目决策：1.1.1甲方作为项目主导方，有权对项目的设计方案、技术标准、设备选型等重大事项作出最终决策。1.1.2乙方应充分了解甲方的要求，并在项目实施过程中积极配合甲方的决策。1.2甲方提供技术支持：1.2.1甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导，包括但不限于项目设计文件、技术规范、操作手册等。1.2.2乙方应按照甲方提供的技术支持，确保项目质量符合要求。1.3甲方监管项目实施：1.3.1甲方有权对项目实施过程进行全程监管，包括现场巡查、进度汇报、质量检查等。1.3.2乙方应定期向甲方汇报项目进度，并及时反馈项目实施过程中遇到的问题。1.4甲方负责项目验收：1.4.1甲方负责组织项目验收，验收标准应符合合同约定。1.4.2乙方应积极配合甲方进行项目验收，并对验收中发现的问题进行整改。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方主导项目设计：2.1.1乙方作为项目主导方，有权对项目设计方案进行独立设计，甲方应予以认可。2.1.2乙方应确保设计方案符合国家相关标准和规范，并满足甲方需求。2.2乙方提供施工方案：2.2.1乙方应制定详细的施工方案，包括施工进度、质量保证措施、安全防护措施等。2.2.2甲方应审查乙方提供的施工方案，并签署确认意见。2.3乙方负责项目实施：2.3.1乙方负责项目实施过程中的所有工作，包括设备采购、安装、调试等。2.3.2乙方应确保项目实施过程安全、高效、符合合同约定。2.4乙方主导项目验收：2.4.1乙方作为项目主导方，有权组织项目验收，甲方应予以认可。2.4.2乙方应确保项目验收质量，并对验收中发现的问题进行整改。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责：3.1.1第三方中介作为独立第三方，负责对项目实施过程进行监督、协调和评估。3.1.2第三方中介应具备相关资质和经验，确保其监督、协调和评估工作的公正性。3.2第三方中介费用：3.2.1第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.2.2第三方中介费用应在项目实施过程中分阶段支付。3.3第三方中介报告：3.3.1第三方中介应定期向甲乙双方提交项目实施情况报告，包括项目进度、质量、安全等方面的信息。3.3.2第三方中介报告应真实、客观、全面地反映项目实施情况。3.4第三方中介争议处理：3.4.1在项目实施过程中，如甲乙双方对第三方中介的报告有异议，应通过协商解决。3.4.2协商不成，可提交[仲裁机构名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。3.5第三方中介变更：3.5.1如需更换第三方中介，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。3.5.2更换第三方中介不影响原合同其他条款的执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：智能电网建设安装项目详细清单2.附件二：技术规范与标准3.附件三：验收标准与程序4.附件四：第三方中介资质证明5.附件五：施工方案6.附件六：项目进度报告模板7.附件七：项目验收报告模板8.附件八：变更协议9.附件九：不可抗力事件证明10.附件十：争议解决协议二、违约行为及认定：2.1违约行为：乙方未按合同约定完成建设安装任务。甲方未按合同约定支付款项。任何一方违反合同约定的其他行为。2.2违约行为认定：根据合同约定及第三方中介报告，确认违约行为的发生。双方协商或第三方仲裁机构裁决确定违约行为的性质和责任。三、法律名词及解释：3.1仲裁：指双方当事人自愿将争议提交给仲裁机构进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。3.2不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.3公正：指在处理争议时，不偏袒任何一方，依法公平处理。3.4独立第三方：指在争议解决过程中，不参与争议的一方，如仲裁机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：4.1问题：项目进度延误。解决办法：分析延误原因，制定补救措施，调整进度计划。4.2问题：设备质量问题。解决办法：及时反馈设备质量问题，要求乙方更换或维修。4.3问题：资金支付不及时。解决办法：与甲方协商，确保资金及时到位。4.4问题：合同变更。解决办法：双方协商一致，签订书面变更协议。五、所有应用场景：5.1当甲方为主导时：甲方负责项目决策和监管，乙方负责实施。5.2当乙方为主导时：乙方负责项目设计、实施和验收，甲方负责监管。5.3当有第三方中介时：第三方中介负责监督、协调和评估项目实施。5.4当合同涉及大型智能电网建设时：适用于智能电网设备采购、安装、调试等环节。5.5当合同涉及技术规范和标准时：适用于技术要求较高的智能电网建设项目。5.6当合同涉及第三方验收时：适用于需要独立第三方进行项目验收的场景。全文完。2025年度智能电网建设安装服务协议书2合同编号_________一、合同主体1.甲方（服务提供方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（服务需求方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确2025年度智能电网建设安装服务的双方权利、义务，确保项目顺利进行，提高智能电网建设安装质量，实现双方共赢。2.2目的：通过本合同，甲乙双方建立长期稳定的合作关系，共同推进智能电网建设安装项目，提高电网智能化水平，满足我国能源发展战略需求。三、定义与解释3.1专业术语：（1）智能电网：指采用先进的信息通信技术、自动化技术、电力电子技术等，实现电力系统的高效、可靠、安全、环保运行。（2）建设安装服务：指甲方根据乙方需求，提供智能电网相关设备、系统的设计、采购、安装、调试、培训等服务。3.2关键词解释：（1）合同：指本合同所述的2025年度智能电网建设安装服务协议书。（2）项目：指双方在本合同中约定的智能电网建设安装项目。（3）费用：指乙方支付给甲方的各项费用，包括但不限于设计费、材料费、安装费、调试费、培训费等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）根据乙方需求，提供智能电网建设安装服务；（2）按照合同约定，按时完成设计、采购、安装、调试、培训等工作；（3）保证服务质量和安全；（4）遵守国家相关法律法规，履行合同义务。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，支付甲方各项费用；（2）提供必要的场地、设备、资料等条件，配合甲方完成工作；（3）对甲方提供的服务进行验收，提出合理意见和建议；（4）遵守国家相关法律法规，履行合同义务。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为一年。5.2合同履行地点：智能电网建设安装项目的实施地点。5.3合同履行方式：（1）甲方按照合同约定，分阶段提供智能电网建设安装服务；（2）乙方按照合同约定，分阶段支付费用；（3）双方按照合同约定，共同完成项目验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）任何一方提出解除合同，应提前三十日书面通知对方；（2）双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商，采取必要措施减少损失。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算费用；（2）合同终止后，甲方应将乙方提供的场地、设备、资料等归还乙方；（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费：根据项目复杂程度和设计工作量，由甲乙双方协商确定；（2）材料费：包括设备、器材、零部件等，按实际采购价格计算；（3）安装费：根据安装工作量、技术难度等因素，由甲乙双方协商确定；（4）调试费：包括调试人员费用、调试设备费用等，按实际发生费用计算；（5）培训费：包括培训材料费、培训师费用等，由甲乙双方协商确定；（6）其他费用：如差旅费、交通费、通讯费等，按实际发生费用计算。7.2支付方式：（1）银行转账：乙方应将款项直接汇入甲方指定账户；（2）支票支付：乙方应向甲方开具无条件的银行支票；（3）现金支付：经双方协商一致，可采取现金支付方式。7.3支付时间：（1）设计费：在设计工作完成后，乙方应在收到甲方提交的设计文件和结算单据后5个工作日内支付；（2）材料费：在材料采购完成后，乙方应在收到甲方提交的采购清单和结算单据后5个工作日内支付；（3）安装费：在安装工程完成后，乙方应在收到甲方提交的验收报告和结算单据后5个工作日内支付；（4）调试费：在调试工作完成后，乙方应在收到甲方提交的调试报告和结算单据后5个工作日内支付；（5）培训费：在培训工作完成后，乙方应在收到甲方提交的培训报告和结算单据后5个工作日内支付；（6）其他费用：在相关费用发生并经双方确认后，乙方应在5个工作日内支付。7.4支付条款：（1）甲方应在收到乙方支付的费用后，向乙方开具合法有效的发票；（2）如乙方逾期支付费用，应向甲方支付按每日万分之五计算的滞纳金；（3）如甲方提前完成工作，乙方应在甲方提出要求后，按照实际完成的工作量支付费用。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时完成设计、采购、安装、调试等工作的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_________%；（2）甲方提供的服务质量不符合约定的，应承担相应的赔偿责任；（3）甲方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按时支付费用的，应向甲方支付违约金，违约金为应支付金额的_________%；（2）乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金和赔偿金额应以人民币计算；（2）违约金和赔偿金额的支付方式，与合同约定的费用支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及到的技术秘密、商业秘密、客户信息等，均属保密内容。9.2保密期限：保密期限自本合同生效之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，防止保密内容泄露；（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、社会事件、政府行为等，导致合同履行不能或履行困难，且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风、火山爆发等；（2）社会事件：战争、动乱、罢工、政府禁令等；（3）政府行为：法律法规、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）双方应采取措施减少损失；（3）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例：（1）自然灾害：地震、洪水等；（2）社会事件：战争、动乱等；（3）政府行为：法律法规、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决：双方发生争议时，应友好协商，积极寻求解决方案。11.2调解、仲裁或诉讼：（1）协商不成时，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）双方可自愿选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：（1）未经对方同意，任何一方不得转让合同权利义务；（2）经双方协商一致，可以转让合同权利义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、保密的合同；（2）涉及他人权益的合同；（3）法律法规禁止转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对智能电网建设安装项目的技术和商业秘密的知识产权；（2）乙方在合同有效期内，未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对项目实施过程中发现的问题进行技术调整和改进的权利；（2）乙方保留对智能电网建设安装项目的合理使用和后续维护的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：修改或补充的内容作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的技术问题；（2）乙方应配合甲方进行项目验收和后续服务。15.2协作与配合方式：双方应通过定期会议、书面报告、电话沟通等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于智能电网建设安装服务的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款：未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（服务提供方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（服务需求方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人：签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.智能电网建设安装项目设计文件2.设备采购清单及报价单3.安装工程方案及施工图4.调试报告及验收报告5.培训材料及培训记录6.保密协议7.争议解决相关文件8.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时完成设计、采购、安装、调试等工作的，视为违约。提供的服务质量不符合约定的，视为违约。违反保密条款，视为违约。2.乙方违约行为及认定：未按时支付费用的，视为违约。违反保密条款，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件、政府行为等。2.仲裁：指双方发生争议时，自愿选择仲裁机构进行裁决的一种争议解决方