2025年度建筑材料采购合同民事纠纷起诉状6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑材料采购合同民事纠纷起诉状本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同编号1.4合同签订地点2.合同标的2.1建筑材料名称2.2材料规格型号2.3材料数量2.4材料质量标准3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2分批支付比例3.3支付期限3.4支付方式3.5逾期付款责任4.交货时间及地点4.1交货时间4.2交货地点4.3逾期交货责任5.验收标准及程序5.1验收标准5.2验收程序5.3验收期限5.4验收争议解决6.质量保证及售后服务6.1质量保证期6.2售后服务内容6.3售后服务期限6.4质量保证责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿计算方法8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除条件及程序9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除通知10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1附件一：建筑材料清单11.2附件二：质量保证书11.3附件三：验收报告12.其他约定12.1通知方式及送达地址12.2不可抗力12.3合同变更及补充12.4合同解释13.合同份数及效力13.1合同份数13.2合同效力14.合同签署14.1签署日期14.2签署人员14.3签署单位盖章第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称供应商名称：__________采购方名称：__________1.2合同签订日期：____年__月__日1.3合同编号：______号1.4合同签订地点：__________2.合同标的2.1建筑材料名称：钢材、水泥、沙石等2.2材料规格型号：按照国家标准及采购方要求提供2.3材料数量：____吨钢材、____立方米水泥、____立方米沙石等2.4材料质量标准：符合国家标准GB、GB/T等相关规定3.合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币____万元整3.2分批支付比例：首付款为合同总价的20%，在合同签订后5个工作日内支付3.3支付期限：分批支付，每批材料验收合格后5个工作日内支付相应款项3.4支付方式：银行转账3.5逾期付款责任：逾期付款的，按每日万分之五向采购方支付违约金4.交货时间及地点4.1交货时间：____年__月__日至____年__月__日4.2交货地点：采购方指定施工现场4.3逾期交货责任：逾期交货的，每逾期一日，供应商应向采购方支付合同总价千分之二的违约金5.验收标准及程序5.1验收标准：按照国家标准及采购方要求进行验收5.2验收程序：供应商在交货前向采购方提交验收通知，采购方在接到通知后3个工作日内进行验收5.3验收期限：验收期为收到验收通知后3个工作日5.4验收争议解决：如验收过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成可申请仲裁或诉讼6.质量保证及售后服务6.1质量保证期：自材料验收合格之日起____个月6.2售后服务内容：提供材料更换、维修等服务6.3售后服务期限：自材料验收合格之日起____个月6.4质量保证责任：如材料在质量保证期内出现质量问题，供应商应无条件进行更换或维修，并承担相关费用7.违约责任7.1违约情形：a.供应商未按约定时间交货b.供应商提供的材料不符合合同约定c.供应商未按约定履行售后服务义务d.采购方未按约定支付款项7.2违约责任承担：违约方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等7.3违约赔偿计算方法：a.违约金：按照合同约定的比例计算b.损失赔偿：根据实际情况进行计算，包括但不限于直接损失和间接损失8.争议解决8.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决程序：a.协商：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。b.调解：如协商不成，任何一方可向合同签订地的消费者协会或其他调解机构申请调解。c.仲裁：如调解不成，任何一方可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。d.诉讼：如仲裁不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构：合同签订地为__________，争议解决机构为__________9.合同解除条件及程序9.1合同解除条件：a.任何一方违约，且违约方在收到违约通知后____日内未采取补救措施或未履行合同义务。b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行已无意义。c.合同当事人一致同意解除合同。9.2合同解除程序：a.提出解除：任何一方提出解除合同时，应以书面形式通知对方。b.确认解除：双方确认合同解除后，应立即停止履行合同义务。10.合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件：a.合同履行完毕。b.合同解除。c.合同约定的终止条件成就。10.3合同终止程序：合同终止后，双方应立即终止合同项下的权利义务关系，并办理相关手续。11.合同附件11.1附件一：建筑材料清单11.2附件二：质量保证书11.3附件三：验收报告12.其他约定12.1通知方式及送达地址：双方应约定通知的送达方式和地址，包括但不限于电子邮件、传真、邮寄等。12.2不可抗力：本合同所指不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同履行不能或履行困难。12.3合同变更及补充：合同变更或补充应采用书面形式，并由双方签字（或盖章）确认。12.4合同解释：本合同的解释以双方达成一致意见为准，如有争议，由合同签订地的人民法院解释。13.合同份数及效力13.1合同份数：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。13.2合同效力：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。14.合同签署14.1签署日期：____年__月__日14.2签署人员：供应商代表：__________采购方代表：__________14.3签署单位盖章：供应商：__________采购方：__________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，参与合同履行过程中的中介机构、评估机构、监理机构、仲裁机构、司法机关等。15.2第三方介入的情形：a.合同履行过程中，甲乙双方需要第三方提供专业服务或协助。b.合同履行过程中发生争议，需要第三方进行调解、评估或仲裁。c.合同履行过程中，需要第三方进行监督、检查或验收。15.3第三方选择：a.第三方的选择由甲乙双方协商确定，协商不成时，由合同签订地的人民法院指定。b.第三方的选择应考虑其专业能力、信誉度、收费标准等因素。16.第三方责任16.1第三方责任限额：a.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则按国家标准执行。b.第三方因过错导致合同履行不能或履行不符合约定，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任承担：a.第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的，由第三方自行承担。b.第三方在履行合同过程中，因甲乙双方的原因造成损失的，由甲乙双方按责任比例承担。17.第三方权利17.1第三方权利：a.第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的配合和协助。b.第三方有权根据合同约定，对合同履行情况进行监督、检查或验收。c.第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的违约行为提出警告、暂停服务或解除合同。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：a.第三方在合同履行过程中的职责和权利，不得影响甲方根据合同享有的权利和承担的义务。b.甲方应配合第三方履行合同，但不得强迫第三方违反合同约定。18.2第三方与乙方的划分：a.第三方在合同履行过程中的职责和权利，不得影响乙方根据合同享有的权利和承担的义务。b.乙方应配合第三方履行合同，但不得强迫第三方违反合同约定。18.3第三方与其他各方的划分：a.第三方在合同履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.第三方变更及解除19.1第三方变更：如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。19.2第三方解除：如第三方无法履行合同或违反合同约定，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系，并按照合同约定处理相关事宜。20.合同附件20.1附件一：第三方介入协议20.2附件二：第三方资质证明20.3附件三：第三方责任限额约定第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：建筑材料清单详细要求：列明合同中所有采购建筑材料的名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。说明：此清单作为合同附件，用于明确双方采购材料的种类和数量。2.附件二：质量保证书详细要求：供应商应提供由第三方质量检测机构出具的，证明材料质量符合合同约定标准的检测报告。说明：此保证书作为合同附件，用于证明供应商提供的材料符合合同约定的质量标准。3.附件三：验收报告详细要求：由甲乙双方共同签发的，对供应商提供的材料进行验收的书面报告。说明：此报告作为合同附件，用于记录材料验收的结果，包括合格、不合格或部分合格的情况。4.附件四：第三方介入协议详细要求：甲乙双方与第三方签订的，明确第三方在合同履行过程中职责、权利和义务的协议。说明：此协议作为合同附件，用于规范第三方在合同履行中的行为。5.附件五：第三方资质证明详细要求：第三方提供的相关资质证明文件，证明其具备履行合同所需的专业能力和信誉。说明：此证明文件作为合同附件，用于证明第三方具备履行合同的条件。6.附件六：第三方责任限额约定详细要求：甲乙双方与第三方签订的，明确第三方在合同履行过程中可能承担的责任限额的协议。说明：此协议作为合同附件，用于明确第三方在合同履行中可能承担的经济责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.供应商未按约定时间交货b.供应商提供的材料不符合合同约定质量标准c.供应商未按约定履行售后服务义务d.采购方未按约定支付款项e.第三方未能履行合同约定的职责f.第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失2.责任认定标准：a.供应商未按约定时间交货：每逾期一日，供应商应向采购方支付合同总价千分之二的违约金。b.供应商提供的材料不符合合同约定质量标准：供应商应无条件更换或维修不合格材料，并承担相关费用。c.供应商未按约定履行售后服务义务：供应商应承担因未履行售后服务义务造成的损失。d.采购方未按约定支付款项：逾期付款的，按每日万分之五向供应商支付违约金。e.第三方未能履行合同约定的职责：第三方应承担因其未能履行职责造成的损失。f.第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失：第三方应承担因其违约行为造成的损失。示例说明：若供应商在合同约定的交货日期后3天内仍未交货，则供应商应向采购方支付合同总价千分之六的违约金。若供应商提供的钢材质量不符合国家标准，导致施工现场停工，供应商应承担因停工造成的损失，包括但不限于人工费、设备租赁费等。全文完。2024年度建筑材料采购合同民事纠纷起诉状1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.合同签订依据2.1相关法律法规2.2政策文件2.3行业规范3.合同标的物3.1材料名称3.2材料规格3.3材料数量3.4材料单价4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款期限4.4违约责任5.材料交付与验收5.1交付时间5.2交付地点5.3验收标准5.4验收程序6.运输与保险6.1运输方式6.2运输费用6.3保险责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除或终止的程序9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除程序12.合同附件12.1合同附件一：建筑材料清单12.2合同附件二：付款凭证12.3合同附件三：运输合同12.4合同附件四：验收报告13.合同备案13.1合同备案机构13.2合同备案程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同解释14.3合同争议14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方名称：建筑有限公司地址：省市区路号法定代表人：联系电话：138xxxx55551.2合同乙方名称：建筑材料有限公司地址：省市区路号法定代表人：联系电话：139xxxx66662.合同签订依据2.1相关法律法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。2.2政策文件《省建筑材料采购管理办法》等。2.3行业规范《建筑材料质量标准》等。3.合同标的物3.1材料名称钢筋、水泥、砂石等。3.2材料规格钢筋：HRB400、HRB500等。水泥：32.5级、42.5级等。砂石：天然砂、碎石等。3.3材料数量钢筋：1000吨。水泥：2000吨。砂石：5000立方米。3.4材料单价钢筋：4000元/吨。水泥：300元/吨。砂石：20元/立方米。4.合同价格及支付方式4.1合同总价钢筋：4000元/吨×1000吨=400万元。水泥：300元/吨×2000吨=60万元。砂石：20元/立方米×5000立方米=10万元。合同总价：470万元。4.2付款方式分阶段付款，每阶段付款比例为合同总价的30%。4.3付款期限每阶段付款期限为材料交付后的10个工作日内。4.4违约责任逾期付款，每逾期一日，应按合同总价的1%支付违约金。5.材料交付与验收5.1交付时间钢筋：2024年3月1日至2024年3月31日。水泥：2024年4月1日至2024年4月30日。砂石：2024年5月1日至2024年5月31日。5.2交付地点建筑有限公司施工现场。5.3验收标准按照国家标准《建筑材料质量标准》执行。5.4验收程序甲方在材料交付后3个工作日内组织验收，乙方应予以配合。6.运输与保险6.1运输方式采用甲方指定的运输公司进行运输。6.2运输费用运输费用由乙方承担。6.3保险责任乙方应购买运输保险，保险金额不低于合同总价。7.争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交市区人民法院诉讼解决。7.2争议解决机构市区人民法院。7.3争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规执行。8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1甲方因不可抗力原因无法履行合同。8.1.2乙方提供的产品存在重大质量问题，经检验不合格，且乙方无法在合理期限内修复或更换。8.1.3双方协商一致，决定解除合同。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的期限届满。8.2.2双方履行完毕合同约定的义务。8.2.3合同因不可抗力原因无法履行而终止。8.3合同解除或终止的程序8.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知另一方。8.3.2双方应在接到通知后的15个工作日内进行协商，达成一致意见。8.3.3若协商不成，任何一方均可向合同约定的争议解决机构提起申请。9.违约责任9.1甲方违约责任9.1.1逾期付款，每逾期一日，应按合同总价的1%支付违约金。9.1.2未按约定时间交付材料，每延误一日，应向乙方支付合同总价的0.5%的违约金。9.2乙方违约责任9.2.1未按约定质量标准提供材料，应无偿进行修复或更换，并承担相应的修复或更换费用。9.2.2违约金支付后，仍需履行合同义务。10.合同生效及期限10.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。10.2合同期限本合同自生效之日起至2024年12月31日止。11.合同变更与解除11.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面提出，经双方协商一致，签订书面变更协议。11.2合同解除程序按照第八条合同解除与终止的程序执行。12.合同附件12.1合同附件一：建筑材料清单12.2合同附件二：付款凭证12.3合同附件三：运输合同12.4合同附件四：验收报告13.合同备案13.1合同备案机构省市区建设局。13.2合同备案程序双方应在合同签订后15个工作日内，向合同备案机构提交备案材料。14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。14.1.2发生不可抗力事件时，双方应相互理解，尽力减少损失，并及时通知对方。14.2合同解释本合同的解释权归合同双方共同所有。14.3合同争议合同争议的解决，应遵循诚实信用原则，以公平、公正、合理的方式解决。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指为合同履行提供咨询、评估、监理、检验、运输、保险等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方应具备相应的资质和许可，能够独立承担法律责任。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失的，其责任限额由合同双方与第三方在合同中约定。15.2.2第三方责任限额包括但不限于直接损失、间接损失和第三方应承担的其他责任。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方同意，并由合同双方共同与第三方签订相关服务协议。15.3.2合同双方应在第三方介入前，明确第三方的权利、义务和责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定，独立开展相关工作。15.4.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。15.5第三方义务15.5.1第三方应按照合同约定，及时、准确地完成相关工作。15.5.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。15.5.3第三方在履行合同过程中，应确保自身行为不损害合同双方的合法权益。16.甲乙方额外条款16.1甲方的额外条款16.1.1甲方向第三方提供的信息和资料应真实、准确、完整。16.1.2甲方应配合第三方的工作，确保第三方能够正常履行职责。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应确保提供的产品符合合同约定和行业标准。16.2.2乙方应配合第三方对产品进行检验和评估。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是委托与被委托的关系，甲方为委托方，第三方为被委托方。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间是服务与被服务的关系，乙方为服务方，第三方为被服务方。17.3第三方与其他各方的责任划分17.3.1第三方对合同双方的合法权益承担相应的责任。17.3.2第三方在履行合同过程中，若因自身原因导致合同双方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。17.3.3第三方在履行合同过程中，若因不可抗力等原因导致合同无法履行，应根据实际情况，减轻或免除其责任。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入过程中，若发生争议，应由合同双方与第三方协商解决。18.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的争议解决机构提起申请。18.3争议解决机构应根据相关法律法规和合同约定，公平、公正地处理争议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：建筑材料清单详细要求：详细列出合同标的物的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明：建筑材料清单作为合同附件，是合同履行的重要依据，应包含所有合同标的物的详细信息。2.合同附件二：付款凭证详细要求：记录合同履行过程中每一笔付款的时间、金额、付款方式等信息。说明：付款凭证是合同履行情况的重要证明，应保留所有付款凭证的原件或复印件。3.合同附件三：运输合同详细要求：明确运输方式、运输费用、运输责任等信息。说明：运输合同是运输环节的重要文件，应详细规定运输过程中的权利和义务。4.合同附件四：验收报告详细要求：记录验收时间、验收人员、验收结果等信息。说明：验收报告是材料交付和验收环节的重要文件，应确保验收结果的准确性和公正性。5.合同附件五：第三方服务协议详细要求：明确第三方的服务内容、服务费用、服务期限、责任范围等信息。说明：第三方服务协议是第三方介入合同履行的重要文件，应详细规定第三方的责权利。6.合同附件六：不可抗力事件证明详细要求：记录不可抗力事件的发生时间、原因、影响等信息。说明：不可抗力事件证明是合同双方在发生不可抗力事件时的重要证据，应详细记录事件的发生情况。7.合同附件七：违约金支付凭证详细要求：记录违约金支付的时间、金额、付款方式等信息。说明：违约金支付凭证是违约责任履行的重要证据，应保留所有违约金支付凭证的原件或复印件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方逾期付款责任认定标准：每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价的1%作为违约金。示例说明：若合同总价为100万元，甲方逾期付款10天，则甲方应支付违约金10万元。2.违约行为：乙方未按约定质量标准提供材料责任认定标准：乙方应无偿进行修复或更换，并承担相应的修复或更换费用。示例说明：若乙方提供的钢筋不合格，经检验不合格，乙方应负责更换，并承担更换产生的费用。3.违约行为：第三方未按约定完成工作责任认定标准：第三方应根据合同约定，承担相应的赔偿责任。示例说明：若第三方在运输过程中造成材料损坏，第三方应承担修复或更换的责任。4.违约行为：甲方未按约定时间交付材料责任认定标准：每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价的0.5%作为违约金。示例说明：若合同约定甲方应在2024年3月1日交付材料，但实际交付日期为3月10日，则甲方应支付违约金0.5万元。5.违约行为：合同双方未按约定履行合同变更责任认定标准：任何一方未按约定履行合同变更，应承担违约责任。示例说明：若合同双方协商一致变更合同内容，但一方未履行变更，则应承担违约责任。全文完。2024年度建筑材料采购合同民事纠纷起诉状2本合同目录一览1.1.原告信息1.1.原告名称1.2.原告住所地1.3.原告法定代表人1.4.原告联系方式2.2.被告信息2.1.被告名称2.2.被告住所地2.3.被告法定代表人2.4.被告联系方式3.3.争议事实与理由3.1.采购合同签订时间3.2.采购材料及数量3.3.采购价格及支付方式3.4.交货时间及地点3.5.合同履行情况3.6.纠纷产生的原因4.4.诉讼请求4.1.请求法院判令被告承担违约责任4.2.请求法院判令被告支付违约金4.3.请求法院判令被告承担本案诉讼费用5.5.证据材料5.1.采购合同副本5.2.交货凭证5.3.支付凭证5.4.证人证言5.5.其他相关证据6.6.诉讼时效6.1.诉讼时效起算时间6.2.诉讼时效期间7.7.法院管辖7.1.管辖法院名称7.2.管辖法院地址8.8.送达地址8.1.原告送达地址8.2.被告送达地址9.9.证人出庭作证9.1.证人名单9.2.证人出庭作证时间10.10.证据保全10.1.证据保全申请10.2.证据保全期限11.11.诉讼费承担11.1.诉讼费用金额11.2.诉讼费用承担方式12.12.诉讼期限12.1.诉讼期限起始时间12.2.诉讼期限终止时间13.13.保密条款13.1.保密内容13.2.保密期限14.14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.1.原告信息1.1.原告名称：建筑公司1.2.原告住所地：省市区街道号1.3.原告法定代表人：2.2.被告信息2.1.被告名称：建材有限公司2.2.被告住所地：省市区街道号2.3.被告法定代表人：3.3.争议事实与理由3.1.采购合同签订时间：2023年10月15日3.2.采购材料及数量：钢材500吨，水泥1000吨3.3.采购价格及支付方式：钢材每吨6000元，水泥每吨3000元，货到付款3.4.交货时间及地点：2024年1月15日前，建筑工地3.5.合同履行情况：被告未按约定时间交货3.6.纠纷产生的原因：被告未能按时履行交货义务，导致原告工期延误4.4.诉讼请求4.1.请求法院判令被告承担违约责任4.2.请求法院判令被告支付违约金人民币10万元4.3.请求法院判令被告承担本案诉讼费用5.5.证据材料5.1.采购合同副本5.2.交货凭证5.3.支付凭证5.4.证人证言5.5.其他相关证据6.6.诉讼时效6.1.诉讼时效起算时间：2024年2月15日6.2.诉讼时效期间：2年7.7.法院管辖7.1.管辖法院名称：省市区人民法院7.2.管辖法院地址：省市区街道号8.8.送达地址8.1.原告送达地址：省市区街道号，收件人：，联系电话：1388.2.被告送达地址：省市区街道号，收件人：，联系电话：13956789.9.证人出庭作证9.1.证人名单：证人1：，联系电话：1378765，与本案有关的事实：目击被告未能按时交货证人2：赵六，联系电话：1364321，与本案有关的事实：了解被告的生产能力及交货能力9.2.证人出庭作证时间：2024年3月15日10.10.证据保全10.1.证据保全申请：已向法院提交证据保全申请，请求对被告的财务账册、生产记录等相关证据进行保全10.2.证据保全期限：自证据保全申请之日起6个月内11.11.诉讼费承担11.1.诉讼费用金额：预计诉讼费用为人民币5万元11.2.诉讼费用承担方式：若原告胜诉，被告承担全部诉讼费用；若原告败诉，原告自行承担诉讼费用12.12.诉讼期限12.1.诉讼期限起始时间：自原告向法院递交起诉状之日起计算12.2.诉讼期限终止时间：预计6个月内审结13.13.保密条款13.1.保密内容：本案的诉讼请求、证据材料、证人名单等信息13.2.保密期限：自本案结案之日起2年内14.14.其他约定事项14.1.本合同一式两份，原告和被告各执一份，具有同等法律效力14.2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.3.本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.1.第三方概念界定1.1.1.本合同所称第三方，是指除甲乙双方外的，为协助合同履行或解决合同争议而介入合同关系的个人或机构，包括但不限于中介机构、鉴定机构、仲裁机构等。2.2.第三方介入情形2.2.1.在合同履行过程中，如因甲乙双方协商一致或法律规定，需引入第三方介入以协助履行或解决争议。2.2.2.第三方介入后，其职责范围、权利义务等由甲乙双方另行约定。3.3.第三方权利与义务3.3.1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以履行其职责。3.3.2.第三方应遵守国家法律法规，公正、公平、独立地履行其职责。3.3.3.第三方在履行职责过程中，如因故意或重大过失导致甲乙双方利益受损，应承担相应法律责任。4.4.第三方责任限额4.4.1.第三方的责任限额，由甲乙双方在合同中约定，或由第三方提供相应的责任保险。4.4.2.第三方责任限额包括但不限于：第三方因故意或重大过失导致的直接经济损失；第三方因故意或重大过失导致甲乙双方合同目的不能实现而产生的损失；第三方因故意或重大过失导致的合同纠纷解决过程中的费用。5.5.第三方与其他各方的划分说明5.5.1.第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的合同义务。5.5.2.第三方在介入合同关系后，其权利和义务仅限于其职责范围内。5.5.3.甲乙双方应向第三方提供真实、准确的信息，不得故意隐瞒或提供虚假信息。6.6.第三方介入程序6.6.1.甲乙双方协商一致，确定第三方介入的必要性。6.6.2.甲乙双方与第三方签订合作协议，明确各方权利义务。6.6.3.第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的工作。7.7.第三方介入后的合同履行7.7.1.第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同义务，不得因第三方介入而免除或延迟履行。7.7.2.第三方介入期间，甲乙双方应就合同履行情况向第三方报告。7.7.3.第三方介入结束后，甲乙双方应根据第三方出具的评估报告，继续履行合同或解决争议。8.8.第三方介入后的争议解决8.8.1.第三方介入后，如甲乙双方仍就合同争议无法达成一致，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.8.2.第三方介入期间的争议解决，不影响甲乙双方根据本合同约定解决争议的权利。9.9.第三方介入后的合同变更与解除9.9.1.第三方介入后，如甲乙双方协商一致，可对合同进行变更或解除。9.9.2.合同变更或解除后，甲乙双方应根据变更或解除的内容，调整各自的权利义务。10.10.第三方介入后的合同终止10.10.1.第三方介入结束后，合同终止。10.10.2.合同终止后，甲乙双方应根据合同约定，处理合同终止后的相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：采购合同副本详细要求：合同应包含合同双方的基本信息、采购材料及数量、价格、交货时间及地点、违约责任等内容。说明：本附件作为合同履行的依据，应由双方签字盖章后生效。2.附件二：交货凭证详细要求：凭证应包含交货时间、地点、材料数量、质量检验结果等信息。说明：本附件用于证明材料已按合同约定交付。3.附件三：支付凭证详细要求：凭证应包含支付时间、金额、付款方式等信息。说明：本附件用于证明已按合同约定支付货款。4.附件四：证人证言详细要求：证言应包含证人的基本信息、与案件有关的事实、证言日期等信息。说明：本附件用于证明案件事实。5.附件五：其他相关证据详细要求：包括但不限于合同履行过程中的通信记录、会议纪要、照片、录音等。说明：本附件用于补充证明案件事实。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1.被告未能按约定时间交货。1.2.被告提供的材料不符合合同约定的质量标准。1.3.原告未能按约定时间支付货款。1.4.双方未按照合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：2.1.被告未能按约定时间交货，每延迟一天，被告应向原告支付违约金人民币5000元。2.2.被告提供的材料不符合合同约定的质量标准，被告应承担全部退货、换货或赔偿损失的责任。2.3.原告未能按约定时间支付货款，每延迟一天，原告应向被告支付违约金人民币5000元。2.4.双方未按照合同约定履行其他义务，应根据具体情况，由违约方承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明：3.1.示例一：被告未能按约定时间交货三天，被告应向原告支付人民币15000元违约金。3.2.示例二：被告提供的钢材不符合合同约定的质量标准，被告应承担全部退货责任，并赔偿原告因此造成的损失人民币10万元。3.3.示例三：原告未能按约定时间支付货款五天，原告应向被告支付人民币25000元违约金。全文完。2024年度建筑材料采购合同民事纠纷起诉状3本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1当事人名称及住所1.2法定代表人或负责人姓名、职务1.3代理人姓名、职务2.合同签订背景及依据2.1签订合同的原因2.2相关法律法规及政策依据3.采购材料清单3.1材料名称、规格、型号、数量3.2材料单价及总价3.3材料交付时间及地点4.付款方式及期限4.1付款方式4.2付款期限4.3预付款比例及支付时间5.材料质量要求及验收标准5.1材料质量要求5.2材料验收标准5.3验收程序及责任6.交货责任及违约责任6.1交货责任6.2违约责任及赔偿7.争议解决方式7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同解除及终止条件8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.合同生效及履行期限9.1合同生效条件9.2合同履行期限10.合同附件10.1材料质量保证书10.2交货单据10.3付款凭证11.合同变更及解除11.1合同变更条件11.2合同解除程序12.合同终止后的处理12.1合同终止后的财产处理12.2合同终止后的债务处理13.不可抗力条款13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生时的处理14.合同签订日期及份数14.1合同签订日期14.2合同份数及保管第一部分：合同如下：第一条合同当事人基本信息1.1当事人名称及住所甲方：建筑材料有限公司住所：省市区路号乙方：建筑工程有限公司住所：省市区路号1.2法定代表人或负责人姓名、职务甲方法定代表人：职务：董事长乙方法定代表人：职务：总经理1.3代理人姓名、职务甲方代理人：职务：采购部经理乙方代理人：赵六职务：采购部副经理第二条合同签订背景及依据2.1签订合同的原因为满足甲方建筑工程项目的需要，确保工程质量，经双方友好协商，达成一致，签订本合同。2.2相关法律法规及政策依据本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和政策。第三条采购材料清单3.1材料名称、规格、型号、数量材料名称：钢筋规格：HRB400型号：Φ12mm数量：500吨3.2材料单价及总价单价：4500元/吨总价：225万元3.3材料交付时间及地点交付时间：2024年1月1日至2024年3月31日交付地点：甲方施工现场第四条付款方式及期限4.1付款方式采用分期付款方式，分两次支付。4.2付款期限第一次付款：合同签订后10日内支付总价款的30%第二次付款：材料验收合格后10日内支付总价款的70%4.3预付款比例及支付时间预付款比例为总价款的10%，支付时间为合同签订后3日内。第五条材料质量要求及验收标准5.1材料质量要求钢筋应符合国家GB/T1499.22007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》标准。5.2材料验收标准验收标准应符合GB/T1499.22007标准及甲方要求。5.3验收程序及责任验收程序：甲方组织验收，乙方提供材料质量保证书及检验报告。责任：如材料不合格，乙方应在验收后7日内进行更换或退货，并承担由此产生的费用。第六条交货责任及违约责任6.1交货责任乙方应在合同约定的时间内，按照约定的数量、规格、型号和质量要求，将材料交付甲方。6.2违约责任及赔偿如乙方未能按期交货，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。如甲方未能按期付款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。第七条争议解决方式7.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构本合同争议解决机构为省市区人民法院。第八条合同解除及终止条件8.1合同解除条件8.1.1甲方因故中止或终止工程，导致本合同无法继续履行。8.1.2乙方未按合同约定履行交货义务，经甲方催告后仍不履行或未在合理期限内履行。8.1.3双方协商一致，决定解除合同。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的材料交付期限届满，且甲方已按合同约定支付全部款项。8.2.2双方履行完合同约定的义务，合同目的实现。第九条合同生效及履行期限9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至合同约定的材料交付期限届满之日止。第十条合同附件10.1材料质量保证书乙方应向甲方提供材料质量保证书，保证材料符合合同约定的质量标准。10.2交货单据乙方应在材料交付后及时向甲方提供交货单据，包括但不限于交货清单、质量检验报告等。10.3付款凭证甲方应在支付款项后及时向乙方提供付款凭证，包括但不限于银行付款回单等。第十一条合同变更及解除11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致，对合同内容进行修改。11.1.2因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，需要变更合同内容。11.2合同解除程序合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除原因、解除日期及双方的权利义务。第十二条合同终止后的处理12.1合同终止后的财产处理合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的货物、款项等财产。12.2合同终止后的债务处理合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债务，包括但不限于未付货款、违约金等。第十三条不可抗力条款13.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。13.2不可抗力发生时的处理发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解除合同或变更合同内容。第十四条合同签订日期及份数14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年4月1日。14.2合同份数及保管本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定介入合同履行过程中的个人或组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.2第三方的职责第三方应按照本合同约定，协助甲乙双方完成合同项下的相关工作，确保合同履行的顺利进行。16.第三方介入的方式16.1中介方的介入中介方应在本合同签订后，根据甲乙双方的要求，提供合同履行过程中的协调、沟通和监督服务。16.2监理方的介入监理方应在本合同签订后，根据甲方的要求，对乙方提供的材料进行监理，确保材料质量符合合同约定。16.3检测机构的介入检测机构应在本合同签订后，根据甲方的要求，对乙方提供的材料进行检测，出具检测报告。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因导致的损失，按照本合同约定承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定责任限额根据第三方的工作内容、风险程度以及合同金额等因素确定，具体数额由甲乙双方协商一致后约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方应向甲方提供合同履行过程中的服务，甲方负责支付第三方服务费用，并对第三方的工作成果负责。18.2第三方与乙方的划分第三方应向乙方提供合同履行过程中的协助，乙方负责提供必要的条件和支持，并对第三方的工作成果负责。18.3第三方与其他各方的责任划分18.3.1第三方对甲乙双方均承担相应的责任，包括但不限于合同履行过程中的协调、监督、检测等。18.3.2第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失，应按照本合同约定承担相应的赔偿责任。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入前的协商甲乙双方应就第三方介入事宜进行充分协商，达成一致意见后方可邀请第三方介入。19.2第三方介入后的沟通甲乙双方应与第三方保持密切沟通，确保合同履行过程中的信息畅通。19.3第三方介入后的监督甲乙双方有权对第三方的工作进行监督，确保第三方按照合同约定履行职责。19.4第三方介入后的变更如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致后，签订书面变更协议。19.5第三方介入后的争议解决如甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.材料质量保证书要求：乙方应提供材料质量保证书，详细说明材料的生产厂家、规格型号、生产日期、保质期限等信息。说明：质量保证书是乙方对材料质量的承诺，甲方在验收材料时应核对保证书内容与实际材料相符。2.交货单据要求：乙方应在材料交付后及时提供交货单据，包括交货清单、质量检验报告、运输单据等。说明：交货单据是证明材料已按合同约定交付的重要凭证，甲方在验收材料时应核对单据内容。3.付款凭证要求：甲方应在支付款项后及时提供付款凭证，包括银行付款回单、转账记录等。说明：付款凭证是证明甲方已支付款项的重要凭证，乙方在收到款项后应妥善保管。4.验收报告要求：监理方或检测机构应在材料验收合格后出具验收报告，详细说明验收结果。说明：验收报告是证明材料符合合同约定质量标准的重要凭证，甲乙双方应共同确认验收报告内容。5.合同变更协议要求：甲乙双方在合同变更时，应签订书面变更协议，明确变更内容。说明：合同变更协议是合同变更的正式文件，双方应严格按照协议执行。6.争议解决协议要求：甲乙双方在发生争议时，应签订书面争议解决协议，明确争议解决方式。说明：争议解决协议是双方解决争议的依据，有助于维护双方合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按期交货责任认定：乙方每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。示例：若合同约定乙方应在2024年1月10日前交付材料，但实际交付日期为1月15日，则乙方应支付合同总价款的5%作为违约金。2.甲方未按期付款责任认定：甲方每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。示例：若合同约定甲方应在材料交付后10日内支付款项，但实际支付日期为15日，则甲方应支付合同总价款的5%作为违约金。3.材料质量不符合约定责任认定：乙方应承担因材料质量不符合约定导致的损失，包括返工、修复、退货等费用。示例：若材料经检测不符合GB/T1499.22007标准，乙方应承担由此产生的所有费用。4.第三方服务不符合约定责任认定：第三方应承担因自身原因导致的服务不符合约定，甲乙双方可要求第三方承担相应责任。示例：若中介方未按照约定提供协调服务，导致合同履行受阻，甲乙双方可要求中介方承担相应责任。全文完。2024年度建筑材料采购合同民事纠纷起诉状4本合同目录一览1.案件基本信息1.1原告信息1.2被告信息1.3第三人信息（如有）2.案件事实与理由2.1建筑材料采购合同订立过程2.2合同履行情况2.3民事纠纷发生的原因及经过2.4原告的损失情况3.证据材料清单3.1合同文本及相关附件3.2采购清单及验收记录3.3付款凭证及发票3.4民事纠纷解决过程的相关材料3.5其他相关证据4.原告请求4.1请求法院判决解除合同4.2请求法院判决被告支付货款及违约金4.3请求法院判决被告赔偿原告损失4.4请求法院判决被告承担本案诉讼费用5.被告答辩5.1被告对合同订立及履行情况的陈述5.2被告对民事纠纷发生原因及经过的辩解5.3被告对原告请求的回应6.第三人陈述（如有）6.1第三人对合同订立及履行情况的陈述6.2第三人对民事纠纷发生原因及经过的陈述6.3第三人对原告请求的回应7.法院调查取证7.1法院对合同及相关证据的核实7.2法院对民事纠纷发生原因及经过的调查7.3法院对原告损失情况的核实8.当事人质证8.1当事人对证据材料的质证8.2当事人对证人证言的质证8.3当事人对鉴定意见的质证9.当事人辩论9.1原告辩论9.2被告辩论9.3第三人辩论（如有）10.法院判决10.1法院对合同解除的判决10.2法院对货款及违约金的判决10.3法院对损失的判决10.4法院对诉讼费用的判决11.诉讼费交纳11.1诉讼费用的计算方法11.2诉讼费用的交纳时间11.3诉讼费用的交纳方式12.诉讼期限12.1诉讼时效的计算方法12.2诉讼时效的起止时间12.3诉讼时效的延长条件13.法院管辖13.1法院管辖的依据13.2法院管辖的范围13.3法院管辖的变更14.其他事项14.1合同争议解决方式14.2保密条款14.3合同附件14.4合同的生效及终止第一部分：合同如下：1.案件基本信息1.1原告信息1.1.1原告名称：________________________1.1.2法定代表人：_______________________1.1.3联系电话：_________________________1.1.4住所地：__________________________1.2被告信息1.2.1被告名称：________________________1.2.2法定代表人：_______________________1.2.3联系电话：_________________________1.2.4住所地：__________________________1.3第三人信息（如有）1.3.1第三人名称：________________________1.3.2法定代表人：_______________________1.3.3联系电话：_________________________1.3.4住所地：__________________________2.案件事实与理由2.1建筑材料采购合同订立过程2.1.1订立日期：_________________________2.1.2订立地点：__________________________2.1.3订立方式：_________________________2.2合同履行情况2.2.1合同标的物：_______________________2.2.2交货时间：_________________________2.2.3交货地点：__________________________2.2.4付款方式：_________________________2.3民事纠纷发生的原因及经过2.3.1纠纷发生时间：_______________________2.3.2纠纷发生地点：_______________________2.3.3纠纷发生原因：_______________________2.3.4纠纷解决过程：_______________________2.4原告的损失情况2.4.1损失金额：_________________________2.4.2损失原因：_________________________2.4.3损失证明：_________________________3.证据材料清单3.1合同文本及相关附件3.1.1合同文本：_________________________3.1.2附件一：_________________________3.1.3附件二：_________________________3.2采购清单及验收记录3.2.1采购清单：_________________________3.2.2验收记录：_________________________3.3付款凭证及发票3.3.1付款凭证：_________________________3.3.2发票：_________________________3.4民事纠纷解决过程的相关材料3.4.1谈判记录：_________________________3.4.2仲裁裁决书（如有）：___________________3.4.3其他材料：_________________________4.原告请求4.1请求法院判决解除合同4.2请求法院判决被告支付货款及违约金4.2.1货款金额：_________________________4.2.2违约金金额：_______________________4.3请求法院判决被告赔偿原告损失4.3.1损失金额：_________________________4.4请求法院判决被告承担本案诉讼费用5.被告答辩5.1被告对合同订立及履行情况的陈述5.2被告对民事纠纷发生原因及经过的辩解5.3被告对原告请求的回应6.第三人陈述（如有）6.1第三人对合同订立及履行情况的陈述6.2第三人对民事纠纷发生原因及经过的陈述6.3第三人对原告请求的回应7.法院调查取证7.1法院对合同及相关证据的核实7.2法院对民事纠纷发生原因及经过的调查7.3法院对原告损失情况的核实8.当事人质证8.1当事人对证据材料的质证8.1.1原告对证据材料的质证意见8.1.2被告对证据材料的质证意见8.1.3第三人对证据材料的质证意见（如有）8.2当事人对证人证言的质证8.2.1原告对证人证言的质证意见8.2.2被告对证人证言的质证意见8.2.3第三人对证人证言的质证意见（如有）8.3当事人对鉴定意见的质证8.3.1原告对鉴定意见的质证意见8.3.2被告对鉴定意见的质证意见8.3.3第三人对鉴定意见的质证意见（如有）9.当事人辩论9.1原告辩论9.1.1原告对案件事实的辩论9.1.2原告对法律适用的辩论9.1.3原告对诉讼请求的辩论9.2被告辩论9.2.1被告对案件事实的辩论9.2.2被告对法律适用的辩论9.2.3被告对诉讼请求的辩论9.3第三人辩论（如有）9.3.1第三人对案件事实的辩论9.3.2第三人对法律适用的辩论9.3.3第三人对诉讼请求的辩论10.法院判决10.1法院对合同解除的判决10.1.1解除合同的理由10.1.2解除合同的生效时间10.2法院对货款及违约金的判决10.2.1货款金额的认定10.2.2违约金金额的认定10.2.3付款方式及期限10.3法院对损失的判决10.3.1损失金额的认定10.3.2损失赔偿的责任10.3.3赔偿方式及期限10.4法院对诉讼费用的判决10.4.1诉讼费用的承担主体10.4.2诉讼费用的具体数额11.诉讼费交纳11.1诉讼费用的计算方法11.2诉讼费用的交纳时间11.3诉讼费用的交纳方式11.3.1现金交纳11.3.2银行转账11.3.3其他方式12.诉讼期限12.1诉讼时效的计算方法12.2诉讼时效的起止时间12.3诉讼时效的延长条件12.3.1延长条件一：不可抗力12.3.2延长条件二：其他正当理由13.法院管辖13.1法院管辖的依据13.2法院管辖的范围13.3法院管辖的变更13.3.1当事人协议管辖13.3.2法院指定管辖14.其他事项14.1合同争议解决方式14.1.1仲裁14.1.2民事诉讼14.2保密条款14.2.1保密内容14.2.2保密期限14.3合同附件14.3.1附件一：合同文本14.3.2附件二：相关证据材料清单14.4合同的生效及终止14.4.1合同生效条件14.4.2合同终止条件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定原因或协议约定，介入到合同关系中的独立主体。2.第三方责任2.1第三方应遵守本合同的相关规定，履行其职责和义务。2.2第三方对因其原因导致的合同履行障碍或违约行为承担相应的法律责任。3.第三方权利3.1第三方有权根据合同约定，享有合同中的权利。3.2第三方有权要求合同当事人履行其权利和义务。4.第三方介入条件4.1第三方介入需经合同双方协商一致，并签署相关协议。4.2第三方介入需符合国家法律法规及政策要求。5.第三方职责和义务5.1第三方应按照合同约定，协助合同当事人履行合同义务。5.2第三方应维护合同当事人的合法权益，不得损害他人利益。6.第三方介入程序6.1第三方介入前，合同双方应就第三方的职责、权利和义务进行协商。6.2第三方介入后，合同双方应与第三方共同履行合同义务。7.第三方责任限额7.1第三方责任限额按照合同约定执行。7.2如无约定，第三方责任限额为合同总金额的5%。8.第三方变更8.1第三方变更需经合同双方协商一致，并签署变更协议。8.2第三方变更后，合同双方应按照变更后的协议履行合同义务。9.第三方退出9.1第三方退出需经合同双方协商一致，并签署退出协议。9.2第三方退出后，合同双方应按照原合同履行合同义务。10.第三方争议解决10.1第三方争议解决方式按照合同约定执行。10.2如无约定，争议解决方式为仲裁。11.第三方保密11.1第三方应对合同内容及其履行情况予以保密。11.2第三方不得泄露合同当事人商业秘密。12.第三方合作12.1第三方合作需经合同双方协商一致，并签署合作协议。12.2第三方合作期间，合同双方应按照合作协议履行合同义务。13.第三方责任追究13.1第三方违反本合同约定，造成合同履行障碍或违约行为，应承担相应的法律责任。13.2合同双方可依法追究第三方责任。14.其他14.1本合同关于第三方介入的修正条款，自签署之日起生效。14.2本合同关于第三方介入的修正条款，与原合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本：包括但不限于合同、附件、补充协议等。2.采购清单：详细列出采购的建筑材料名称、规格、数量、单价等信息。3.验收记录：记录建筑材料的验收时间、地点、质量状况、验收人员等信息。4.付款凭证：包括但不限于银行转账凭证、支票、现金收据等。5.发票：包括但不限于增值税专用发票、普通发票等。6.民事纠纷解决过程的相关材料：包括但不限于谈判记录、仲裁裁决书（如有）等。7.证人证言：记录证人的姓名、联系方式、证言内容等信息。8.鉴定意见：包括但不限于工程质量鉴定、损失鉴定等。9.第三方协议：包括但不限于中介协议、合作协议等。10.保密协议：约定保密内容和期限的协议。11.变更协议：合同双方就合同内容进行变更的协议。12.退出协议：合同一方或双方退出合同的协议。13.争议解决协议：约定争议解决方式的协议。14.其他相关材料：如合同履行过程中的其他文件、记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1当事人未按合同约定的时间、地点、数量、质量交付或接收建筑材料。1.2当事人未按合同约定支付货款或接受货物。1.3当事人未按合同约定履行保密义务。1.4当事人未按合同约定履行合同变更或解除的义务。1.5第三方违反合同约定，造成合同履行障碍或违约行为。2.责任认定标准：2.1当事人未按合同约定的时间、地点、数量、质量交付或接收建筑材料，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。2.2当事人未按合同约定支付货款或接受货物，应承担违约责任，并支付对方逾期付款的利息。2.3当事人未按合同约定履行保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.4当事人未按合同约定履行合同变更或解除的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.5第三方违反合同约定，造成合同履行障碍或违约行为，应承担违约责任，赔偿合同当事人因此遭受的损失。示例说明：1.当事人A未按合同约定的时间交付建筑材料，导致B无法按期完成工程，A应承担违约责任，赔偿B因此遭受的工期延误损失。2.当事人B未按合同约定支付货款，A因此遭受银行利息损失，B应承担违约责任，支付A的银行利息损失。3.第三方C泄露了合同当事人的商业秘密，给当事人D造成经济损失，C应承担违约责任，赔偿D的经济损失。全文完。2024年度建筑材料采购合同民事纠纷起诉状5本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同编号1.5合同签订双方代表签字2.采购物资概述2.1物资名称2.2规格型号2.3数量2.4单位2.5采购目的3.供货方信息3.1供货方名称3.2供货方地址3.3供货方联系方式3.4供货方法定代表人4.采购方信息4.1采购方名称4.2采购方地址4.3采购方联系方式4.4采购方法定代表人5.交货条款5.1交货时间5.2交货地点5.3交货方式5.4交货检验6.质量要求6.1质量标准6.2检验方法6.3质量保证期7.价格条款7.1物资单价7.2总价7.3付款方式7.4付款期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：采购物资清单11.2附件二：质量检验标准11.3附件三：付款凭证12.其他约定事项12.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决12.2本合同一式两份，双方各执一份13.合同签署13.1本合同由双方法定代表人或授权代表签字13.2签字代表须具备相应的授权14.合同附件清单14.1附件一14.2附件二14.3附件三第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同双方名称甲方（采购方）：[甲方全称]乙方（供货方）：[乙方全称]1.2合同签订日期[具体签订日期]1.3合同签订地点[具体签订地点]1.4合同编号[合同编号]1.5合同签订双方代表签字甲方代表签字：[甲方代表签名]乙方代表签字：[乙方代表签名]第二条采购物资概述2.1物资名称[具体物资名称]2.2规格型号[具体规格型号]2.3数量[具体数量]2.4单位[具体单位]2.5采购目的[具体采购目的]第三条供货方信息3.1供货方名称[供货方全称]3.2供货方地址[供货方详细地址]3.3供货方联系方式[供货方联系电话、电子邮箱等]3.4供货方法定代表人[法定代表人姓名及职务]第四条采购方信息4.1采购方名称[采购方全称]4.2采购方地址[采购方详细地址]4.3采购方联系方式[采购方联系电话、电子邮箱等]4.4采购方法定代表人[法定代表人姓名及职务]第五条交货条款5.1交货时间[具体交货时间]5.2交货地点[具体交货地点]5.3交货方式[具体交货方式]5.4交货检验[交货时的检验标准和程序]第六条质量要求6.1质量标准[具体质量标准，如国家标准、行业标准等]6.2检验方法[具体质量检验方法]6.3质量保证期[具体质量保证期限]第七条价格条款7.1物资单价[具体物资单价]7.2总价[根据物资单价和数量计算的总价]7.3付款方式[具体付款方式，如预付款、分期付款等]7.4付款期限[具体付款期限，如交货后一定期限内支付等]第八条交货条款8.1交货时间8.1.1乙方应按照本合同约定的交货时间完成物资的交付。8.1.2交货时间自本合同生效之日起[具体天数]，乙方应在[具体日期]前将全部物资送达甲方指定地点。8.1.3如因不可抗力等原因导致交货时间延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的交货时间。8.2交货地点8.2.1交货地点：[甲方指定地点全称及详细地址]8.2.2乙方应确保物资在交货地点符合甲方接收条件。8.3交货方式8.3.1乙方应采用[具体运输方式]将物资送达甲方指定地点。8.3.2乙方应提供必要的运输工具和人员，确保物资安全送达。8.4交货检验8.4.1甲方应在乙方送达物资后[具体时间]内对物资进行检验。8.4.2检验合格后，甲方应在[具体时间]内签署收货单据。8.4.3如检验不合格，甲方应在[具体时间]内通知乙方，乙方应在[具体时间]内采取补救措施。652578第九条质量要求9.1质量标准9.1.1乙方提供的物资应符合[具体质量标准，如国家标准、行业标准等]。9.1.2乙方应提供物资的合格证明文件，包括但不限于质量检测报告、产品认证证书等。9.2检验方法9.2.1甲方将根据[具体质量标准]对物资进行检验。9.2.2检验过程中，甲方有权要求乙方提供技术资料、操作规程等相关文件。9.3质量保证期9.3.1乙方保证提供的物资在[具体质量保证期限]内质量稳定，无任何质量问题。9.3.2质量保证期内，如因乙方原因导致物资出现质量问题，乙方应负责无偿维修或更换。652579第十条价格条款10.1物资单价10.1.1本合同物资单价为人民币[具体单价]元/单位。10.1.2物资单价不含税，如遇国家税率调整