2024年综合交通工程：路桥水渠施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年综合交通工程：路桥水渠施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同相关术语定义2.工程范围与内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量清单2.4工程质量标准3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付凭证4.工程进度与交付4.1施工期限4.2工程进度计划4.3工程交付4.4工期延误5.工程质量与保修5.1工程质量要求5.2质量检验5.3保修期限5.4质量争议处理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准6.4设备质量标准7.安全生产与管理7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环境保护7.4现场管理8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任9.4违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼10.4争议解决期间11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件12.其他条款12.1合同的组成部分12.2合同的保密条款12.3合同的转让12.4法律适用12.5合同的签订日期与地点13.附件13.1工程量清单13.2材料与设备清单13.3付款凭证格式13.4其他相关文件14.签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章14.4签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称：X交通工程有限公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称及地址乙方名称：X建筑工程有限公司乙方地址：省市区路号1.3丙方名称及地址丙方名称：X材料供应有限公司丙方地址：省市区路号1.4合同相关术语定义（1）综合交通工程：指涉及道路、桥梁、水渠等多种交通设施的工程。（2）施工期限：指合同约定的工程完工时间。（3）工程质量：指工程符合国家相关标准、规范和设计要求的状态。（4）保修期限：指工程交付后，乙方对工程质量提供的免费保修期限。第二条工程范围与内容2.1工程概述工程名称为：2024年综合交通工程，包括道路、桥梁、水渠等施工。2.2工程地点工程位于省市区，具体地点详见附件。2.3工程量清单工程量清单详见附件。2.4工程质量标准工程质量应符合国家相关标准、规范和设计要求，具体质量标准详见附件。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），详见附件。3.2支付方式支付方式为银行转账，甲方根据工程进度和质量情况，按照合同约定的付款比例进行支付。3.3进度付款进度付款按照工程进度的完成情况进行，具体付款比例和时间详见附件。3.4竣工结算工程竣工后，甲乙双方按照合同约定的质量标准进行验收，验收合格后进行竣工结算。3.5支付凭证支付凭证为银行转账凭证，双方各执一份。第四条工程进度与交付4.1施工期限施工期限为个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度计划工程进度计划详见附件。4.3工程交付工程按照进度计划和质量要求完成后，甲乙双方进行验收，验收合格后乙方将工程交付给甲方。4.4工期延误如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条工程质量与保修5.1工程质量要求工程质量应符合国家相关标准、规范和设计要求，保证工程的安全性和使用功能。5.2质量检验工程质量检验按照国家标准和合同约定进行，甲方有权对工程质量进行监督检查。5.3保修期限保修期限为工程交付后一年，自工程交付之日起计算。5.4质量争议处理如发生工程质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责提供合同约定的建筑材料，并保证材料质量。6.2设备供应乙方负责提供合同约定的施工设备，并保证设备质量。6.3材料质量标准材料质量标准应符合国家相关标准、规范和设计要求。6.4设备质量标准设备质量标准应符合国家相关标准、规范和设计要求。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同变更程序合同变更协议应明确变更内容、范围、价格、时间等事项，并经甲乙双方签字盖章后生效。8.3合同解除条件合同解除的条件如下：（1）甲方违反合同规定，严重影响到工程进度和质量，乙方无法继续履行合同；（2）乙方无法按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同；（3）合同约定的其他解除条件。8.4合同解除程序合同解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的处理事项等，并经甲乙双方签字盖章后生效。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。9.2乙方违约责任乙方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。9.3丙方违约责任丙方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方或乙方损失等。9.4违约赔偿违约赔偿金额根据违约程度和损失大小确定，具体金额由甲乙双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁甲乙双方可约定在约定的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.3诉讼如选择诉讼解决，双方同意在合同签订地的人民法院提起诉讼。10.4争议解决期间争议解决期间，甲乙双方应继续履行合同，除非双方另有约定。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）工程竣工并验收合格；（2）甲乙双方协商一致终止合同；（3）合同约定的其他终止条件。第十二条其他条款12.1合同的组成部分本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.2合同的保密条款甲乙双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.3合同的转让合同未经甲乙双方同意，不得转让给第三方。12.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十三条附件附件包括工程量清单、材料与设备清单、付款凭证格式等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表签字：____________甲方盖章：____________14.2乙方签字盖章乙方代表签字：____________乙方盖章：____________14.3丙方签字盖章丙方代表签字：____________丙方盖章：____________14.4签字盖章日期签字盖章日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。15.2第三方介入条件第三方介入的条件如下：（1）甲方、乙方或丙方认为第三方的服务或产品对工程质量、进度有重大影响；（2）甲方、乙方或丙方与第三方签订相关合同，并同意第三方介入本合同工程；（3）合同约定的其他第三方介入条件。16.第三方责任与义务16.1第三方责任第三方应按照合同约定提供服务或产品，并保证服务或产品质量符合国家相关标准、规范和设计要求。16.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规，严格按照合同约定履行义务，确保工程质量、进度和安全。17.第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合同关系，由甲乙双方另行签订合同明确，本合同仅视为甲乙双方之间的合同。17.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的合同关系，由乙第三方另行签订合同明确，本合同仅视为乙丙双方之间的合同。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方提供的服务或产品性质、合同金额等因素确定，具体限额由甲乙双方协商确定。18.2第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付，按照甲乙双方与第三方签订的合同约定执行。19.第三方违约处理19.1第三方违约处理程序第三方违约，甲乙双方应先协商解决；协商不成的，可向甲乙双方约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。19.2第三方违约责任承担第三方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲乙双方损失等。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更第三方介入的变更，需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。20.2第三方介入的解除第三方介入的解除，需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。21.第三方介入的合同生效、变更与终止21.1第三方介入的合同生效第三方介入的合同，自甲乙双方签字盖章之日起生效。21.2第三方介入的合同变更第三方介入的合同变更，需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。21.3第三方介入的合同终止第三方介入的合同终止，按照甲乙双方与第三方签订的合同约定执行。22.第三方介入的保密条款甲乙双方和第三方应保守合同秘密，未经对方同意不得向第三方披露。23.第三方介入的转让第三方介入的合同，未经甲乙双方同意，不得转让给第三方。24.第三方介入的法律适用第三方介入的合同，适用中华人民共和国法律。25.第三方介入的争议解决第三方介入的合同争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。26.附件附件包括第三方介入的合同、第三方责任限额确认书等，附件与本合同具有同等法律效力。27.签字盖章甲乙双方和第三方代表签字盖章，确认本合同及附件内容。27.1甲方签字盖章甲方代表签字：____________甲方盖章：____________27.2乙方签字盖章乙方代表签字：____________乙方盖章：____________27.3第三方签字盖章第三方代表签字：____________第三方盖章：____________27.4签字盖章日期签字盖章日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。附件2：材料与设备清单详细列出材料和设备的名称、型号、规格、数量、单价和总价等信息。附件3：付款凭证格式规定付款凭证的格式，包括付款金额、付款日期、付款方式等要素。附件4：施工进度计划详细列出工程各阶段的施工时间及关键节点。附件5：质量检验标准详细列出工程质量检验的标准和流程。附件6：安全生产措施详细列出施工过程中的安全生产措施和要求。附件7：合同变更协议用于记录合同变更的内容、理由、日期和相关方签字。附件8：合同解除协议用于记录合同解除的内容、理由、日期和相关方签字。附件9：第三方介入合同明确第三方介入工程的合同条款，包括第三方的主体资格、责任限额、违约处理等。附件10：第三方责任限额确认书确认第三方的责任限额，并明确超出限额的责任承担方式。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付进度款，导致工程进度延误。2.乙方未按约定质量标准完成工程，导致工程质量问题。3.丙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量要求。4.第三方未按约定提供服务或产品，导致工程进度或质量受影响。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金比例计算违约金。2.根据违约行为对工程进度和质量的影响程度，计算赔偿金额。3.违约行为导致工程无法按时交付，应支付逾期交付的违约金。示例说明：若甲方未按约定时间支付进度款，导致工程进度延误，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照实际延误时间计算逾期交付的违约金。说明三：法律名词及解释：1.综合交通工程：指涉及道路、桥梁、水渠等多种交通设施的工程。2.施工期限：指合同约定的工程完工时间。3.