2024年版建设工程分包商劳务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版建设工程分包商劳务合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2分包商1.3工程1.4劳务2.合同范围及内容2.1工程分包范围2.2劳务内容3.合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.工期及进度4.1合同工期4.2工程进度4.3延期及违约5.质量与标准5.1工程质量5.2劳务标准5.3质量控制6.安全与环保6.1安全要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.合同的履行与验收7.1履行责任7.2验收标准7.3验收程序8.变更及解除合同8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1发包方违约9.2分包商违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3法院诉讼11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除12.一般条款12.1合同的适用法律12.2合同的修改与补充12.3合同的保密12.4合同的转让13.附录13.1合同附件13.2技术文件13.3其他文件14.签署页14.1发包方签署14.2分包商签署第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与分包商签订本合同，并承担本合同约定的权利和义务的一方。1.2分包商分包商是指与发包方签订本合同，承担合同约定的劳务工作的一方。1.3工程工程是指发包方向分包商分包的工程项目，具体内容详见附录。1.4劳务劳务是指分包商根据合同约定，为完成工程所需的各项工作，包括但不限于施工、安装、调试、培训等。第二条合同范围及内容2.1工程分包范围工程分包范围包括但不限于：工程的设计、施工、材料采购、设备安装、调试、培训、验收等。2.2劳务内容劳务内容包括但不限于：施工人员的配备、施工方案的制定、施工进度的控制、质量的保证、安全的管理等。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指分包商完成合同约定的劳务工作后，发包方应付给分包商的价款。合同总价详见附录。3.2价格调整价格调整的条件和方式详见合同附录。3.3支付方式支付方式包括但不限于：银行转账、支票支付等。3.4支付时间表支付时间表详见附录。第四条工期及进度4.1合同工期合同工期是指分包商完成合同约定的劳务工作的时间。具体工期详见附录。4.2工程进度分包商应按照合同约定的工期和进度完成工程。4.3延期及违约分包商如未能按照合同约定的工期和进度完成工程，应按照合同约定承担延期违约责任。第五条质量与标准5.1工程质量分包商应保证工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。5.2劳务标准分包商应按照合同约定的劳务标准进行工作，保证施工人员的安全、健康和合法权益。5.3质量控制分包商应建立和完善质量控制体系，确保工程质量。第六条安全与环保6.1安全要求分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工人员的人身安全和工程安全。6.2环保要求分包商应遵守国家有关环境保护的法律法规，确保施工过程中的环境保护。6.3安全事故处理分包商应负责处理施工过程中发生的安全事故，并承担相应责任。第七条合同的履行与验收7.1履行责任分包商应按照合同约定履行各项义务，确保工程的顺利进行。7.2验收标准工程验收的标准和程序详见附录。7.3验收程序工程完成后，分包商应按照合同约定的程序和标准进行自检，并向发包方申请验收。发包方应在约定的时间内组织验收。第八条变更及解除合同8.1合同变更合同变更的条件和程序详见附录。8.2合同解除合同解除的条件和程序详见附录。第九条违约责任9.1发包方违约发包方如未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，具体违约责任详见附录。9.2分包商违约分包商如未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，具体违约责任详见附录。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括但不限于：协商、调解、仲裁或诉讼。10.2仲裁双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的决定为终局决定。10.3法院诉讼如双方无法通过协商、调解解决争议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止合同终止的条件和程序详见附录。11.3合同解除合同解除的条件和程序详见附录。第十二条一般条款12.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同的修改与补充合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。12.3合同的保密双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。第十三条附录13.1合同附件合同附件包括合同以外的其他文件，如技术规格书、图纸等。13.2技术文件技术文件包括工程的设计文件、施工方案、材料和设备的技术参数等。13.3其他文件其他文件包括但不限于：合同的变更、解除、终止等文件。第十四条签署页14.1发包方签署发包方授权代表签名：____________日期：____年__月__日14.2分包商签署分包商授权代表签名：____________日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和条件1.1第三方介入本合同所称第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：提供专业技术支持、进行质量监督、协调解决合同履行过程中的问题等。第二条第三方介入的方式和程序2.1第三方介入的方式第三方介入的方式包括但不限于：中介服务、技术咨询、质量检测等。2.2第三方介入的程序第三方介入的程序应由甲乙方协商确定，并明确第三方介入的具体内容和期限。第三条第三方的作用和责任3.1第三方的作用第三方应按照甲乙方的约定，提供专业服务，协助甲乙方履行合同。3.2第三方的责任第三方应对其提供的服务承担责任，并保证其服务符合甲乙方的要求。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间是独立的法律关系，第三方不对甲乙方承担除合同约定以外的任何责任。4.2第三方与甲乙方的权益划分甲乙方与第三方之间的权益划分应按照合同约定执行，未经对方同意，任何一方不得单方面改变权益划分。第五条第三方介入的费用和支付5.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙方协商确定，并在合同中明确。5.2第三方介入的支付第三方介入的支付方式、支付时间及支付金额由甲乙方协商确定，并在合同中明确。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额由甲乙方协商确定，并在合同中明确。6.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整应由甲乙方协商决定，并应当在调整前通知对方。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更第三方介入的变更应由甲乙方协商决定，并应当在变更前通知对方。7.2第三方介入的解除第三方介入的解除应由甲乙方协商决定，并应当在解除前通知对方。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约第三方如未能按照合同约定提供服务，应承担违约责任，具体违约责任由甲乙方协商确定。8.2第三方违约的处理甲乙方如发现第三方违约，应立即通知对方，并由甲乙方协商决定处理方式。第九条争议解决9.1第三方介入的争议解决甲乙方与第三方之间的争议应通过协商解决，协商不成的，可以依照合同中的争议解决条款进行处理。9.2第三方介入的仲裁或诉讼如甲乙方与第三方之间的争议无法通过协商解决，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁。第十条合同的适用法律和管辖10.1合同的适用法律本合同及第三方介入的相关条款适用中华人民共和国法律。10.2合同的管辖本合同及第三方介入的相关争议应提交合同签订地人民法院管辖。第十一条附则11.1附件本合同的附件包括但不限于：第三方介入的具体服务内容、费用、责任限额等。11.2补充协议甲乙方就第三方介入事项达成的补充协议，应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。11.3合同的修订本合同及第三方介入的相关条款和附件，经甲乙方协商一致，可以进行修订。修订后的条款与附件取代原条款和附件。第十二条签署页12.1甲乙方的签署甲乙方授权代表签名：____________日期：____年__月__日12.2第三方签署第三方授权代表签名：____________日期：____年__月__日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细描述：包括工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等，用于指导工程的施工和验收。附件2：施工方案详细描述：详细说明施工过程中的各项步骤、方法、工艺及安全措施等。附件3：材料和设备的技术参数详细描述：列出工程所需材料和设备的技术参数、品牌、型号等。附件4：第三方介入服务内容详细描述：明确第三方介入的具体服务内容，如技术咨询、质量监督等。附件5：第三方介入费用明细详细描述：详细列出第三方介入的费用，包括服务费用、人员费用等。附件6：第三方责任限额协议详细描述：明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。附件7：合同变更协议详细描述：明确合同变更的条件、程序及变更后的条款。附件8：合同解除协议详细描述：明确合同解除的条件、程序及解除后的责任划分。附件9：争议解决协议详细描述：明确争议解决的途径和方法，包括仲裁或诉讼的程序和法院管辖。附件10：合同的适用法律和管辖声明详细描述：明确本合同及第三方介入的相关条款适用的法律和争议解决的管辖法院。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：未能按照合同约定的工期完成工程、未能按照合同约定的质量标准完成工程、未能按照合同约定的方式提供服务、未能按照合同约定的费用支付等。违约的责任认定标准：违约方应根据合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金、承担延长工期的责任等。示例说明：如果分包商未能按照合同约定的工期完成工程，发包方有权要求分包商支付违约金，并有权要求延长工期。如果发包方未能按照合同约定的方式支付费用，分包商有权要求发包方支付违约金，并有权要求继续履行合同。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及附件中规定的甲乙方之间的权利义务关系。2.发包方：指与分包商签订合同，并承担合同约定的权利和义务的一方