费用索赔费用索赔的含义费用索赔得特点43课件讲解

费用索赔费用索赔的含义

费用索赔是指承包人在非自身因素影响下而遭受经济损失时向业主提出补偿其额外费用损失的要求。费用索赔得特点费用索赔的成功与否及其大小事关承包商的盈亏，也影响业主工程项目的建设成本，因而费用索赔常常是最困难、也是双方分歧最大的索赔。索赔费用的计算比索赔资格或权利的确认更为复杂。在工程实践中，常常是许多干扰事件交织在一起，很难清楚、准确地划分开。费用索赔的原因业主违约索赔。工程变更。业主拖延支付工程款或预付款。工程加速。业主或工程师责任造成的可补偿费用的延误。工程中断或终止。工程量增加（不含业主失误）。业主指定分包商违约。合同缺陷。国家政策及法律、法令变更等。费用索赔的分类按照工程惯例，承包商的索赔准备费用、索赔金额在索赔处理期间的利息、仲裁费用、诉讼费用等是不能索赔的，因而不应将这些费用包含在索赔费用中。费用索赔分类按性质划分1.额外工作索赔2.损失索赔按构成划分1.直接费2.间接费工程延误索赔的费用构成可能的费用项目说明工程延误1.人工费增加包括工资上涨、现场停工、窝工、生产效率降低，不合理使用劳动力等损失2.材料费增加因工期延长引起的材料价格上涨3.机械设备费设备因延期引起的折旧费、保养费、进出场费或租赁费等4.现场管理费增加包括现场管理人员的工资、津贴等，现场办公设施，日常管理费支出等5.因工期延长的通货膨胀使工程成本增加6.相应保险费、保函费增加7.分包商索赔8.总部管理费分摊9.推迟支付引起的兑换率损失工程加速索赔的费用构成可能的费用项目说明工程加速1.人工费增加因业主指令工程加速造成增加劳动力投入，不经济地使用劳动力，生产效率降低等2.材料费增加不经济地使用材料，材料提前交货的费用补偿，材料运输费增加3.机械设备费增加机械投入，不经济地使用机械4.因加速增加现场管理费应扣除因工期缩短减少的现场管理费5.资金成本增加费用增加和支出提前引起负现金流量所支付的利息工程中断索赔的费用构成索赔事件可能的费用项目说明工程中断1.人工费增加如留守人员工资，人员的遣返和重新招雇费，对工人的赔偿等2.机械使用费设备停置费，额外的进出场费，租凭机械的费用等3.保函、保险费、银行手续费4.贷款利息5.总部管理费6.其他额外费用如停工、复工所产生的额外费用，工地重新整理等费用工程量增加索赔的费用构成索赔事件可能的费用项目说明工程量增加费用构成与合同报价相同合同规定承包商应承担一定比例（如5%，10%）的工程量增加风险，超出部分才予以补偿合同规定工程量增加超出一定比例时（如15%～20%）可调整单价，否则合同单价不变索赔费用主要包括的项目

1）人工费

人工费主要包括生产工人的工资、津贴、加班费、奖金等。

2）材料费

非承包人责任的延误导致的材料用量增加、价格上涨等。

3）机械设备使用费

由于完成额外工作增加的机械设备使用费等。

4）现场管理费

5）总部管理费

6）利息

7）分包商费用

8）利润

9）相应保函费、保险费及其它额外费用的增加等。

案例某工程甲乙双方按照《建筑工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。合同价为3000万人民币，合同工期为600天。合同中规定“每提前或拖后一天按合同价的2‰进行奖罚。工程施工到100天时，由于甲方所供水泥未能及时到场，造成乙方停工待料15天，之后在工程施工到200天时，因甲方设计变更，又造成停工12天。最终工程工期为610天。问题： 1）你认为《施工合同条件》中