2025年度学校信息化建设施工合同2篇_第1页
2025年度学校信息化建设施工合同2篇_第2页
2025年度学校信息化建设施工合同2篇_第3页
2025年度学校信息化建设施工合同2篇_第4页
2025年度学校信息化建设施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩34页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度学校信息化建设施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同目的和依据二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目内容4.项目规模5.项目实施时间三、合同双方的权利和义务1.学校的权利和义务2.承包方的权利和义务3.双方合作与协调四、项目施工要求1.施工质量标准2.施工进度要求3.施工安全要求4.施工环保要求五、工程款支付方式1.工程款支付比例2.工程款支付节点3.工程款结算方式4.工程款违约责任六、设备采购与供应1.设备采购方式2.设备供应商选择3.设备质量要求4.设备交付时间七、技术支持与服务1.技术支持内容2.技术服务方式3.技术服务期限4.技术服务费用八、项目验收1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收不合格的处理九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序4.合同变更与解除的责任十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用十一、违约责任1.学校违约责任2.承包方违约责任3.违约责任的承担方式4.违约责任的赔偿标准十二、合同生效、终止与解除1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同终止与解除程序十三、合同附件1.项目技术方案2.设备清单3.施工组织设计4.其他相关文件十四、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.其他特殊约定合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年度学校信息化建设施工合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:_______4.合同双方基本信息:学校名称:_____________________学校地址:_____________________学校联系人:_____________________学校联系电话:_____________________承包方名称:_____________________承包方地址:_____________________承包方联系人:_____________________承包方联系电话:_____________________5.合同目的和依据:目的:为提升学校信息化水平,改善教学环境,特签订本合同。依据:《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。二、项目概况1.项目名称:2024年度学校信息化建设项目2.项目地点:_____________________3.项目内容:网络基础设施建设教学楼信息化改造信息化设备采购与安装4.项目规模:_____________________5.项目实施时间:施工准备期:_______施工期:_______验收期:_______三、合同双方的权利和义务1.学校的权利和义务:按时支付工程款提供施工所需场地配合承包方进行施工对施工质量进行监督2.承包方的权利和义务:按合同要求完成施工任务保证施工质量按时提交施工进度报告对施工现场进行安全管理四、项目施工要求1.施工质量标准:符合国家相关质量标准符合学校信息化建设要求2.施工进度要求:按照合同约定的时间节点完成施工3.施工安全要求:严格执行安全生产法规施工现场设置必要的安全警示标志4.施工环保要求:采取有效措施减少施工过程中的环境污染五、工程款支付方式1.工程款支付比例:预付款:合同总额的_______%进度款:按实际完成工程量支付结算款:合同竣工并验收合格后支付2.工程款支付节点:预付款:合同签订后_______日内支付进度款:每完成合同约定工程量后的_______日内支付结算款:验收合格后_______日内支付3.工程款结算方式:银行转账4.工程款违约责任:学校逾期支付工程款,应向承包方支付_______%的违约金承包方逾期完成工程,应向学校支付_______%的违约金六、设备采购与供应1.设备采购方式:由学校统一采购,承包方负责安装2.设备供应商选择:依据公开招标或竞争性谈判结果确定3.设备质量要求:符合国家相关质量标准4.设备交付时间:在合同约定的时间内完成设备交付七、技术支持与服务1.技术支持内容:系统调试与优化用户培训故障排除2.技术服务方式:现场服务远程服务3.技术服务期限:自合同生效之日起_______年内4.技术服务费用:在合同中另行约定八、项目验收1.验收标准:符合国家及行业相关标准达到合同约定的技术指标工程质量合格2.验收程序:施工单位提交验收申请学校组织验收小组进行现场验收验收合格后,双方签署验收报告3.验收时间:合同约定工期结束后_______日内4.验收不合格的处理:由施工单位负责整改整改完成后,重新进行验收九、合同变更与解除1.合同变更条件:因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致,且不违反法律法规2.合同解除条件:一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行3.合同变更与解除程序:提出变更或解除请求双方协商一致签订变更或解除协议4.合同变更与解除的责任:因变更或解除导致的损失,由责任方承担十、争议解决1.争议解决方式:协商解决仲裁诉讼2.争议解决程序:双方协商提交仲裁机构或法院3.争议解决机构:仲裁委员会人民法院4.争议解决费用:由败诉方承担十一、违约责任1.学校违约责任:逾期支付工程款,按日支付_______%的违约金未经批准擅自变更工程,承担由此产生的费用2.承包方违约责任:逾期完成工程,按日支付_______%的违约金施工质量不符合要求,承担修复费用及相应损失3.违约责任的承担方式:赔偿损失支付违约金4.违约责任的赔偿标准:根据实际情况,参照相关法律法规及行业标准十二、合同生效、终止与解除1.合同生效条件:双方签字盖章合同经有关部门备案2.合同终止条件:项目竣工验收合格合同约定的权利义务履行完毕3.合同解除条件:合同变更或解除协议签订依法解除合同4.合同终止与解除程序:双方协商一致签订终止或解除协议十三、合同附件1.项目技术方案2.设备清单3.施工组织设计4.其他相关文件十四、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务未经对方同意,不得向任何第三方泄露2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等3.其他特殊约定:____________________________合同签订日期:_______学校(盖章):代表人(签字):委托代理人(签字):承包方(盖章):代表人(签字):委托代理人(签字):多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款说明:本合同中,甲方(学校)拥有项目主导权,包括但不限于项目决策、进度安排、资金管理等。详细内容:甲方有权决定项目的设计方案、设备选型等重大事项。甲方有权根据项目进度和需求调整施工计划。甲方有权对工程款支付进行监督和控制。2.甲方决策失误责任条款说明:甲方在决策过程中如出现失误,应承担相应的责任。详细内容:若因甲方决策失误导致项目延期或增加成本,甲方应承担相应的责任。甲方应承担因决策失误导致的第三方损失。3.甲方信息提供义务条款说明:甲方应按时向乙方提供项目相关信息,确保乙方顺利施工。详细内容:甲方应在施工前提供完整的设计图纸、技术规范等文件。甲方应确保提供的信息准确无误,避免因信息错误导致施工延误。4.甲方验收标准条款说明:甲方应制定明确的验收标准,确保工程质量。详细内容:甲方应制定详细的验收标准和流程。甲方验收时,乙方应提供必要的资料和证明。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款说明:本合同中,乙方(承包方)拥有项目主导权,包括但不限于施工方案制定、进度控制、质量控制等。详细内容:乙方有权根据项目需求制定施工方案。乙方有权根据施工进度调整资源分配。乙方有权对工程质量进行控制。2.乙方施工方案调整权条款说明:乙方在施工过程中,如遇到特殊情况,有权对施工方案进行调整。详细内容:乙方在施工过程中遇到不可预见因素时,可提出调整施工方案的申请。甲方应在收到申请后_______日内给予答复。3.乙方质量控制责任条款说明:乙方应对施工质量负责,确保工程质量达到合同约定标准。详细内容:乙方应严格按照合同约定和设计要求进行施工。乙方应定期进行自检,确保施工质量。4.乙方施工进度责任条款说明:乙方应确保按合同约定的时间节点完成施工任务。详细内容:乙方应制定详细的施工进度计划,并确保按计划执行。若因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担相应的责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介职责条款说明:第三方中介负责监督项目的实施,确保项目按合同约定进行。详细内容:第三方中介应具备相关资质,具备独立第三方监督能力。第三方中介应定期向甲方和乙方提供项目实施情况的报告。2.第三方中介费用条款说明:第三方中介的服务费用由合同双方协商确定,并在合同中明确。详细内容:第三方中介的服务费用包括但不限于咨询费、监督费等。双方应按合同约定支付第三方中介费用。3.第三方中介违约责任条款说明:第三方中介如违反合同约定,应承担相应的违约责任。详细内容:第三方中介如未履行监督职责,导致项目出现质量问题,应承担相应的责任。第三方中介如泄露项目信息,应承担相应的法律责任。4.第三方中介争议解决条款说明:第三方中介在履行职责过程中产生的争议,应通过协商或仲裁解决。详细内容:争议双方应通过协商解决争议。如协商不成,可提交仲裁机构或法院解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目技术方案2.设备清单3.施工组织设计4.设计图纸及规范5.甲方提供的场地使用证明6.第三方中介资质证明7.工程款支付凭证8.验收报告9.争议解决协议10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:逾期支付工程款未按约定提供场地或信息决策失误导致项目延期或成本增加乙方违约:逾期完成工程施工质量不符合要求施工过程中出现安全事故第三方中介违约:未履行监督职责泄露项目信息2.违约行为认定:根据合同约定和实际情况,由争议解决机构或法院认定。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间合同关系的法律法规。2.建设工程质量管理条例:规范建设工程质量管理的行政法规。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼:当事人将争议提交人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时提供场地或信息。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方履行合同义务。2.问题:乙方施工进度延误。解决办法:乙方应分析原因,制定整改措施,并及时通知甲方。3.问题:第三方中介未履行监督职责。解决办法:双方应与第三方中介协商,要求其履行职责。4.问题:合同争议。解决办法:通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景:1.学校信息化建设项目2.教学楼信息化改造3.信息化设备采购与安装4.第三方中介参与的项目监督5.合同纠纷解决全文完。2024年度学校信息化建设施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称:_________学校1.2甲方地址:_________市_________区_________街道_________号1.3甲方联系人:_________1.4甲方联系电话:_________1.5乙方名称:_________科技有限公司1.6乙方地址:_________市_________区_________街道_________号1.7乙方联系人:_________1.8乙方联系电话:_________二、合同前言2.1背景:随着我国教育事业的不断发展,学校信息化建设已成为提高教育教学质量、促进教育公平的重要手段。为进一步提升我校信息化水平,经双方友好协商,特签订本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2024年度学校信息化建设施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现预期目标。三、定义与解释3.1专业术语:(1)信息化建设:指利用现代信息技术,对学校教育教学、管理、服务等方面的信息进行整合、处理、传输和应用,以提高教育教学质量和管理水平。(2)施工:指在甲方提供的场地内,按照设计要求,进行信息化设备的安装、调试和验收等工作。3.2关键词解释:(1)甲方:指本合同中承担学校信息化建设项目的学校。(2)乙方:指本合同中承担学校信息化建设施工任务的科技有限公司。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成信息化建设施工任务。(2)甲方应提供施工现场的必要条件,包括场地、电源、网络等。(3)甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成信息化建设施工任务。(2)乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。(3)乙方应按照甲方要求,提供施工过程中产生的相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间:自合同签订之日起至2024年12月31日止。5.2合同履行地点:_________市_________区_________学校。5.3合同履行方式:(1)乙方应按照甲方要求,分阶段完成信息化建设施工任务。(2)乙方应在施工过程中,与甲方保持密切沟通,及时解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同期满,双方无异议;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约,经另一方书面通知后,违约方未在规定期限内纠正。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商;(2)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,办理相关手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将已完成的工程交付甲方验收。(2)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,处理合同终止后的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成:(1)工程款:包括但不限于设备采购费、安装费、调试费、验收费等。(2)服务费:包括但不限于技术支持费、维护费、培训费等。(3)其他费用:包括但不限于交通费、住宿费、通讯费等。7.2支付方式:(1)甲方应在合同签订后5个工作日内,向乙方支付合同总额的30%作为预付款。(2)乙方完成合同约定的工程量并经甲方验收合格后,甲方应在5个工作日内支付该部分工程款的60%。(3)剩余10%的工程款,在乙方完成全部工程并经甲方验收合格后,甲方应在15个工作日内支付。7.3支付时间:(1)预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。(2)工程款支付时间:每阶段工程验收合格后5个工作日内。(3)尾款支付时间:全部工程验收合格后15个工作日内。7.4支付条款:(1)甲方支付乙方款项时,应通过银行转账方式,具体账户信息由乙方提供。(2)甲方支付款项时,应在付款凭证上注明合同编号和款项用途。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。(2)甲方未按时提供施工现场的必要条件,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金为每日合同总额的千分之一。8.2乙方违约:(1)乙方未按时完成工程,每延期一天,应向甲方支付违约金,违约金为每日合同总额的千分之一。(2)乙方未按合同约定完成工程,导致工程不符合验收标准,应承担修复费用,并支付违约金,违约金为修复费用的百分之十。8.3赔偿金额和方式:(1)违约方应按照合同约定支付违约金。(2)因违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容:(1)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、管理秘密等。(2)合同中涉及的商业计划、财务数据、客户信息等。9.2保密期限:(1)自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:(1)指因自然灾害、社会事件、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的因素。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、骚乱等社会事件;(3)政府政策、法规变更等政府行为。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)双方应立即通知对方,并提供相关证明材料。(2)不可抗力事件发生,导致合同无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例:(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)社会事件:战争、罢工、骚乱等;(3)政府行为:政策、法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决:(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼:(1)协商不成,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。(2)调解、仲裁或诉讼地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定:(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。(2)如需转让,应书面通知对方,并经对方同意。12.2不得转让的情形:(1)合同项下的权利、义务涉及国家秘密或商业秘密的;(2)合同项下的权利、义务涉及法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同签订后,甲乙双方均保留对合同条款的最终解释权。(2)本合同中未明确规定的权利,甲乙双方保留各自的法律权利。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对信息化建设项目的最终验收权。(2)乙方保留对施工过程中技术方案的修改权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)任何一方提出修改或补充合同条款,应书面通知对方。(2)双方同意修改或补充的内容,应以书面形式确认,并作为本合同的附件。14.2修改和补充效力:(1)经双方确认的修改或补充内容,与本合同具有同等法律效力。(2)修改或补充内容自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲乙双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。(2)双方应定期召开会议,沟通项目进展情况,解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式:(1)双方应按照合同约定的时间、地点召开会议。(2)双方应指定专人负责沟通协调,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用:(1)本合同适用中华人民共和国法律。(2)在合同履行过程中发生的争议,适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:(1)本合同构成甲乙双方之间关于学校信息化建设施工的完整协议。(2)本合同条款的任何修改或补充,均不影响合同的完整性。16.3增减条款:(1)本合同如有增减条款,应经甲乙双方书面确认。(2)增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):_________学校乙方(盖章):_________科技有限公司代表人(签字):_________代表人(签字):_________签订日期:_________年_________月_________日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的场地使用证明文件。2.乙方提供的企业法人营业执照副本。3.乙方提供的相关资质证书。4.乙方提供的施工方案及技术标准。5.甲方提供的设备清单及技术参数。6.乙方提供的工程进度报告。7.甲方验收报告。8.乙方提供的工程结算报告。9.不可抗力事件证明文件。10.争议解决相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方未在约定时间内支付工程款,视为违约。未按时提供施工现场:甲方未在约定时间内提供施工现场,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按时完成工程:乙方未在约定时间内完成工程,视为违约。工程质量不符合标准:乙方完成的工程不符合合同约定的质量标准,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定,向对方支付的一定金额的金钱。3.赔偿损失:指当事人一方违约给对方造成的损失,包括直接损失和间接损失。4.保密条款:指合同中关于保密内容的约定,包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术难题,影响工程进度。解决办法:双方应立即召开会议,共同研究解决方案,必要时可邀请第三方专家参与。2.问题:甲方未按时提供施工现场,导致工程延期。解决办法:甲方应立即提供施工现场,并支付违约金,以弥补乙方损失。3.问题:乙方施工质量不符合标准。解决办法:乙方应立即进行整改,直至符合合同约定的质量标准,并支付违约金。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:_________科

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论